3条回答

• 

  Andy421 2015-07-23 15:22

  建设工程设计合同(GF--2000--0203)
  （岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）
  工程名称：______________________________
  工程地点：______________________________
  合同编号：______________________________
  （由勘察人编填）
  勘察证书等级：__________________________
  发包人：________________________________
  勘察人：________________________________
  签订日期：______________________________
  中华人民共和国建设部
  国家工商行政管理局监制
  二000年三月
  发包人___________________________
  勘察人___________________________
  发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。
  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
  第一条　工程概况
  1．1　工程名称：__________________________________________________
  1．2　工程建设地点：______________________________________________
  1．3　工程规模、特征：_____________________________________________________________
  1．4　工程勘察任务委托文号、日期：________________________________
  1．5　工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________
  1．6　承接方式：__________________________________________________
  1．7　预计勘察工作量：__________________________________
  第二条　发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
  2．1　提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
  2．2　提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
  2．3　提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
  2．4　提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
  2．5　发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
  第三条　勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
  第四条　开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
  4．1　开工及提交勘察成果资料的时间
  4．1．1　本工程的勘察工作定于__________年______月______日开工，__________ 年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
  4．1．2　勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
  4．2　收费标准及付费方式
  4．2．1　本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
  4．2．2　本工程勘察费预算为__________元（大写____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计__________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度__________%时，向勘察人支付预算勘察费的__________%的工程进度款，计__________元；勘察工作外业结束后_______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的__________%，计__________元；提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
  第五条　发包人、勘察人责任
  5．1　发包人责任
  5．1．1　发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
  5．1．2　在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
  5．1．3　发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等
  ），并承担其费用。
  5．1．4　若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
  5．1．5　工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
  5．1．6　勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
  5．1．7　为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费______元。
  5．1．8　由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班费。
  5．1．9　发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
  5．1．10　本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
  5．2　勘察人责任
  5．2．1　勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
  5．2．2　由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。
  5．2．3　在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
  5．2．4　勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
  5．2．5　在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
  5．2．6　本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
  第六条　违约责任
  6．1　由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。
  6．2　由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。
  6．3　合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________计_____________元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
  6．4　发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
  6．5　由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
  6．6　本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
  第七条　本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
  第八条　其他约定事项：_______________________________________________________________________
  第九条　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：
  （一）提交____________________仲裁委员会仲裁；
  （二）依法向人民法院起诉。
  第十条　本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
  本合同一式_________份，发包人_____份、勘察人_______份。
  发包人名称：____________________　勘察人名称：________________
  （盖章）　 （盖章）
  法定代表人：（签字）____________　法定代表人：（签字）________
  委托代理人：（签字）____________　委托代理人：（签字）________
  住所：__________________________　住所：______________________
  邮政编码：______________________　邮政编码：__________________
  电话：__________________________　电话：______________________
  传真：__________________________　传真：______________________
  开户银行：______________________　开户银行：__________________
  银行帐号：______________________　银行帐号：__________________
  建设行政主管部门备案：__________　鉴证意见：__________________
  （盖章）　 （盖章）
  备案号：________________________　经办人：____________________
  备案日期：________年____月____日　鉴证日期：____年____月____日

  0 评论
• 

  大大大峻 2015-07-22 13:58

  工程名称：
  
  工程地点：
  
  建设单位：　　　　 (以下简称甲方)
  
  施工单位：　　　　 (以下简称乙方)
  
  经甲、乙双方协议， 本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工， 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行， 特签订此合同以共同遵守。
  
