装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑工程施工安全协议书范本有没有?

王琳 | 被浏览119次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-09-28 01:21

    甲方:
      乙方(房屋产权人或使用人):
      乙方房屋的基本情况:房屋位置:   建筑面积:   ㎡
      为规范上述房屋的装饰装修行为,保证房屋的整体质量和使用安全,保障全体物业产权人、使用人的合法权益,根据国家有关法律法规及万达·江畔人家《前期物业管理服务协议》约定,经协商,甲乙双方达成如下协议:
      第一条   乙方承诺装修房屋时,遵守国家《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区万达·江畔人家《业主手册》中装修有关管理规定。
      第二条   乙方装修房屋前,须填写《业户装修施工申报审批表》报甲方审核,办理施工许可证、装修人员施工卡后,方可施工。施工人员进入施工现场后,应当首先安装大便器,严禁随地大小便。
      第三条   凡涉及拆改主体结构、非承重墙体和明显加大荷载的(如改装地热供暖),乙方须自行到吉林市房屋安全行政主管部门审批后,方可施工,改装地热必须除去地面抹灰层,以减轻楼体负荷。
      第四条   乙方装饰装修房屋时,禁止下列行为:
      1、超过设计标准或规范增加楼面荷载。
      2、将无防水要求的房间改成有防水要求的房间。
      3、拆改或损坏原有节能设施,降低节能效果。
      4、搭建建筑物或构筑物,改变住宅立面(如封闭阳台等)。
      5、侵占公共空间,损害公共部位,擅自拆改供水、供暖、供电、供气、有线、通讯、烟道、通风口、下水管等公共设施,取消进户总阀门。
      6、安装太阳能热水器、燃气热水器和未按规定位置安装空调。
      7、擅自刨凿楼板,切断楼板中受力钢筋、变动建筑主体和承重结构。
      8、擅自在墙上开门窗等洞口或扩大墙上原有的门窗等洞口尺寸。
      9、封闭主下水管线检查口及卫生间棚面下水检查口。
      10、拆除自来水表防盗环。
      11、未经甲方许可私自攀登屋面,破坏屋面防水和安装设施、设备。
      12、其他影响建筑结构安全、使用安全、周围房屋使用和损害公共利益的行为。
      如确需拆改自用供暖、供用燃气设施,乙方应自行到相关部门或单位办理审批手续,供用燃气设施改造必须由燃气管理单位指定的专业施工队伍施工,并将审批手续复印件交甲方存档。
      第五条 乙方应当保证其所聘请的承担装修义务的公司及相关人员遵守国家建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区相关规定和本协议的相关条款,否则因违章装修造成甲方损失,甲方有权依据损坏程度直接追究乙方赔偿责任并有权向吉林市房屋安全行政主管部门申请追究赔偿金。
      第六条   乙方办理入伙手续时,同意委托甲方有偿清运装修垃圾,并向甲方缴纳装修垃圾清运费每户2元/平方米(按建筑面积),如果改做地热供暖,另缴纳2元/平方米(按建筑面积)。装饰装修房屋所产生的装饰装修垃圾由乙方负责装袋后,自行清运到甲方指定地点,由甲方统一进行有偿清运。
