装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑工程劳务合同书要怎么写

周汉冲 | 被浏览373次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2015-12-29 16:15

      甲方(发包方):
      乙方(承包方):
      根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:
      一、工程内容
      二、工程地点
      三、工程期限
      1、本合同总工期为年月日开工,至××年××月××日结束。
      2、如遇下列情况,工期作相应顺延。
      (1)施工现场不符合安全施工;
      (2)设计范围内重大设计变更;
      (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;
      (4)甲方不能按合同规定支付工程款。
      乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。
      四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元)。
      五、付款方式
      1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币××元整(¥元);
      2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币××元整(¥元);
      3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币××元整(¥元)。
      六、工程验收
      1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。
      2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。
      3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
      4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。
      七、验收标准
      本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。
      八、双方权利和义务
      1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
      (1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。
      (2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
      (3)提供有利施工的现场条件。
      (4)审核工程计划进度表。
      (5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。
      (6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
      (7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
      2、乙方权利和义务
      (1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
      (2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
      (3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。
      (4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。
      (5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。
      九、服务条款无。
      十、违约责任
      1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
      2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视中国教育总网文档频道乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
      3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
      4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
      十一、合同的变更及解除
      1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。
      2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。
      3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。
      4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到6
    追答:
    0日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。
      5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。
      十二、争议解决方式
      凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。
      十三、其他条款
      在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。
      合同签定地:××
      十四、合同文本和效力
      本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。
      本页无正文甲方:
      地址:
      邮编:
      联系电话:
      开户银行:
      帐号:

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-29 16:06

    编号:______________
      发包人:_____________________________________
      承包人:_____________________________________
      分包工程名称:_______________________________
      施工地址:____________________________区(县)
      发包人(全称):________________________________
      承包人(全称):________________________________
      根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
      第一条 工程概况及承包工作内容
      1.1 工程名称:______________________________________________
      1.2 工程概况:______________________________________________
      1.3 分包工作内容:__________________________________________
      范围包括:__________________________________________________
      1.4 工程监理单位(全称):________________________________
      第二条 作业人员
      承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
      第三条 合同工期
      开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
      第四条 合同价款
      4.1 合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?
      4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
      经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
      ()4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
      ()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:
      ①定额工资单价为:
      瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
      砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
      水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
      ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
      ③分项工程承包:
      外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
      水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
      内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. ?
      4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??
      4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
      4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________
      第五条 合同价款的结算和支付
      5.1 结算、决算资料:
      5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
      5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
      5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
      5.2 合同价款的结算和决算:
      5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
      5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
      5.3 合同价款的支付:
      5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
      5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
      5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
      5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
      第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
      6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
      6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
      6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
      6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
      6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
      第七条 工程质量、验收与保修
      7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
      7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
      7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
      7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
      第八条 工期延误
      8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
      a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
      b.设计变更和工程量增加;
      c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
      d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
      e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
      f.发包人同意工期顺延的其他情况。
      8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
      8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
      第九条 文明施工
      9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
      9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
      9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.
