3条回答

• 

  最亮的小太阳 2015-11-27 14:23

  工程名称：
  工程地点：
  建设单位： （以下简称甲方）
  施工单位： （以下简称乙方）
  经甲、乙双方协议, 本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工, 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行, 特签订此合同以共同遵守。
  一、工程内容和承包方式：
  1、 工程内容包括 、 、 等工程。
  2、 按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
  3、 园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
  二、工程造价：
  乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币 元。
  三、付款方式:
  1、 方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
  2、 工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满（三个月）甲方验收合格后十天内一次付清。
  四、工期
  1、本工程总工期 天（日历从开工之日算起）。
  2、开工日期______年 月 日。
  3、竣工日期______年 月 日。
  五、双方责任：
  （一） 甲方责任：
  1、 负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
  2、 组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
  （二） 乙方责任：
  1、 按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
  2、 承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
  3、 工程竣工后清理现场，做到工完场清。
  六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等效力。
  甲方(盖章): 乙方(盖章):
  代表(签字): 代表(签字):
  年 月 日

  0 评论
• 

  zsysandman 2015-11-27 12:59

  园林绿化建设工程施工合同范本
  
  甲方： ____________
  
  乙方： ________________
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
  
  第一条 工程概况
  
  1.工程名称： ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ;
  
  2.工程地点：_____________________;
  
  3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
  
  4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
  
  第二条 工程期限
  
  1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。
  
  2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
  
  (1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;
  
  (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;
  
  (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
  
  (4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
  
  (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;
  
  (6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
  
  (7)发生重大设计变更。
  
  第三条 工程合同造价：
  
  1.本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)
  
  2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。
  
  第四条 材料、设备供应、检验
  
  1.进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;
  
  2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏;
  
  3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
  
  4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
  
  5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。
  
  6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。
  
  7.乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
  
  第五条 工程质量和检查验收
  
  1.本工程质量要求为优良;
  
  2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;
  
  3.发包方聘用的现场监理工程师为____________;
  
  4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
  
  5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
  
  6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
  
  7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。
  
  8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。
  
  9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。
  
  第六条 施工设计变更
  
  1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。
  
  2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
  
  3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。
  
  4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;
  
  5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;
  
  (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;
  
  (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;
  
  (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
  
  (4)确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。
  
  第七条 双方负责事项
  
  1.发包方
  
  (1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料;
  
  (2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;
  
  (3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;
  
  (4)按规定提供施工场地;
  
  (5)合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的施工技术资料______套;
  
  (6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;
  
  (7)组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位;
  
  (8)审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款;
  
  (9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。
  
  (10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。
  
  2.承包方
  
  (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
  
  (2)编制施工组织设计(或施工方案)施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位;
  
  (3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理;
  
  (4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;
  
  (5)在交工前应负责保管，并清理好场地;
  
  (6)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;
  
  (7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
  
  第八条 工程价款的支付与结算
  
  1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______%;
  
  2.乙方完成合同工程量的______%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款;
  
  3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款;
  
  4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款;留结算价的 5% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。
  
  5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
  
  6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
  
  7.本工程造价结算方式按下列情况办理：
  
  7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量
  
  进行计算;
  
  7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价;
  
  7.3 安装工程项目费计取套用2002年《广东省安装工程综合定额》按定额计价;
  
  7.4 园林建筑、绿化工程结算造价按____________建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的《二00三年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按____________建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的《二00三年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;
  
  7.5 园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的2004年度7月份《xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表》，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;
  
  7.6 发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。
  
  第九条 违约责任
  
  1.承包方的责任
  
  (1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
  
  (2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。
  
  2.发包方的责任
  
  (1)未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。
  
  (2)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
  
  第十条 争议的解决方式
  
  合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。
  
  第十一条 特殊条款
  
  本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款
  
  第十二条 附则
  
  其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。
  
  合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
  
  本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
  
  本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。
  
  发包方(盖章)__________________ 承包方(盖章)__________________
  
  法定代表人(签名)____________ 法定代表人(签名)____________
  
  委托代表人(签名)____________ 委托代表人(签名)____________
  
  签约日期：______年______月____日 签约日期：______年______月____日

  0 评论
• 

  家和往事兴 2015-11-27 12:50

  答，发包方：（以下简称甲方）
  
  　　承包方：（以下简称乙方）
  
  　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
  
  　　第一条工程概况
  
  　　1.工程名称： 别墅园林景观工程。
  
  　　2.工程地点：润成科技院内
  
  　　3. 工作内容： 别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
  
  　　第二条工期
  
  　　本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（ 现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
  
  　　（一）如遇下列原因工期顺延：
  
  　　1.未及时签审施工图纸和施工组织计划；
  
  　　2.设计变更；
  
  　　3.甲方未能按期提交施工场地；
  
  　　4.连续4 小时遇雨和停水、停电；
  
  　　5.未按合同规定时间拨付工程款项；
  
  　　6.遇不可抗拒因素。
  
  　　（二）竣工验收：
  
  　　1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；
  
  　　2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
  
  　　第三条 工程合同价款及支付方式
  
  　　1.经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价520000元 （预算详见“合同附件一”） ；
  
  　　2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；
  
  　　3.结算工程量以现场实际收方量为准。
  
  　　4.合同签订后5 日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整；
  
  　　5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。
  
  　　第四条 关于设计调整（更改）
  
  　　本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
  
  　　第五条保修期
  
  　　1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
  
  　　2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
  
  　　第六条 双方的责任
  
  　　（一）甲方责任：
  
  　　1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
  
  　　2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；
  
  　　3.负责协助办理施工的各项进场手续。
  
  　　4.负责协调现场各施工单位间的关系；
  
  　　5.若施工变更应以书面形式通知乙方；
  
  　　6.按合同规定时间按时付款。
  
  　　（二）乙方责任：
  
  　　1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
  
  　　2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
  
  　　3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
  
  　　4.负责施工中的成品保护；
  
  　　第七条 甲、乙双方现场代表及责任
  
  　　1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；
  
  　　2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
  
  　　第八条 材料的认定及采购
  
  　　1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
  
  　　2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
  
  　　第九条违约责任
  
  　　（一）甲方违约责任：
  
  　　1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
  
  　　2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；
  
  　　3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
  
  　　（二）乙方违约责任：
  
  　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
  
  　　第十条 争议解决方式
  
  　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
  
  　　第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
  
  　　第十二条未尽事宜，双方协商解决。
  
  　　第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
  
  　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
  
  　　代表人： 代表人：
  
  　　本合同签订日期 年 月 日
  以上信息来源于网络，仅供参考

  0 评论