      第七条   装修人员施工卡,由乙方或装修公司负责人持装修施工人员的照片2张、身份证(外地人员持公安机关颁发的暂住证)及复印件1张到甲方服务中心登记办理,并交纳施工卡工本费(每卡3元),装修结束后必须交还甲方;如遗失所带来的后果由乙方负责。装修施工人员进入施工现场必须佩带施工卡,否则甲方有权拒绝其进入本小区。乙方必须向装修施工人员详细介绍本小区的有关管理规定。如装修施工人员违章作业造成损失,由乙方和装修公司承担连带责任。装修全过程应无条件接受当地公安机关和甲方工作人员的监督、检查,无身份证、无暂住证、无固定住址等“三无”人员不得在本小区内进行装修施工第八条   乙方装修时不得使用超过环保所规定的高噪音设备,装修施工时间为每天上午8:00时至11:30时、下午13:00时至18:00时,拆打时间为每天上午8:30时至11:30时、下午14:00时至17:00时(周六、周日和重大节假日施工禁止扰民),其他时间不得施工。
      第九条   乙方装修期间,施工现场必须配备灭火器并采取必要的安全防火措施。
      第十条   乙方在装修期间,进入小区的散装材料(如水泥、沙子、鹅卵石、红砖等容易污染环境的物料)须由运入人员到服务中心交纳保证金500元,并签定《协议书》后放行;在本小区公共区域装卸此类物料,需铺垫布和遮盖布,搬运后需立即清扫干净。材料按《协议书》规定运入装修单元后,由房管员根据《协议书》规定检查合格后,返还保证金本金;如有违约情况,按《协议书》规定办理;其它装修材料和工具进入,保安员将根据《业户装修施工申报审批表》内容给予放行;物品外搬必须有甲方开具的《放行条》。
      第十一条   乙方装修时,必须保证房屋及其附属设施的安全和毗邻住户的正常使用,房屋共用设施设备(如上下水主管线、天然气、供热管线、排烟道、排风道、智能化系统等)及与此相关的设施设备(如上水阀门、下水检查口等),不得进行封闭式装修,否则当进行设施维修时,如需拆除装修,其损失由乙方自行承担。
      第十二条   因乙方装修造成下水道堵塞、渗漏、停电、停水、火灾及损坏他人物品等,由乙方负责修复和赔偿所造成的一切损失。
      第十三条   因乙方在装修过程中对房屋共用部位和设施设备造成损坏的,乙方应按要求予以恢复或赔偿损失。逾期未完成,甲方有权要求其停止施工;如由甲方恢复,所需一切费用由乙方赔偿给甲方。
      第十四条   乙方装修过程中,如在包窗口时除去窗口保温沙浆,造成窗口透风、透寒、返潮、霉变等后果,由乙方自行负责。
      第十五条   乙方在安装窗台板时,不能去除窗台保温沙浆,否则发生窗台漏水、返水、玻璃结露等现象,由乙方自行负责。
      第十六条   乙方在本小区的公共部位一律不准从事装修、堆放等活动,如不遵守此规定,甲方有权要求其停工,并由乙方赔偿所造成的一切损失。
      第十七条   乙方违章装修的必须予以恢复,并承担违约责任,同时甲方可根据情节做如下处理:
      1、要求停工;
      2、要求恢复原状;
      3、报请吉林市房屋安全行政主管部门处理;
      4、向乙方追索赔偿金;
      5、向人民法院提起诉讼,由此造成的一切后果由乙方承担。
      第十八条   乙方装修完毕后,应向甲方申请核验,甲方将在接到报验后的3日内进行初验,发现问题告知业主整改;3个月后,乙方提出终验要求,甲方会同吉林市房屋安全行政主管部门对装修工程进行终验。
      1、终验后确定无违反国家关于装修的有关规定和本协议条款的装修工程,视为验收合格。
      2、有违反国家关于装修的有关规定和本协议条款的装修工程,乙方应承担赔偿责任,甲方有权向乙方追索赔偿金。
      3、甲方应将赔偿金作为本物业的房屋维修费用,专款专用。
      第十九条   本协议未尽事宜均遵照万达·江畔人家《前期物业管理服务协议》国家有关法律、法规和规章执行。
      第二十条   本协议自签订之日起生效。
      甲方签章:   乙方签章:
      代表人:   代理人:
      年   月   日   年   月   日