      第十条 材料机具供应
      10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________
      承包人自备的工具为:______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。
      10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
      10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
      10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________
      第十一条 文物保护
      对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。
      第十二条 发包人的权利及义务
      12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
      12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
      12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
      12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
      12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
      12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
      12.7 负责组织工程的验收工作。
      12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
      第十三条 承包人的权利和义务
      13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
      13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
      13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
      13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
      13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
      13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
      13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
      第十四条 违约责任
      14.1 发包人违约责任
      14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
      14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
      14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
      14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
      14.2 承包人违约责任
      14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
      14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
      14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
      第十五条 合同争议的解决
      在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):
      1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
      2.向___________人民法院起诉。
      第十六条 合同的生效与终止
      本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
      本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
      第十七条
      本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
      第十八条
      本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
      在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-29 14:23

    建筑工程施工劳务合同范本:
    甲方:__________________
    乙方:__________________
    依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自
    愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本
    合同。
    第一条 工程概况
    工程名称:______________
    工程地点:______________
    第二条 工程承包范围
    ___________________________________
    第三条 工程工期
    1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总
    日历天数_______天;
    2.主要节点工期:___________________________________
    3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
    第四条 工程质量标准
    所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
    第五条 组成合同文件及解释顺序
    组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
    1.本合同;
    2.本合同附件;
    3.招投标文件;
    4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
    注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚
    解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
    第六条 标准规范
    本合同适用标准规范:____________________________
    第七条 甲方责任和义务
    1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工
    期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
    2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
    3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服
    从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
    4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
    5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
    6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
    7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
    第八条 乙方责任和义务
    1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境
    和职业健康安全、劳动保护等工作。
    2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程
    质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计
    划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
    3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规
    定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作
    证,持证率达到100%
    4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生
    产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其
    操作人员的有效证件、持证上岗情况;
    5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任
    发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
    6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周
    转材料及其他设施:
    7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资
    (务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处
    罚及责任后果;
    8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它
    相关的防护用品);
    9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人
    和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而
    引起的责任和后果。
    10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施
    工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
    第九条 环境保护、安全生产和文明施工
    1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度
    等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情
    况,使其体系有效运行。
    2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作
    工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生
    产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事
    故,承担一切责任后果和经济费用。
    发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进
    行处理。
    3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做
    到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业
    形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
    加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它
    污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
    第十条 材料、设备供应与管理
    1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
    2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相
    关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用
    时的价格赔偿。
    3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算
    用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
    第十一条 承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价
    2.承包价格所包含的内容:
    承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场
    内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装
    卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安
    全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用
    工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预
    防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
    3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
    第十二条 结算办法及付款方式
    1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合
    同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
    2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业
    主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款
    _______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费
    后的数额为基数)
    3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
    第十三条 施工验收
    1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方
    提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合
    格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,
    不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
    竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致
    甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
    2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工
    作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
    第十四条 工程保修
    1.保修范围、期限:______________
    2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要
    求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
    第十五条 保险
    1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命
    财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
    2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
    第十六条 争议
    1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地
    劳动仲裁部门或人民法院解决。
    2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工
    作成果;
    2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
    2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
    2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
    2.4 法院要求停止合同工作。
    第十七条 合同履约保证金

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑工程设计劳务分包合同怎么写
    • 小小兔八哥 回答:编号:______________   发包人:_____________________________________   承包人:_____________________________________   分包工程名称:_______________________________   施工地址:____________________________区(县)   发包人(全称):________________________________   承包人(全称):________________________________   根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。   第一条 工程概况及承包工作内容   1.1 工程名称:______________________________________________   1.2 工程概况:______________________________________________   1.3 分包工作内容:__________________________________________   范围包括:__________________________________________________   1.4 工程监理单位(全称):________________________________   第二条 作业人员   承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。   第三条 合同工期   开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。   第四条 合同价款   4.1 合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?   4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):   经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:   ()4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。   ()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:   ①定额工资单价为:   瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;   砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;   水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;   ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;   ③分项工程承包:   外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;   水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;   内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. ?   4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??   4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。   4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________   第五条 合同价款的结算和支付   5.1 结算、决算资料:   5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。   5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。   5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。   5.2 合同价款的结算和决算:   5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。   5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。   5.3 合同价款的支付:   5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。   5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。   5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。   5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。   第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理   6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。   6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:   6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。   6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。   6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.   第七条 工程质量、验收与保修   7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。   7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。   7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。   7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.   第八条 工期延误   8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。   a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;   b.设计变更和工程量增加;   c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;   d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;   e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;   f.发包人同意工期顺延的其他情况。   8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。   8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:   第九条 文明施工   9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。   9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。   9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.   第十条 材料机具供应   10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________   承包人自备的工具为:______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。   10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。   10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。   10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________   第十一条 文物保护   对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。   第十二条 发包人的权利及义务   12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。   12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。   12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。   12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。   12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。   12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。   12.7 负责组织工程的验收工作。   12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。   第十三条 承包人的权利和义务   13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。   13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。   13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。   13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。   13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。   13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。   13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。   第十四条 违约责任   14.1 发包人违约责任   14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。   14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。   14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。   14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。   14.2 承包人违约责任   14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。   14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。   14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。   第十五条 合同争议的解决   在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):   1.向北京仲裁委员会申请仲裁。   2.向___________人民法院起诉。   第十六条 合同的生效与终止   本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。   本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。   第十七条   本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。   第十八条   本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。   在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
    • 分包合同 购房合同怎么写 工程设计合同 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑分包劳务合同怎么写?