  一、工程内容和承包方式：
  
  1、工程内容包括　　　、　　　、　　　等工程。
  
  2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
  
  3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
  
  二、工程造价：
  
  乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币　　元。
  
  三、付款方式：
  
  1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
  
  2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
  
  四、工期
  
  1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。
  
  2、开工日期______年　 月　 日。
  
  3、竣工日期______年　 月　 日。
  
  五、双方责任：
  
  (一) 甲方责任：
  
  1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
  
  2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
  
  (二) 乙方责任：
  
  1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
  
  2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
  
  3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
  
  六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。
  
  甲方(盖章)：　　　　　　 乙方(盖章)：
  
  代表(签字)：　　　　　　 代表(签字)：
  
  年 月 日

  0 评论
• 

  你刻在了谁心里 2015-07-22 08:47

  单位级别编号：_____________
  　　工程名称：______________________________________
  　　工程编号：______________________________________
  　　合同编号：______________________________________
  　　发包人：________________________________________
  　　设计人：________________________________________
  　　发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下：
  　　第一条 合同签订依据
  　　1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
  　　1．2 国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
  　　1．3 建设工程批准文件。见附件一。
  　　1．4 城市规划管理部门批准文件。见附件二。
  　　第二条 工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。
  　　2．1　设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业，具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
  　　2．2　发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。
  　　第三条 设计收费及支付办法
  　　3．1　本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费，赶工费数额为______________________元。
  　　3．2　本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20％作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。
  　　3．3　设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的30％（不含定金）。
  　　3．4　设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。
  　　3．5　对采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮25％的幅度内协商确定收费额。
  　　3．6　设计周期超过12个月时，设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定。
  　　3．7　工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。
  　　3．8　钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。
  　　第四条 双方责任
  　　4．1 发包人责任
  　　4．1．1　如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
  　　4．1．2　按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。
  　　4．1．3　本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时，所需费用由发包人承担。
  　　4．1．4　负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。
  　　4．1．5　在不增加工程设计费总额情况下，发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
  　　4．1．6　发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要的工作条件，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。
  　　4．2　设计人责任
  　　4．2．1　设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责。
  　　4．2．2　设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。
  　　4．2．3　负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构（和主要隐蔽工程）和竣工质量验收。
  　　第五条 工程设计版权本工程的设计版权属设计人所有，发包人有责任对此给予保护，保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
  　　第六条 设计变更与违约责任
  　　6．1　由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺，每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的，则按本合同第七条7．3款执行，结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同。
  　　6．2　由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
  　　6．3　发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事件发生之日后15日内按7．4条款向设计人结算设计费。
  　　6．4　发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并承担其他相应的法律责任。
  　　6．5　由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。
  　　6．6　设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时，设计人除负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行，也可在质量事故发生后由双方协商确定。
  　　6．7　发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费。
  　　第七条 合同生效、中止与结束
  　　7．1　本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。
  　　7．2　本合同生效后，设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时，发包人应提供齐全；双方认为必要时，可办理公证。
  　　7．3　双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前15天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，本合同继续有效。
  　　7．4　因发包人原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半时，发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时，按本条7．3款办理，结束本工程双方合同关系。
  　　7．5　本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件，发包人按 本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
  　　第八条 不可抗力本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。
  　　第九条 合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市规划委员会申请调解，调解不成时，采取下列第（ ）种方式解决：
  　　1．向北京仲裁委员会申请仲裁；
  　　2．向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）；
  　　3．向有管辖权的人民法院提起诉讼。
  　　第十条 未尽事宜本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
  　　第十一条 附加条款本合同附加条款如下：___________________________________________________
  　　第十二条 合同文本本合同正副本一式_______份，正本_______份，副本_______份，甲乙双方各执正本_______份，甲方执副本_______份，乙方执副本_______份，其中送管理部门________份备案，需公证或投保时可适当增加副本。
  　　合同签订地点：北京市
  　　发包人（公章）：_____________　　设计人（公章）：______________
  　　法定代表人：_________________ 　　法定代表人：__________________
  　　授权签约代表：_______________　　授权签约代表：________________
  　　单位地址：___________________　　单位地址：____________________
  　　邮政编码：___________________ 　 邮政编码：____________________
  　　开户银行：___________________　　开户银行：____________________
  　　开户账号：___________________　　开户账号：____________________
  　　 ___________年______月______日 ____________年______月______日

  0 评论