3条回答

• 

  柠檬_6149 2017-06-30 00:28

  发包方(简称甲方)：_________________________ 承包方(简称乙方)：_________________________
  　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
  　　一、工程概况
  　　1. 装饰施工地点：
  　　2. 住房结构： 房 型 房 厅 套，施工面积 平方米。
  　　3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
  　　4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
  　　5. 工期： 自________年________ 月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
  　　二、工程价款及结算的约定
  　　1.工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。
  　　2.工程款付款方式按下列方式支付：
  　　(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除
  　　(2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
  　　(3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
  　　(4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元
  　　(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
  　　三、关于材料供应的约定
  　　1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到 现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
  　　2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  　　3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  　　四、关于工程质量及验收的约定
  　　1.本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
  　　2.本工程由________方设计施工方案。
  　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
  　　4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
  　　5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
  　　6.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
  　　五、有关安全生产和防火的约定
  　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
  　　六、其它事项
  　　1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
  　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
  　　七、违约责任
  　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
  　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
  　　八、纠纷处理方式
  　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
  　　九、合同的变更和解除
  　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
  　　十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
  　　合同附件为本合同的组成部分。
  　　甲方(签章)： 电话：
  　　乙方(签章)： 电 话：
  　　签订地点：
  　　签订日期： 年 月 日