    0 评论

  • 可惜没如果_8560 2016-09-27 22:32

    甲方:

    乙方:

    工程项目:                  

    为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:

    一、甲方安全责任

    1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

    2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

    3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

    4、指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

    5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。6、监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

    二、乙方安全责任

    1方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

    2方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

    3施工中,乙方因操作不当人为造成的事故,由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作,甲方有权终止合同。

    4施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场,并立即启动应急预案。

    5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

    6乙方的施工管理干部,工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》,凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员,都不许参加施工。

    7乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

    8在出现安全隐患时,乙方要及时予以排除。

    9乙方对工程施工对象的质量安全终身负责,除不可预知或自然灾害发生,乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

    10尽事宜,双方协商解决。
    建筑施工安全合同书-三联阅读
      三、该合同一式两份,甲乙双方各持一份。签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止。

    甲方:

    乙方:

    年   月   日

    希望我的回答对你有所帮助。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-27 01:17

    为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
      第一条   工程项目:
      第二条   施工地址:
      第三条   甲方安全责任
      1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
      2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。
      3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
      4、甲方指派    同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
      5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。
      6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
      7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
      8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
      9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:
      (1)人身伤亡事故;
      (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
      (3)发生厂内火灾事故;
      (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
      (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。
      第四条   乙方安全责任
      乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:
      1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
      2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
      3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
      4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派                  作为安全工作联系人。
      5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。
      6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
      7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
      开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。
      8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
      9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
      10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
      11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
      12、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
      13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。
      乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故,还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告,按规定组织调查处理,并由乙方统计上报;如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故,还应立即通知当地政府、公安部门,并要求派人保护现场。
      乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
      第五条甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于4小时内予以响应。
      第六条施工安全保证金
      甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故,扣除相应数额的安全保证金:
      (1)发生人身死亡事故、电网和设备重大事故,扣除全部安全保证金;
      (2)发生人身重伤事故、电网和设备事故,扣除50%安全保证金;
      (3)乙方人员发生违章行为的经济处罚,按处罚规定从安全保证金内扣除。
      第七条 违约责任
      1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
      2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
      3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
      4、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
      5、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。
      6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。
      7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等,乙方按100元至500元/人次承担违约责任。
      8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方按200元至1000元/天承担违约责任。
      9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。
      第八条 甲乙双方约定的其他事项:无
      第九条 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
      第十条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑工程施工承包协议书要怎么写?
    • 随意夜风 回答:建筑工程施工承包协议书 发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 甲方现将xxxx二期土建工程内的 主体砌体工程发包给乙方施工,为了加强管理,确保工程质量,及时安全文明地完成施工任务,明确双方职责,维护双方权益,经双方共同协商,特制定以下条款: 1、工程承包范围:xxxx悠山郡二期土建工程内的 主体砌体主工程。 2、工程承包方式:清工 3、工程承包内容: 楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。 4、工程承包价格:按建筑面积 元/平方米 ,完工后按施工图标注面积计算,其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排,乙方应无条件服从。 5、付款方式:开工后,乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上,乙方负责下属考勤工作,项目部管理人员监督,未及时考勤每天罚款100元,甲方在次月10天内按实发清,工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按 50元/ 天 支付,在不超支的前提下按己完成的70%,经项目部审核批准后允许借支。完工后付10%,竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准,审核意见最终确定权归甲方。 6、工程质量要求:优质工程、严格执行国家有关规程及标准,并按创标和省级文明标化工地要求施工。 发 包 人: 承 包 人: 联系电话: 联系电话: 年 月 日