    • kitty1235 回答:  甲方(发包单位):   乙方(承包单位):   根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。   一、 工程名称:   二、工程地点:   三、工程内容、性质及数量:   四、工程工期:   五、工程质量要求:   六、工程造价:   七、工程承包方式及取费标准:   八、工程价款的拨付及结算方式:   九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中:   十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:   1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。   2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。   3、工程工期:   4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。   十一、甲方责任:   1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。   2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。   3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。   4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。   5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。   十二、乙方责任:   1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。   2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。   3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。   4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。   5、按国家和上海市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。   (1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。   (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。   6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。   十三、双方协议工价如下:   分部分项   工程名称 单位名称 人工基价   (元) 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注   质量 工期 文明施工   十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。   1、安全生产协议书;   2、治安、保卫、防火等协议书。   十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。   十六、违约责任:   1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:   (1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金;   (2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金 元,甲方尚应赔偿因 其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。   2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:   (1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付 元的违约金;   (2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付 元的违约金;   (3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付 元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。   3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。   十七、本工程甲方委派 同志为现场负责人,乙方委派 同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。   十八、争议:   甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。   十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。   二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本   份,甲方执 份,乙方执 份。   甲方(合同章): 乙方(合同章):   法定代表人: 法定代表人:   委托代理人: 委托代理人:   地址: 地址:   电话: 电话:   开户银行: 开户银行:   帐号: 帐号:   年 月 日 年 月 日
    • 建筑装饰工程施工合同 分包合同 购房合同怎么写 1年以前
  • 5 回答
    • 一般工程合同书怎么写
