4条回答

• 

  可爱的橙子 2015-09-18 23:29

  甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
  
  一、 施工责任
  1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
  
  2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。
  
  4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。
  
  5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。
  
  1. 甲方责任：
  
  ? 提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等；
  
  ? 提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》；
  
  ? 对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；
  
  2. 乙方责任：
  
  ? 自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。
  
  ? 严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。
  
  ? 乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。
  
  ? 乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。
  
  
  
  二、 付款方式
  　　1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元
  
  　　2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元
  
  　　4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元
  
  三、 设计
  　　1、 甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.
  
  　　2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
  
  四、 工期
  　　从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天
  
  五、 施工安全
  在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。　
  
  六、 工地现场管理
  　　1、 现场禁止使用明火。
  
  　　2、 现场禁止吸烟。
  
  七、 维修
  　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
  
  　　2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
  
  八、 合同争议
  　　1、 出现争议甲乙双方先协商。
  
  　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
  
  九、 施工安装要求
  　　1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
  
  　　2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。
  
  　　4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
  5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
  
  　　5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-XX进行施工。
  
  　　6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
  
  　　8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
  
  　　11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。
  
  　　12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
  
  　　甲 方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：
  　签 章： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　签 章：
  
  　　签约日期：　　　　　　　　　　　　　　　　 签约日期：

  0 评论
• 

  梦见了什么 2015-09-18 23:29

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担
  XX的弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。
  第一条 工程概况
  1、XX弱电工程设计及施工
  2、工程地点：
  XX
  
  
  第二条 工程内容
  按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括XX
  第三条 承包方式
  乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。
  第四条 工期
  1、乙方应在
  天内完成工程施工并通过甲方的验收。按以下的（打√）方式确定安装工程的开工日期：
  （ ）、乙方应于
  年
  月
  日前进场开始工程安装；
  （ ）、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装；
  2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。
  
  弱电施工合同
  
  合同编号：_________
  
  甲 方：_________
  
  地 址：_________
  
  电 话：_________
  
  联系人：_________
  
  传 真：_________
  
  邮 编：_________
  
  乙 方：_________
  地 址：_________
  电 话：_________
  联系人：_________
  传 真：_________
  邮 编：_________
  甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
  一、工程概况
  1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
  2、工程地址：_________
  3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
  二、甲乙双方的责任和义务
  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
  1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
  2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
  3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
  5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
  三、工程进度安排
  1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
  2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
  四、工程验收时间
  工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
  五、合同预算金额
  本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
  六、结算方式
  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
  七、人力不可抗拒事故
  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
  八、违约责任
  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
  乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
  九、解决争议的方式
  本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
  
  十一、合同生效及其它
  1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
  3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
  4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
  甲方（签章）：_________
  