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 施工安全协议书范本 1年以前
  • 7 回答
    • 施工合同协议书范本有没有
    • hll961714764 回答:建设单位: (以下简称甲方) 承建单位: (以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商,甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方责任,特制定本合同,希共同遵守。 一、工程名称及建设地点: 1、 工程名称: 2、 建设地点: 二、工程范围: 按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程 三、工程总造价: 合同总价含 费用确定合同价款为人民币( 人民 币) ¥ 元 ,大写: 佰 拾 万 佰 拾 元 角 分)。 四、工期: 年 月 日至 年 月 日,共计叁年 五、 承包方式:包工包料。 六、甲乙双方负责完成的工作: a) 甲方负责完成的工作: i. 在开工前三天内完成“三通一平”(包括进场道路)接通水、电,提供材料和工具存放仓库,为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。 ii. 甲方委派 许志敏 同志为工地代表,对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。 b) 乙方负责完成的工作: i. 乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划,并送交甲方,经甲方确认后,作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。 ii. 保质、保量,按时完成所承包的工程项目,服从甲方现场人员及监理的指导。 iii. 自觉遵守甲方的有关规定,爱护公物,不损坏甲方设施。 七、乙方必须严格按照设计施工图纸,施工技术规范进行施工。 因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。 八、工程验收: a) 工程竣工后,甲方根据双方确认工程预算,设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收,如有出入或施工质量问题,由乙方负责无偿返工,直到符合要求为止。 b) 工程竣工验收通过后,双方在竣工工程验收证明书上盖章,同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。 c) 该工程养护期为三年,如在养护期内出现质量问题,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。 d)本工程至 年 月 日,苗木成活率为100%。期间,乙方应对死亡的苗木进行补植。 九、 其他事项: a) 在施工中,乙方应建立安全防护措施,安全施工、文明施工,否则,因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。 b) 乙方负责办理进出的一切手续,其他对外手续由甲乙方共同办理。 十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件,并具有同等的法律效力,乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后,方能正式开 始施工。 十一、本合同自签订之日起生效,到甲乙双方履行所有合同义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。 十二、本合同未尽事宜,共同协商解决,双方签订的其他条文同具法律效力。 本合同正本一式两份,双方各执一份,副本二份,双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方:xxxxxxx 乙方:xxxxxxx 代表:____ ______ ______ 代表:___________________ ______ 签约地点:_________ __________ 签约时间:___ ___年__ __月_______日
    • 油漆施工合同 装饰装修施工合同 施工安全协议书范本 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份建筑工程施工合同协议书
    • 奋斗_9500 回答:甲方:__________(以下简称甲方) 乙方:__________(以下简称乙方) 甲乙双方共同参与投标的(以下简称主合同),在双方共同努力下,业主将该合同授予甲方。经协商,甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。 第一条工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。 第二条甲方责任 1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。 3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。 4、负责在乙方所做计量支付申报工作上,及时办理需要自身完成的工作。 5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。 第三条乙方责任 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。 4、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金_____元及相应的财务费_____元。 5、负责自本协议签字之日起7日内,向甲方交纳:本协议履约保证金_____元。 6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。 7、未经甲方许可,不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。 8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。 9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后3日内传至甲方。 10、工程结束后,除向业主提交完整的竣工资料外,还需向甲方提交业主终期支付报表,交工证书、施工总结等。 11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。 第四条印章管理 项目经理部印鉴由甲方授权代表管理,用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时,须经甲方代表同意,用印人必须是乙方或乙方授权代表。 第五条费用、结算与支付 1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有,相应的罚金亦由乙方承担。 2、甲方收取管理费为主合同总价的%(含变更、索赔费用)。施工过程收取以乙方当月统计产值为基数进行计算,最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月30日前将本月管理费汇至甲方指定账户。 3、甲方收到银行保函抵押金后7日内支付乙方。 4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的质量保证金后7日内支付乙方。 5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋,并按有关规定纳税。 6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为:__________,于每月30日前汇至甲方指定帐户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签订之日起至工程交工验收后6个月止。 第六条违约责任 1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任。 2、进度与质量不符合业主要求,乙方应无条件整改,直至满足业主要求,否则,甲方有权解除本协议,部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。 3、若乙方施工造成环境污染,乙方须及时自费清除污染,赔偿受污染方的经济损失。 4、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。 5、若乙方未能按期完工,并因此招致业主对甲方的处罚,应全部由乙方承担,并加倍赔偿甲方的损失。 6、若乙方未及时向甲方交纳管理费,则乙方应按延迟付款总额的0。5‰。日向甲方支付滞纳金。 7、未足额缴纳各种保证金,甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。 8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动,甲方有权终止合同收回工程,乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。 9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务,则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。 第七条其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执行。 第八条因履行本协议所引起的一切争议,双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成,双方均可到甲方所在地人民法院起诉。 第九条附则 1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收达标,移交全部工程资料,保修期满,结清各项费用后终止。 2、本协议一式三份。甲方二份,乙方一份。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 代表:__________代表:__________ 住所:__________ 身份证号码:__________ _____年_____月_____日_____年_____月_____日
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 4 回答
    • 谁有建筑施工安全协议书范本
