4条回答

• 

  没有昵称_0108 2015-11-20 15:16

  （以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋
  予的涵义：
  一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的
  当事人。
  二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。
  三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的
  工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
  四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
  五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监
  理单位或人员对工程进行的监理。
  六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
  七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级
  的设计单位。
  八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工
  程造价管理机构。
  九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《
  电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
  十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
  十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或
  甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

  0 评论
• 

  清水一掬 2015-11-20 15:16

  甲方：                  乙方：               
       根据《中华人名共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。 第一条 工程概况 
  1. 工程名称：    2. 工程地点：  3. 工程范围和内容：  第二条 工程承包方式       
  第三条 工程期限 
       1.  本工程合同总工期为   天； 
       2.  本工程开工日期为     年    月   日，竣工日期为    
  年   月  日 ； 
       3.  如遇下列情况，工期作相应顺延和调整。 
         （1）甲方在合同规定开工日期前    天，不能提供施工场地
  或场地不具备施工。 
         （2）未能提供相关的资料、隐蔽物的走向、产权的纠纷等相
  邻的产权单位。
  3）未按本合同规定拨付预付款、工程进度款及设备购置款，
  而影响工程进度 
         （4）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度， 第四条  工程合同总价 
        1.  本工程合同价为人民币               ； 第五条   甲乙双方负责事项及分工 
  1. 甲方 
        （1） 负责提供施工现场、相关的地质资料及周边的隐蔽物资            
  料及产权相邻的单位划分的相关资料                                         
  （2） 负责提供办理用电的有关合法手续 
  （3） 委派工地代表对本工程进度、施工质量进行监督验收，
  并对施工中的问题进行协调。 
  （4） 按工程施工的进度及时拨付工程款和竣工后的结算。 （5） 负责办理供电部门所收取的相关费用。 
  （6） 负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。 （7） 未竣工前不得擅自进行电气设备的操作使用。 （8） 负责提供设备维护人的资质证明报供电部门。 2. 乙方 
          （1） 按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸
  进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。 
          （2）向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。 
          （3）由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。 
  4）负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费
  用在总费用中包含。 
          （5）乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验
  收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。 
  第六条   设备材料购置 
  1. 工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求，电缆为  并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。 
  2. 乙方负责进行运输到施工现场。 
  3. 所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。 4. 开工前检查材料、设备是否齐全、完整。 第七条 付款方式 
      工程签订本合同后开工前预付合同总价的60%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的35%工程款，预留合同总价5%的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。 第八条 其它 
  1. 本工程中有争议的，应双方协商解决，涉及到供电相关部门的安排，请供电部门进行协调 
  2. 送电后的资料由甲方人员进行管理，并由甲方专职人员负责电器等设备的操作。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   5 
  3. 我公司故障抢修电话               并二十四小时值班留守 
  第九条 补充条款   
  本合同一式   份，甲方持   份，乙方持  份。    
  甲方（盖章）：                     乙方（盖章）： 
           
  地址：                            地址： 法定代表人：                      法定代表人： 委托代理人：                      委托代理人： 开户银行：                        开户银行： 帐号：                            帐号： 电话：                            电话： 
   
  年  月   日                    年    月   日

  0 评论
• 

  一追再追 2015-11-20 15:16

  电力安装施工合同范本：工程承包合同发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：　　　　　　　　　　　　　；2、工程地点：　　　　　　　　　　 ；3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿　　　　　　　　　。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期： 年 月　　日 ，竣工日期 年 月　　日 ，合同工期总天数 　　 天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿　＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过　　　小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过 　 小时。4、承包人在以上情况发生后 　 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后　　日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币）　　　　　　　　　　，小写￥　　　　　　　　　。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起　　　日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款； 2、纲结构主体完工之日起　　日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款； 3、工程全部完工之日起　　日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 　　 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后　　日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸　　日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 　　　　 万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向　 　人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本合同共＿　 页发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人： 住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所： 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人： 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话： 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真： 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行： 账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　账 号： 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码： 　　　

  0 评论
• 

  灯泡大怪兽 2015-11-20 15:10

  立协议单位
  　　甲方：_________(以下简称_________)
  　　乙方：_________
  　　一、工程名称：_________
  　　二、工程地点：_________
  　　三、承包形式：包工包料
  　　四、工程内容
  　　_________
  　　五、工程造价
  　　本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
  　　六、双方责任
  　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
  　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
  　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
  　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
  　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
  　　七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
  　　八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。
  　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
  　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
  　　十一、争议的处理
  　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
  　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
  　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
  　　(2)依法向人民法院起诉。
  　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
  　　十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
  　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
  　　法定代表人(签章)：_________ 　　　　法定代表人(签章)：_________
  　　委托代表：_________　　　　　　　　　 委托代表：_________
  　　开户银行：_________　　　　　　　　　 开户银行：_________
  　　帐　　号：_________ 　　　　　　　　　帐　　号：_________
  　　电　　话：_________ 　　　　　　　　　电　　话：_________
  　　签订时间：_________年___月___日　　　 签订时间： _________年___月___日
  　　协议签订地：_________　　　　　　　　 协议签订地：_________

  0 评论