5条回答

• 

  TANKAI 2015-06-16 13:24

  甲方：辽宁省XXXXXX供电公司
  
  　　乙方：
  
  　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将 承包给 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
  
  　　第一条 工程概况
  
  　　一 工程名称：
  
  　　二 工程内容：
  
  　　三 工程地点：
  
  　　四 设计单位：
  
  　　五 工 期：
  
  　　六 质量标准：
  
  　　七 合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥ ）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
  
  　　第二条 合同使用的语言文字、标准和适用法律
  
  　　一 合同语言：汉语
  
  　　二 适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
  
  　　三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
  
  　　第三条 甲乙方驻工地代表
  
  　　一 甲方项目负责人：
  
  　　二 乙方项目负责人：
  
  　　三 工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。
  
  　　第四条 甲方工作
  
  　　一 施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
  
  　　二 负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
  
  　　三 根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
  
  　　四 负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
  
  　　第五条 乙方工作
  
  　　一 按照国家电力工程质量验评标准，担负 施工任务。
  
  　　二 与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
  
  　　三 在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
  
  　　四 对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
  
  　　五 提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。
  
  　　六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
  
  　　七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
  
  　　八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
  
  　　九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
  
  　　第六条 工程质量等级
  
  　　一 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
  
  　　二 质量评定部门：辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。
  
  　　第七条 验收和重新检验
  
  　　一 甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力XXXXXX供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
  
  　　二 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
  
  　　三 隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。
  
  　　第八条 工程预付款
  
  　　本工程开工前不预付工程款。
  
  　　第九条 工程款支付
  
  　　一 工程款支付方式：支票
  
  　　二 工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。
  
  　　第十条 竣工决算
  
  　　一 竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
  
  　　二 乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。
  
  　　三 保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。
  
  　　第十一条 保修条款
  
  　　一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
  
  　　二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
  
  　　第十二条 争议
  
  　　因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。
  
  　　第十三条 安全施工
  
  　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。
  
  　　第十四条 合同的生效和份数
  
  　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
  
  　　第十五条 附加条款
  
  　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
  
  　　甲方：辽宁省XXXX供电公司
  
  　　负责人：
  
  　　经 办 人：
  
  　　年 月 日
  
  　　乙方: XXXX供电公司
  
  　　法人代表：
  
  　　经 办 人：
  
  　　年 月 日

  0 评论
• 

  HH0807 2015-06-16 13:07

  甲方（工程发包方）：
  　　乙方（工程承包方）：
  　　甲方 工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：
  　　一、甲方的安全责任：
  　　l、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。
  　　2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
  　　3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”（即:组织措施、技术措施、安全措施），并审查和监督实施。
  　　4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
  　　5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。
  　　6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。
  　　7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
  　　8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。
  　　二、乙方的安全责任：
  　　1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目， 乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试（或考核）合格的人员进入施工现场工作。
  　　2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
  　　3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。
  　　4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。
  　　5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
  　　6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
  　　7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人（安全施工第一责任人）对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。
  　　8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
  　　9、本工程不得再行转包。
  　　三、施工期间甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派 同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。
  　　四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
  　　五、涉及须明确的本工程业务事项（工作范围、作业区域、工作票签发等），可另外附页。
  　　六、其它需要约定的事项：
  　　七、本协议是 工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。
  　　本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
  　　甲方代表盖章： 乙方代表盖章：
  　　甲方单位盖章： 乙方单位盖章：
  　　年 月 日

  0 评论
• 

  锁清秋X 2015-06-16 12:39

  电力工程施工标准施工合同范本 贵阳供电局文件 筑供工程字[2007]7 号 关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知 局属各分、县(区)局: 为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作，控制好配电网项 目建设的投资、安全、质量和进度，确保配电网项目建设目标的实现，特 制定本标准施工合同。 本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局 10kV 及以下电压等级电 “配电网项目”是指配电网 10kV 及以下电压等级的输变电工程项目。 网， 本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农 网完善化工程与农网完善工程预备项目。 附:贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同 范本。 二○○七年七月四日 主题词:下发 农网 施工 合同 范本 通知 附: 第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据 xx 电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工 程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协 商，达成如下协议: 一、 工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费 : 万元(具体明细见附表) 具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装 费的 20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了 本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和 5%的质保金后(质保 期一年)，甲方支付乙方工程安装费的 75%。 5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运 行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量 保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx 电 网公司下发的(1999)191 号文 、 《关于农村电网建设与改造技术原则》《xx 、 省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》《xx 省农村电网建设与改 ， 造的基本技术要求》 及贵阳供电局下发的 、 《10KV 配电线路实施技术规范》 《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。 甲方配合乙方进行协调。 8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自 的安全责任。 9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许 可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾 期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的 0.5%偿还违约金，并累计计算。 工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企 业名单。 11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损 失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单 到指定的地点领取主材。 14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材 料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需 登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确 认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权:①责令乙方立即停止施 工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。 17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不 足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。 18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。 19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 六、争议及其它 20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决， 协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。 21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日 起生效。 22、未尽事宜，双方另行协商。 23、附则: 。 : 甲方(签章) : 乙方(签章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人(签名) : : 委托代理人(签名) 年 月 日 年 月 日