  0 评论
• 

  那么爱你 2017-06-28 20:58

  建设单位： (以下简称甲方)
  承包单位： (以下简称乙方)
  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为郑州市“瑞达小区”住宅项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致 ，订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称：
  工程地点：
  承包工程内容：
  二、合同工期：
  1、开工日期：甲方通知之日 ，乙方配合土建工程及时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。
  2、乙方根据甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单位沟通，指导预埋管件的安装施工。
  3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。
  三、质量标准
  1、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准，并达到一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。
  2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
  因乙方原因发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由乙方承担，工期不予顺延。
  3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。
  四、合同价款
  本工程合同采用固定总价 元(大写： )，除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外，其他一律不作调整。
  五、甲方责任
  1、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。
  2、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。
  3、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。
  六、乙方责任
  1、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全及火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
  2、遵守国家、地方相关标准及有关规定，做好文明施工工作，不得损坏其他单位的成品，若有损坏须负责赔偿一切损失。保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清除垃圾和不用的临时设施，采取有效措施，确保安全无事故，否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。
  3、乙方应根据总包实际进度，主动、及时配合指导土建总包方进行相关的预埋工作，若产生预埋遗漏、错埋等质量问题，应承担责任。
  4、已竣工的工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。
  5、乙方负责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。
  6、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。并编制施工方案，施工计划、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料，在甲方规定的时间内将资料送报甲方。任何设计变更都必须得到甲方同意。
  7、自开工之日起，至竣工验收合格并可以启用时止，承担并完成本合同工程范围内的全部相关审批手续，包括根据甲方的使用环境要求和设计变更而需要办理的报批手续。且不将此责任推给甲方。
  8、提供完善的售后服务
  8.1服务相应时间：在接到用户故障请求(可以是电话方式)后2小时内到达现场解决问题，否则，每延期一小时，由乙方赔偿甲方(或业主)500元，并由乙方赔偿甲方(或业主)由此而受到的全部直接利益和预期可得利益的损失。乙方不及时履行保修义务的，甲方(或业主)有权雇请其他专业单位代为保修，由此而发生的全部费用由乙方承担。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由责任方承担。如不能即时解决的设备故障，则由乙方无偿提供备用设备。
  8.2保修期：负责在双方移交日起2年内免费保修服务(使用不当原因造成的损坏，设备材料费成本价由使用方自负)。
  8.3免费服务期满后，提供终身售后服务及升级维保服务，服务费用按成本价收取。
  8.4在质保期内安装的任何零配件，必须是原生产厂家的产品，特殊情况必须更换品牌的，应为同档次品牌并经甲方或业主认可。
  9、乙方的投标保证金5万元转作本合同的履约保证金，待工程验收合格后无息退还。
  七、隐蔽工程验收
  工程具备隐蔽条件，乙方在做好工程质量自评自验的基础上，隐蔽工程的验收应在24小时前通知监理公司、甲方，经甲方和监理公司代表签证后，方可进行下道工序的施工;任何未经甲方和监理公司签证同意的隐蔽工程，乙方不得进入下道工序的施工。监理公司或甲方必须在接到乙方通知后24小时内为乙方办理有关签证手续。验收不合格，乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重新验收，并工期不顺延。
  八、承包式及合同价款的调整
  本工程为包工包料，按图施工，闭口包干。除甲方要求或设计变更外，甲方不再支付其他任何费用。在合同期内发生甲方要求或设计变更，由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。调整的价格，投标清单中有的项目，按照投标单价和实际中标价格同比列计算的单价调整，投标清单中没有的项目，按照市场价经甲方签证的单价计算调整。乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。甲方也可以自行采购工程材料，由此导致合同总价的减少，按照该材料投标单价和实际中标价格同比例计算须减少的工程款。
  若因乙方采购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费用由乙方承担。
  九、工程款支付
  工程款的支付方式为
  1、在工程进度满足甲方要求的前提下，室内穿线工作完成七天内，经监理工程师、甲方确认，由甲方凭有效发票向乙方支付合同总价的30%工程款。
  2、所有设备安装完成并调试完毕后，经监理工程师、甲方验收确认合格后，甲方凭有效发票向乙方支付合同总价的50% 工程款。
  3、乙方在系统试运行30天后，向政府有关部门提请验收。整个工程验收合格后进行工程结算，双方确认结算后七个工作日内，甲方凭政府相关部门的验收合格证书和有效发票向乙方支付剩余合同总价的15%，尾款5%作为工程保修金，待二年保修期满后的十五个工作日内对保修金进行结算，并在结算后七天内无息结清余款。
  十、设备材料供应
  1、材料设备由乙方负责采购，所有设备材料必须是符合设计、安防规范和甲方要求的合格产品，并报监理工程师和甲方质量管理人员现场验收后方可使用。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方应负责拆除更换，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用并工期不顺延。设备材料的运输、保管由乙方负责，因设备材料的原因给工程质量、工期等造成影响和损失的，由乙方承担责任。乙方如需要使用代用设备材料，必须经甲方代表书面认可，由此增减的合同价款，按本合同第八条规定进行调整。
  2、主要关键设备及涉及到外观、永久使用的设备材料，甲方有权实行甲定乙供或甲供。产生的价款变动，按本合同第八条规定进行调整。
  十一、 验收
  1、工程竣工后，乙方应书面通知甲方和上海市技防办验收，甲方和技防办自接到验收通知__15日_内组织验收，经甲方和技防办共同验收合格的，方视为工程通过验收，并双方办理验收、移交手续。如甲方或技防办在规定时间内未能组织验收，甲方需及时通知乙方，另定验收日期。
  2、验收标准：本工程以乙方投标书所承诺的质量要求、施工图纸、工程材料清单，时间计划表，招标文件、投标书、中标通知书和有关国家和地方制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
  3、乙方对提供的设备材料和工程成果的质量负责，如在甲方或技防办的验收过程中因乙方的施工设计方案或施工质量存在问题而导致验收不能通过，则乙方须负责承担全部费用予以返工修改直至通过验收认可，并对由此给甲方造成的损坏或损失负责修复或赔偿。
  十二、违约责任
  甲、乙双方如构成违约，应承担相应的违约责任，受损方可以根据有关法律、法规、惯例等要求违约方赔偿。
  1、甲方的违约责任如下：
  (1) 未按约定及时支付工程款的，应每天按应付未付款部分的同期银行存款利率计算向
  乙方支付违约金。
  (2) 如甲方要求对隐蔽工程进行重复验收且经验收合格的，应承担由此产生的费用。
  2、乙方具体的违约责任如下：
  (1)工期延误，赔偿标准 1000元/天;
  (2)工程质量未达到投标承诺或竣工验收后二年内发生质量问题，乙方应当在收到甲方通知后三日内无条件予以返修或重新施工，直至质量符合约定标准，由此导致工程延误的，乙方应承担工期延误的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的全部直接损失和预期可得利益的损失。
  (3)未履行项目经理到位，支付违约金为合同总价的1%;
  (4)未履行主要施工管理人员满足施工管理需要且及时执行要求更换或增加施工管理人员的监理函件承诺，支付违约金为合同总价的1 %;
  (5)未履行不发生重大质量安全事故承诺，支付违约金为合同总价的 5 %，并承担由此发生的一切经济责任。
  (6)甲方要求对隐蔽工程进行重复验收，经验收不合格的，应由乙方承担由此产生的费用。
  (7)甲方有权在合同总价中直接扣除乙方违约而须承担的违约金或赔偿金。
  十三、本合同组成文件包括本合同、招标文件、投标书、中标通知书、全套施工图纸、工程量清单和设备材料清单等，上述文件构成本合同不可分割的整体。本合同未尽事宜，由双方本着求实、友好态度协商解决并签订补充协议。协商不成时，任何一方可依法向工程所在地人民法院起诉。
  十四、本合同签字盖章后生效，至本工程验收合格，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。结清尾款后自动失效。
  十五、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
  甲方(盖章)
  代表(签字)： 代表(签字)： 乙方(盖章)
  日 期： 日 期：