    • Andy421 回答:发包方(甲方): 承包方(乙方) : 兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包内容: 4、承包范围: 5、承包方式: 6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。 二、甲方工作: 1、甲方指派 为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。 三、乙方工作: 1、乙方 为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定: 1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定: 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。 3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。 六、关于价款和结算的约定: 1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元(人民币)。 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式: a、开工后8日内,甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。 b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30% 元 c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15% 元。 d、竣工验收合格后,甲方付款20% 元。 e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定: 1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。 3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。 八、关于安全生产的约定: 1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。 3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 九、关于违约责任的约定: 1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。 3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(签章): 乙方(签字): 年 月 日 年 月 日
    • 写保护开关 合同书 购房合同怎么写 1年以前
  • 3 回答
    • 建设工程施工劳务分包合同怎么写?
    • Yj907481411 回答:甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局,建设部颁发的《建设工程施工劳务合同》文本,并根据省、市有关规定,经甲乙双方协商,本着平等自愿,协商一致的原则,结合本工程具体情况,达成以下劳务分包协议,望双方共同遵照执行。 第一条:工程概况 1、 工程名称:东润-海德堡一期5栋住宅楼 2、 工程地点: 市 3、 结构形式:框架剪力墙 4、 建筑面积:约 万平方米 5、 按照国家定额(2008)计算规则进行计算。主楼基础和屋面按标准层加一层计算。 第二条:乙方承包方式及范围 劳务大清包(包全部人工、包全部周转材料、辅助、耗材和零星材料、施工用所有机械设备、所有现场安全防护、工程施工中消防措施、扬尘污染、文明施工所需人工费和材料费。不包主材、钢筋、砼、沙、水泥、砖、加气块等) 1、该工程图纸内的全部土建工程:包含钢筋、模板、混凝土、砌筑工程、内外架搭设、拆除和所有安全防护工程、内外墙、地坪粉刷压光、外墙粉刷(含保温砂浆的施工)、花架、保温层、楼地面工程(不含水电、内外贴面砖、内外墙涂料、油漆、消防、电梯、防水、门窗安装工程)、门窗电梯等洞口的封堵和修补。 2、工程所需的塔吊、施工升降机及施工所用机械设备(含备案、检测、安拆、场外运输、日常保养、基础、操作工人、信号工等各项费用、无条件配合本工程甲方分包项目)由乙方负责。钢筋的制作、焊接、绑扎所需的一切设备及耗材,模板工所需的方木、建筑模板、周转材料及各种耗材,外墙脚手架、垂直维护架,施工用内外脚手架、模板满堂支撑架,一切外防护架,三宝、四口、五临边的防护架、安全通道、防护棚、安全网(必须通过安检部门认可的安全网方可使用)、混凝土浇筑所用的全部设备包括汽车泵(五层以下必需汽车泵配合地泵浇筑)、混凝土地泵费用,泵送混凝土管的安、拆、清理、维护及混凝土构件的保护和养护,本工程混凝土构件的养护必须采用养护液养护。 3、承包人从进场进行施工场地平整开始,临时围墙围挡道路修建人工、特定施工的机械土方开挖、土方人工配合清土、钎探用工、原土打夯、地基局部换填;临时设工程(承包人全部临设含基础以上材料、料场、发包人临设、临时围栏、围墙、临时道路、场地硬化、绿化、管沟、下水等),本工程室内外四周土方机械回填及打夯的人工配合。 4、施工用电费、水电费甲方支付,生活用水、用电乙方自付;乙方负责二级及二级以下配电柜及所有的电箱、电线、照明、用水管网、排水设备、现场施工用电必须达到国家规范标准。 5、乙方施工安全的防护用品和劳保用品必需及时足量发放。 6、除甲方供应材料以外的辅材,耗材及所有周转材料的耗用品由乙方负责。 7、施工准备、现场安全、文明施工、标语标示、七牌三图和以上工程所涉及的一切间接工作内容。 8、保工期、质量、安全文明施工。造成安全事故的,由乙方承担一切经济及法律责任。 9、承包单价:按建筑面积每平方米 365 元,不含税乙方不出具发票。 10、甲方不安排零工,一切和现场及工程有关的零工及费用均由乙方承担。 11、施工现场不允许住人。 12、承包人在报价时应充分考虑工程变更、签证或零星用工等发生的费用,该费用承包人已含于本合同综合单价内。单项人工费增减超过2万元以上的予以调整。 13、本工程劳务施工为一次性包死价,不因图纸变更或哪个项目增加或取消(建筑面积增减除外)、零星用工等调整承包价。但合同外的项目及零星用工另计。 