  乙方（签章）：_________
  法定代表或其委托人：_________
  法定代表或其委托人：_________
  地 址：_________
  
  地 址：_________
  开户行：_________
  
  
  开户行：_________
  帐 号：_________
  
  帐 号：_________
  签约时间：_________年___月___日
  签约地点：_________

  0 评论
• 

  AN拉勾勾 2015-09-18 23:18

  《工程队弱电工程施工协议》有限公司(以下简称甲方)：联系电话： 联系人： 施工队(以下简称乙方)：联系电话： 联系人：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同甲方委托乙方完成 工程的施工安装任务，具体内容参见合同附件《系统图》和《平面图》，质量要求参见《工程穿线要求》。 一、 施工责任 1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。1、工程分包后，工程费中包括施工用的工具及辅材（梯子、钢丝、电胶布等）。2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。3、工程一旦承包给工程队后，合同内施工内容因施工队原因造成的经济损失由施工队承担4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。6、工程队施工人员必须节约爱惜材料，按需用材。7、工程施工过程中所遇见的问题或隐患应及时汇报给现场负责人。1. 甲方责任： ?? 提供布线所需PVC管材、桥架及电缆等； ?? 提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》；?? 对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同； 2. 乙方责任： ?? 自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。 ?? 管槽准备：地管的全面试穿、桥架及地插的安装。 ?? 严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。?? 乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。?? 在施工过程中爱护电缆，并保管剩余电缆及相关材料，剩余材料全部交给甲方。 ?? 乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。二、 施工奖罚 施工问题处罚金额 因工程队原因延迟工期按合同金额的8%赔偿 少穿、错穿、标错号80元/处 电缆损伤（外皮破损、短路、断路）100元/处 线路扭结、长短不一50元/处 乱用、滥用材料50-1200/次 偷窃、破坏工地施工材料和设备承担经济损失、扣除全额工程款。 工程按期完成、无质量问题奖300-3000元 三、 工程概况 　　工程地址：张家港港区镇金港中央广场工地四、 价格 　　清包工费：￥ 15，000 元，大写： 壹万伍仟元整 具体价格金额如下：项目数量单价小计备注球机3138011780 枪机132503250 合计 15030 注:以上报价含墙面开槽.室内外管线敷设.设备安装等(不含调试)，室外管线敷设尽量利用客户方原有管道，如有开挖则根据实际工程量另行核算。如项目中监控点有增加则按以上价格追加施工费。最终优惠价为15，000五、 付款方式 　　1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元　　2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元　　4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元六、 设计 　　1、 甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.　　2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.七、 材料 　　1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.　　2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.　　3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.　　5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.　　6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.　　7、 乙方应保证在本工程区域内没有双包和半包的工程.　　8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作.　　9、 未经甲方许可，乙方不得携带任何布线材料出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。八、 工期 　　从 2005 年 05 月 22 日起至 2005 年 11 月 25 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天九、 材料搬运 甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。十、 施工安全 在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。十一、 垃圾清运 　　1、 垃圾袋装化　　2、 垃圾应日日清　　3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所十二、 劳动力管理 　　1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。　　2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。　　3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。　　4、 乙方应具备在张家港暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。　　5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。　　6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。　　7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。　　8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十三、 施工机具 　　1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。　十四、 工地现场管理 　　1、 现场禁止使用明火。　　2、 现场禁止吸烟。十五、 维修 　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。　　2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。十六、 合同附件 　　1、 施工项目清单。　　2、 双方认可的工程施工报价单。　　3、 乙方开出的辅助材料采购清单。十七、 合同争议 　　1、 出现争议甲乙双方先协商。　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十八、 施工安装要求 　　A.工程施工方案工艺　　1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。　　2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。　　3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管或钢管穿起来，埋墙应先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。　　4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。　　5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。　　6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。　　5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-2000 进行施工。　　6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。　　7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得我方同意。　　8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。　　9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工工程费。　　10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。　　11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。　　12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。　　15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。　　16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十九、 附加条款 　　甲 方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：　　签 章： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　签 章：　　签约日期：　　　　　　　　　　　　　　　　 签约日期：
  乙方（签章）：_________
  法定代表或其委托人：_________
  法定代表或其委托人：_________
  地 址：_________
  
  地 址：_________
  开户行：_________
  
  开户行：_________
  帐 号：_________
  
  帐 号：_________
  签约时间：_________年___月___日
  签约地点：_________

  0 评论
• 

  ddd_3192 2015-09-18 21:54

  合同编号：_________　 　　
  甲　方：_________ 　　　　　
  地　址：_________ 　　　　　
  电　话：_________ 　　　　　
  联系人：_________　　　　　
  传　真：_________ 　　　　　
  邮　编：_________ 　　　　　
  乙　方：_________
  地　址：_________
  电　话：_________
  联系人：_________
  传　真：_________
  邮　编：_________
  甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
  一、工程概况
  1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
  2、工程地址：_________
  3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
  二、甲乙双方的责任和义务
  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
  1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
  2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
  3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
  5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
  三、工程进度安排
  1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
  2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
  四、工程验收时间
  工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
  五、合同预算金额
  本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
  六、结算方式
  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
  七、人力不可抗拒事故
  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
  八、违约责任
  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
  乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
  九、解决争议的方式
  本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
  相关的合同范本
  ·施工分包合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·钢结构施工合同
  ·家装施工合同 ·施工监理合同 ·油漆施工合同
  ·维修施工合同 ·广告牌施工合同 ·景观施工合同
  十一、合同生效及其它
  1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
  3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
  4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
  甲方（签章）：_________　　　　　　　　乙方（签章）：_________
  法定代表或其委托人：_________ 　　　 　法定代表或其委托人：_________
  地　址：_________ 　　　　　　　　　　 地　址：_________
  开户行：_________ 　　　　　 　　 　　 开户行：_________
  帐　号：_________ 　　　　　　　　　　 帐　号：_________
  签约时间：_________年___月___日　 　　 签约地点：_________

  0 评论