    • 荣耀vvv 回答:装修安全责任协议书 为确保xx商厦有限公司(业主/租户)装修工程区域装修期间的安全,遵照吉林省政府的有关规定及本商厦的管理规定实行安全管理责任制,现xx商厦有限公司物业管理处(甲方),与______(业主/租户)及其委托的装修工程公司_____________________(一并为乙方),订立装修安全责任协议书如下: 甲方: 1、 依据消防局审定的设计方案,对本装修工程进行监督。 2、 协调乙方进场施工事宜。 3、 负责向乙方介绍与本工程有关的商厦设施和有关管理规定。 4、 负责协调乙方施工中用电、用水和动火事宜。 5、 管理处对乙方施工中的消防安全有监督的权力,在发现乙方施工有不安全的因素,有权责令乙方整改,如乙方不合作,管理处有权停供水、电及要求乙方立即离场。 乙方: 1、 负责装修区域施工期间的各项安全责任,并保证施工人员不得在本商厦内喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。 2、 乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方根据乙方提供的名单核发临时出入证,所有施工人员,装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出,乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。 3、 在装修方案获得有关部门审批后三日内提交甲方有关施工进度表,以便甲方安排乙方进场施工事宜。 4、 设立现场安全负责人,向甲方了解与施工相关的消防安全事宜,并对施工安全负责。 5、 用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行: 5.1电器操作人员应有电工操作证,应出示原件,并将复印件报甲方存档备案。在用电前应向甲方提出申请,管理处则有偿提供配电箱给该业主/租户。由供电至配电箱范围之保养则由管理处负责而从配电箱之后至该单位范围则由装修公司负责承担。 5.2所有的装修材料须是非燃性材料,所有木器材料必须涂上防火漆如有玻璃门及玻璃隔墙,应选用安全玻璃。 5.3乙方于施工现场需配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯,每具照明灯具不得大于60W,并需安放远离易燃物品的地方。 5.4用水应事先向甲方提出申请安排,得到书面许可后方可进行。 5.5进行动火工作时,应事先到甲方办理动火证,操作应由有执照的焊工进行,严禁违章操作。 5.6一切超重负荷之设备必须提交管理处审批之后方可装置。 6、 乙方应遵守甲方的各项施工管理制度。 xx商厦有限公司装修流程(略) 7、 一切易燃物品必须呈报管理处批准后方可带入,并定点专柜负责,物品存放量不易过多,以当日使用量为限,施工完毕后,须将剩余物品带离现场。 8、 施工区域禁止吸烟,并保证已开通烟感,温感探头不受遮挡。 9、 施工区域应配备消防器材,手提灭火器数量不低于1个/50m2。发生事故应及时处理,迅速通报甲方,并如实报告事故原因,保护现场,配合调查。 10.现场当日装修废料应该及时清理,不得留在单位内过夜,施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道,严禁遮挡、挪用消防设施,保证现场清洁。以上工作须有专人负责。 11.乙方施工人员下班前,应认真检查施工现场,防止留下火险隐患,人员离开前须将电气设备电源切断。 12.乙方应严格按照消防局审定的实际方案,设计修改应重新申报消防局审批,审批后才可施工。 13.乙方应对施工人员进行安全教育,乙方对甲方进行的监督检查应积极配合,并制定安全制度。 14.指定承包商办理项目请参照指定承包商项目附件。 15. 本协议一式三份,管理处及业主/租户、装修公司各执一份。 甲方: 乙方: 管理处_______________ (业主/租户)签章 ______________ 装修公司签章 ______________ 日期_________________ 日期 ______________
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 施工安全协议书范本 1年以前
  • 3 回答
    • 工程施工协议书范本哪位有?
    • Hzl_8542 回答:发包单位:(以下简称甲方)   承包单位:(以下简称乙方)   依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定,   甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。   第一条   工程概况   1.1工程名称:   地点:   1.2   工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)   装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。   1.3   承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。   A类为包工包料   B类为包工不包料   1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。   双方确定合同额为   元,金额大写(人民币)。   设计费为   元,金额大写(人民币)。   1.5   施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。   自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。   1.6   如遇下列情况,工期相应顺延。   1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。   1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。   1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。   1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。   1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。   1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。   1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。   第二条   工程监理   若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。   第三条   甲方义务   3.1   开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。   施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。   3.2   不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。   3.3   做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。   3.4   参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。   第四条   乙方义务   4.1   施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。   4.2   保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。   第五条   工程变更   工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。   第六条   工程验收   6.1   隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。   6.2   工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。   第七条   工程款交付方式   7.1   第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。   7.2   第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。   7.3   第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。   7.4   工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,   七日内付清余款。   第八条   违约责任   8.1   合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。   8.2   未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。   8.3   因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。   8.4   甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。   8.5   由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。   8.6   由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。   8.7   由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。   第九条   保修   9.1   本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。   9.2   乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。   9.3   人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。   第十条   纠纷解决方式   本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。   第十一条   其它项目具体规定   11.1   因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)   11.2   工程竣工决算以实际工程量计算为准。   11.3   增减项目由双方协商,双方签证为依据。   第十二条   附则   12.1   本合同经甲、乙双方签字后生效。   12.2   甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。   12.3   本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。   12.4   本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。   12.5   合同的其它附件。   附件一:装饰装修工程预算书   附件二:装饰装修工程设计图纸   附件三:装饰装修工程变更单   附件四:装饰装修工程验收单   附件五:工程结算单   附件六:工程保修单   第十三条   其它约定条款   发包单位   承包单位:   (盖章)   (盖章)   地   址:   地   址:   委托代理人:   委托代理人:章国鹏   联系电话:   联系电话:   签约地点:   签约地点:   签约时间:   签约时间:
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 施工安全协议书范本 6个月前