3条回答

• 

  一追再追 2015-11-21 21:02

  基础工程施工合同：发包单位： （以下简称甲方）
  承包单位： （以下简称乙方）
  甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
  第一条、 工程名称：
  第二条、 工程地点：
  第三条、 工程内容：
  1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 KN，单桩竖向极限承载力为 KN。
  2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
  ①打桩单价：Ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（ 元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
  ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）
  ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
  第四条、施工工期：
  1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
  2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
  3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款2000元。
  第五条、付款方式：
  （一） 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
  （二） 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：
  1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；
  2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；
  3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
  第六条、承包方式：
  1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
  2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
  3、水电费负责：由乙方负责。
  第七条、甲方责任：
  1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
  2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。
  3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。
  4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
  5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。
  6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
  7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。
  第八条、乙方责任：
  1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。
  2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计（包括施工现场平面图、网络图及负责人名单），做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
  3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
  4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
  5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。
  6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
  7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。
  8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。
  9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。
  10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。
  11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方（一式四份）。
  第九条、注意事项；
  1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。
  2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
  3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。
  4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。
  5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。
  第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
  第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
  第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。
  第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
  
  甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
  
  法人代表签名： 法人代表签名：
  
  委托代理人签名： 委托代理人签名：
  
  合同签定日期： 年 月 日
  
  合同签定地点：

  0 评论
• 

  Andy421 2015-11-21 21:00

  基础工程施工合同范本如下：
  甲方：
  乙方：
  经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置的房顶防水施工。为保证房顶防水工程的施工质量签订如下合同，确保双方共同遵守执行：
  一、 施工地址：
  二、 施工标准：施工必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。施工以解决防漏为主。
  三、 施工面积：以屋顶实际施工面积为准，经双方共同测量确认施工面积为平方米。
  四、 单位面积收费标准：元人民币/平方米
  五、 施工工程总金额：人民币元整
  六、 施工期限：自年月日起至年月日止。如遇降雨或因甲方原因而停工的，需经甲乙双方 共同认定并签字后，工期予以顺延。因乙方自身原因导致逾期的，每逾期一日，日罚金人民币整。
  七、 施工方式：乙方包工、包料。
  八、 施工要求： 1. 在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。 2. 在施工过程中，乙方负责该栋楼住户在楼顶放置的太阳能等设施移位的协调及安全事宜，施工过程中损坏太阳能等设施的由乙方承担所有责任。 3. 在施工过程中，所产生的垃圾由乙方及时清理干净。 4. 乙方因施工造成的其他责任由乙方承担。
  九、 付款方式：甲方先付乙方定金，合人民币。待防水工程施工完毕后，经测试滴水不漏 后，再付剩余全款，合人民币。
  十、 质保责任： 1. 乙方应保证使用材料的质量属实、保证施工质量达到优良。 2. 施工过程中或验收过程中，因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因造成漏水的，乙方负责无偿补修直至验收合格。在施工过程中或验收过程中因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失，由乙方负责赔偿。 3. 质保期责任：自防水工程结束并验收通过当日起算，最低质保期限为三周年。在没有人为破坏情况下，质保期内漏水的，乙方需免费在漏水24小时内到场进行施工整改和维修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失，由乙方负责赔偿。
  十一、 其他未尽事宜，双方协商解决。
  十二、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
  十三、 本合同自签订之日起生效。
  甲方签字：
  乙方签字：
  身份证号码：
  身份证号码：
  联系电话：
  联系电话：
  年 月 日 年 月 日

  0 评论
• 

  ddd_3192 2015-11-21 20:53

  施工单位：_______公司　　(以下简称甲方)
  　　承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)
  　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
  　　一 、总则
  　　1.工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼
  　　2.工程地点：上梅林深华石料公司大院内
  　　3.工程内容：根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
  　　二、承包方式
  　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
  　　三、工程造价
  　　厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面“851”聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
  　　四、质量标准
  　　乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准 DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
  　　五、双方责任
  　　1. 甲方责任：
  　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
  　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
  　　(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
  　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
  　　2.乙方责任：
  　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。
  　　(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
  　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
  　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
  　　六、付款方式
  　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
  　　七、其它
  　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
  　　甲方：(签章)____________
  　　代表：____________________
  　　乙方：(签章)____________
  　　代表：____________________

  0 评论