  0 评论
• 

  ddd_3192 2015-06-16 10:21

  工程名称：xx工程
  　　
  　　发包单位：xx
  　　
  　　承包单位：xx
  　　
  　　
  　　施 工 安 全 协 议
  　　
  　　甲 方：xx公司
  　　乙 方：xx
  　　工程项目名称：xx
  　　工程项目地点：xx
  　　计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
  　　甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：
  　　一、甲方应承担的安全责任
  　　1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
  　　2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
  　　3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
  　　4、甲方负责审查（转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com，请保留此标记。）工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
  　　5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
  　　6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
  　　7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。
  　　8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
  　　二、乙方应承担的安全责任
  　　1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。
  　　2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。
  　　3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。
  　　国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。
  4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
  　　5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。
  　　6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。
  　　7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
  　　8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。
  　　9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使（转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com，请保留此标记。）用、管理制度和台账。
  　　10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。
  　　11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。
  　　12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。
  　　13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
  　　三、甲、乙双方共同遵守的规定
  　　甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。
  　　四、违约处理
  　　在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（海南电网建〔XX〕168号）和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知》（海南电网建〔XX〕175号）文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。
  五、其他
  　　1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。
  　　2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。
  　　3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书
  　　》，乙方应按单项工程（或一次性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安（转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com，请保留此标记。）全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。。
  　　六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。
  　　七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。
  　　
  　　
  　　甲 方： 乙 方：
  　　甲方委托代表： 乙方委托代表：
  　　甲方经办人： 乙方经办人：
  　　年 月 日 年 月 日

  0 评论
• 

  繁华尽落 2015-06-16 10:07

  发包人：_________
  　　委托代理人：_________
  　　住所：_________
  　　承包人：_________
  　　住所：_________
  　　营业执照号：_________
  　　法定代表人：_________
  　　委托代理人：_________
  　　本工程设计人：_________
  　　施工队负责人：_________
  　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
  　　第一条　工程概况
  　　1.1　工程地点：_________
  　　1.2　工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
  　　1.3　工程承包方式：双方商定采取下列第_______种承包方式。
  　　(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
  　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
  　　(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。
  　　1.4　工程期限____天，开工日期____年_____月____日，竣工日期____年____月_____日。
  　　1.5　合同价款：本合同工程造价为(大写)：_________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。
  　　第二条　工程监理
  　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
  　　第三条　施工图纸
  　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
  　　3.1　发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);
  　　3.2　发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费_________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
  　　第四条　发包人义务
  　　4.1　开工前_________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
  　　4.2　提供施工期间的水源、电源;
  　　4.3　负责协调施工队与邻里之间的关系;
  　　4.4　不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
  　　4.5　施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
  　　4.6　参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
  　　第五条　承包人义务
  　　5.1　施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
  　　5.2　严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
  　　5.3　保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
  　　5.4　保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
  　　第六条　工程变更
  　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。
  　　第七条　材料的提供
  　　7.1　由发包人提供的材料、设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;
  　　7.2　由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
  　　第八条　工期延误
  　　8.1　对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
  　　(1)工程量变化和设计变更;
  　　(2)不可抗力;
  　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
  　　8.2　因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
  　　8.3　发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
  　　8.4　因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
  　　第九条　质量标准
  　　双方约定本工程施工质量标准：_________。
  　　施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
  　　第十条　工程验收和保修
  　　10.1　双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
  　　(1)_________;
  　　承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。
  　　10.2　工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单。
  　　10.3　本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_________月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。
  　　第十一条　工程款支付方式
  　　11.1　双方约定按以下第_________种方式支付工程款：
  　　(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：(略)
  　　(2)其他支付方式：_________。
  　　11.2　工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_________日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
  　　11.3　工程款合部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
  　　第十二条　违约责任
  　　12.1　合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
  　　12.2　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
  　　12.3　因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
  　　12.4　发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
  　　12.5　由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
  　　12.6　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_________元。
  　　第十三条　合同争议的解决方式
  　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可申请仲裁或者起诉。
  　　发包人(签章)：承包人(签章)：
  　　**年**月**日**年**月**日

  0 评论