14、进行红线内包括各楼层现场看护和保卫工作及生活、生产区的卫生清理工作由承包人负责,发生费用包含在综合单价内,现场出入车辆冲洗、防粉尘均由承包人派专人负责,发生费用包含在综合单价内。承包人在施工期间的生产、生活垃圾清理及外运,卫生间垃圾及粪便外运乙方给予人工配合外支运。工程使用的甲供材料的卸车、保管及场内运输均由承包人负责,发生费用包含在综合单价内。 15、做好与总包人、业主指定的其他分包商的配合工作:各分包商需用脚手架、垂直运输、现场堆料场、各种配电箱柜等承包人应及时免费提供,不得因自己的工作内容已施工完成或其他理由拆除,确因乙方承包项目完成而其他分包商还需使用脚手架、垂直运输等,费用另行由甲方协调协商给乙方予以支付。因水电、消防承包人造成各分包商施工所需预留洞、槽、孔等由承包人开孔、洞、槽、修补、保护;对其他指定分包的成品、半成品或材料设备应加以保护;在施工期间与各分包商之间由于工序穿插造成的修补,由责任方负责修补;所有配电箱柜、电线(非工程实体用)等均由承包人自备,负责安拆,并满足施工、生活安全用电;施工生活用水总包人只提供一个用水总开关,用水总开关以外的水管、开关、阀门等均由承包人自备,负责安拆并满足施工、生活、消防安全用水;承包人配备满足施工现场安全需要的消防器材;主体工程竣工验收前的保洁工作。以上内容发生的费用均应包含在综合单价内。 16、在施工期间现场在承包人范围内所有材料的装与卸、堆放、场内材料运输,现场安全防护与翻修,楼层上洞口周边防护栏杆搭拆,现场清理与打扫卫生(包括打扫厕所、浴室),场地路面硬化,为了迎接有关部门对现场的检查而发生的材料倒运与现场清理,总包人办公区生活区临建的搭设与拆除,楼层所有落地灰的清理,现场所有标志牌、标语牌的悬挂防护栏杆的刷漆等人工均由承包人负责。本工程垂直运输、建筑物超高费、施工现场安全防护、保卫、临设搭拆与各单位的配合费,各单位使用脚手架及垂直运输,为成品、半成品保护、养护发生的费用,工人保险费等。以上内容发生的费用均包含在综合单价内。 第三条:合同工期 1、工期约定:暂按甲方目标工期计划执行,以最终建设方、监理方批准的施工组织设计工期为准。如建设方调整工期,则乙方工期相应调整。乙方为实现工期目标,而采取的赶工措施及费用,一律不做调整。住宅结构标准层施工要求每月完成6层。 2、在本合同约定的进入现场当天,乙方必须立即开工,并年正常及积极地组织施工。 3、乙方的施工人员数量必须满足甲方的工程需要。因乙方原因不能开工或不能按时完成上述要求的影响进度,一切责任及费用由乙方承担。 4、因自然灾害、不可抗力(以国家相关规定为准)非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在时间发生后24小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;非异常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况不能作为乙方工期延长的理由。 5、本项目农忙时节不放假,乙方为农忙时节采取的措施或费用由乙方负责。 6、因乙方原因完不成上述工期目标,乙方必须承担业主对甲方的全部罚款外,还要承担甲方对乙方约定的罚款。 7、由于建设方非正常原因造成的长期停工,甲方向建设方索配工期,乙方工期相应调整。 第四条:付款方法 拨款方式为:主体结构单栋封顸浇筑砼完毕后十日内按每平方米195元支付工程款;二次结构完成每平方米再支付30元工程款;主体结构验收后付再支付每平方米15元;内外粉刷地 坪工程完毕后每平方米再支付80元;竣工验收合格甲方结算后付总造价的97%,余款3%作为质量保证金,质保期满后无息付清。 第五条:双方责任和义务 (一)甲方责任和义务 1、甲方负责向乙方提供施工图纸二套。 2、甲方负责向乙方提供每层楼标高控制点,主轴线控制点。 3、甲方负责向乙方人员进行安全、质量、技术、文明施工等书面的交底和监督。 4、甲方负责施工现场统一管理,对不服从管理的班组和个人有权进行处罚,至止清理出场。 5、甲方负责施工现场的各项管理工作,给乙方创造一个良好的施工环境。 6、甲方应按照乙方提前编制的材料计划(误差不能大于5%),保证原材料及时无误的供应到现场,因材料计划误差较大而导致的误工现象,责任由乙方自负。 7、因设计变更、原材料供应不及时、工程款不能按时支付等原因造成的停工,则工期顺延。 (二) 乙方责任和义务 1、合同签订后七日内乙方必须向甲方交纳质量保证金 (万元),±0.00封顶验收后退还 ;工程十二层主体封顶后退还 ;主体结构验收合格后退回剩余的 。保证金退还按单栋考核。 2、组建一支过硬的领导班子,配齐五大员,安全员、电工和各项特殊工种人员,都必须持证上岗并配备专职人员负责项目管理、现场协调,确保做到安全生产、文明施工。 3、保证早上班晚下班,保证农忙不停工,节假日不休息。 4、乙方人员必须服从甲方管理人员的指挥,严格遵守工地所制定的一切规章制度,不准和主管部门、监理工程师发生顶嘴、冲突,对有关部门提出的整改通知必须按时完成、并负责承担由此造成的损失。如乙方不能服从甲方对工程技术、质量、安全、工期、文明施工等管理意见,不能采取有效措施自行完成承包目标,甲方有权终止本合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。 5、严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工,保证各个分部、分项工程都均达到验收标准,因施工不合格造成的一切返工费用由乙方负责,甲方有权根据其情节轻重给予相应的处罚。且因此而引起对甲方和其他工种的连锁事故后果及费用由乙方承担。 6、乙方严格遵守各项安全法律、法规,因乙方违章操作引发的一切后果由乙方负责。 7、因乙方原因造成的停工(如出现停工或工人上访事件,每出现一次罚乙方10万元)或工延的一切损失由乙方负责,影响业主要求的竣工时间,则按工程总造价的1%-3%给予 罚款(因不可抗力的自然灾害,工期相应顺延)。 8、钢筋放样由乙方负责,甲方审核,凡有放样不正确的材料浪费,由乙方全部承担,并处两倍的罚金。 9、乙方向甲方提供施工总进度计划,编制工程月进度计划及周进度计划,并按甲方审核后的计划实施,乙方应提前10天向甲方提供材料及地材使用计划。 10、乙方在施工过程中如有材料浪费现象,甲方按浪费材料的两倍进行罚款,如发现乙方的施工人员有偷窃材料的现象,甲方按材料的5倍进行罚款,并追究当事人相关责任,该罚款再支付乙方承包费用时直接从中扣除;主材使用数量在工程预算±3%以内的不奖不罚,若超过3%以上按超出部分两倍对乙方进行处罚,若节省3%以上按节省部分材料购买价的30%予以奖励。 11、各工种、各部位每道工序完成时要做好工完料清,施工所造成的建筑垃圾及时清理,保证施工现场整洁,材料堆放整齐。 12、乙方在合同工期内应及时足额交纳工程意外伤害保险和公伤保险等各项费用,及时支付农民工工资,若不能及时兑现发生纠纷,甲方有权从乙方工程款中直接扣除。 第六条:质量技术管理 1、现场安全防护必须达到市级文明工地,如达不到上述质量安全标准每平方扣减10元结算。 2、按照国家现行的工艺标准进行施工,按照国家现行的质量验收规范进行检查验收和承担因承包方原因造成的相关费用。 3、乙方必须按照图纸、会审纪要、设计变更通知、施工方案和技术交底及国家现行施工验收规范完成施工任务,听从甲方和施工管理人员指挥,接受业主及监理单位的安全、技术和质量监督及管理,遵守操作规程,保质保量完成甲方下达的施工任务,确保该工程一次性验收合格。乙方负责施工中的自检、互检工序的交接检查。 4、对于乙方施工质量不符合同文件集甲方的要求,甲方向乙方发出“质量整改通知单”。乙方应按甲方“质量整改通知单”的要求认真、及时整改,若逾期不予整改或整改不彻底,甲方将根据情况给予每次500元以及5000元以下的罚款,且甲方有权另行雇佣其它分包单位代替乙方进行整改,乙方应承担因此发生的所有经济支出及工期损失。 第七条:其他约定 1乙方在本合同生效之前及因本工程所发生的各项债权债务一律由乙方负责,与甲方无关。乙方不得以甲方名义贷款和赊欠材料、租赁费、工资等,不得以甲方名义进行本工程外的经济活动。 6 2、本合同履行中发生纠纷和争议时,甲乙双方协调解决,如协商无效,可向本合同签署地的人民法院提出诉讼申请。 3、工程开工前,甲乙双方签订《安全施工协议书》,此协议书作为本合同附件具有同等效力。 4、甲方在本合同履行过程中如发现乙方将工程款挪用、转移时,有权终止本合同的一切支付,直至乙方改正为止;且因此造成的所有损失由乙方承担。 5、甲方在本合同履行过程中如发现乙方故意拖欠当地群众房租、水电费、材料应商,工人工资等费用时,在拖欠金额已经确认的前提下甲方可直接支付,乙方应予认可。 6、本合同一式四份,甲乙双方各持一份,备案两份。双方签字盖章且保证金达到甲方指定账户后生效,工程竣工验收结清余款后合同自行终止。 7、本合同如有未尽之处,双方共同协商解决。 甲方: 乙方: 法定代表人 法定代表人 或委托代表人: 或委托代表人: 年 月 日 年 月 日
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工劳务承包合同要怎么写?
    • 99小小毛 回答:劳务承包合同范本劳务承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方) : 兹有乙方现承包甲方发包的 装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方 在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包内容:工作量清单。 4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。 5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。 6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、DB31/30-2003《住宅装饰装修验收 标准》。 7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。 二、甲方工作: 1、甲方指派 为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工 程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。 三、乙方工作: 1、乙方 为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保 量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定: 1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求, 相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为 本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。3、如因甲 供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保 修责任。 五、关于工期的约定: 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。 3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。 六、关于价款和结算的约定: 1、双方商定本工程合同承包价格 元(人民币)。 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式: a、开工后8日内,甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。 b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30% 元 c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15% 元。 d、竣工验收合格后,甲方付款20% 元。 e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。
    • 建筑装饰工程施工合同 建筑工程承包合同 施工承包合同 1年以前