  0 评论
• 

  倒叙_7629 2017-06-28 19:02

  甲方(全称)：
  法定注册地址：
  法定代表人：
  
  乙方：
  法定注册地址：
  法定代表人：
  
  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方就 建筑智能化系统安装工程事宜协商一致，特签订本合同。
  第一条 工程概况
  工程名称：
  工程地点：
  第二条 工程承包范围
  1.工程范围： 工程；包括红线范围内的广播与背景音乐系统、电话及宽带网络系统、有线电视系统、电视监控系统、汽车库管理系统、水表远传系统、综合布线系统、楼宇自动化（BA）系统、楼宇安全防范系统（含门禁系统）、燃气泄漏报警系统配合，以及相应系统与外部市政管网接驳及调试，具体以“附件J技术要求”所述相应内容为准。
  2.上述工程范围所涉及漏留错留的预留孔洞、预埋件制作与安装及设计变更增减的孔洞施工及封堵，均由总包单位负责，设备基础由总包单位施工。如预留、预埋位置不符合要求或局部有遗漏，经甲方现场书面签认后，列为乙方承包范围，并由乙方作相应的调整或补充。
  3.如因乙方原因导致总包单位未能及时埋设或埋设位置不符合要求时，相关责任均由乙方负责；同时，由于乙方原因而需另行挖沟、凿洞时，所需回填及塞缝等工序均由乙方负责。
  第三条 工程承包方式
  乙方以包二次深化设计(设计施工图须通过甲方及政府相关部门的审查及确认)、包人工、包机械、包材料、包运输及安装、包系统调试及运行试验、包安全、包质量及工期、包税费、包风险、包通过公安技防验收、包工程竣工验收(包括工程竣工验收[即政府质监部门备案的工程竣工质量报告]、工程竣工四方验收[注：四方为甲方(含工程部门、营销部门、设计管理部门、前期物业部门)、乙方、设计单位、监理单位])合格揽本工程设计及安装施工任务。
  第四条 计价方式
  1. 本工程采用“工程量×综合单价 合价包干措施费”(其中，综合单价、合价包干措施费详见“附件B工程量清单报价表”，且综合单价项目所对应的清单工程量均为暂定工程量)计价方式，即：乙方工程款=工程量×综合单价 合价包干措施费；其中：
  (1) 工程量按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)相应的“工程量清单项目及计算规则”，并结合相应的施工图纸计取相应项目的工程量。
  (2) “工程量清单报价表”中的固定综合单价均包括为完成该分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需全部费用，包括且不限于所需的二次深化设计费、专项报建费、人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工费、管理费、利润、原材料与半成品的检测试验费、公安技防验收费、工程竣工验收(包括工程竣工验收[即政府质监部门备案的工程竣工质量报告]、工程竣工四方验收[注：四方为甲方(含工程部门、营销部门、设计管理部门、前期物业部门)、乙方、设计单位、监理单位])合格并移交甲方前的成品与半成品保护、配合工程竣工验收(包括工程竣工验收[即政府质监部门备案的工程竣工质量报告]、工程竣工四方验收[注：四方为甲方(含工程部门、营销部门、设计管理部门、前期物业部门)、乙方、设计单位、监理单位])费、预埋件调整及补充费、规费、工程税金及风险等费用；同时在施工期间均不因任何分部分项工程量清单项目或措施清单项目的工程量、价格波动、汇率变化等因素变动而作任何调整。“工程量清单报价表”表中，未计算或少计算的综合单价或合价的工程项目，甲方均视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内，甲方不再予以支付。工程量清单所有项目的综合单价均不得为负值，同时乙方所增加的分项工程量亦不得为负值。
  (3) 合价包干的措施项目费均包括完成该措施所需的全部费用，包括且不限于如下费用：二次深化设计及通过设计审查、人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、原材料与半成品的检测试验费、公安技防验收费、工程竣工验收(包括工程竣工验收[即政府质监部门备案的工程竣工质量报告]、工程竣工四方验收[注：四方为甲方(含工程部门、营销部门、设计管理部门、前期物业部门)、乙方、设计单位、监理单位])合格并移交甲方前的成品与半成品保护、配合工程竣工验收(包括工程竣工验收[即政府质监部门备案的工程竣工质量报告]、工程竣工四方验收[注：四方为甲方(含工程部门、营销部门、设计管理部门、前期物业部门)、乙方、设计单位、监理单位])费、预埋件调整及补充费、规费、工程税金及风险等费用。同时在施工期间均不因任何项目的工程量、价格波动、汇率变化等因素变动而作任何调整。“合价包干的措施项目费”表中，未计算或少计算的工程项目及费用，甲方均视为此费用已包括在其他相关费用内，甲方不再予以支付；工程量清单所有项目的价款均不得为负值，同时乙方所增加的合价包干措施分项价款亦不得为负值。
  2. 在工程实施期间，因施工图纸设计发生的设计变更、施工图纸外发生的工程签证等项目，经甲方审批确认后，其综合单价按如下方式计取：
  (1) 若“工程量清单报价表”已有的项目，按表中所列的固定综合单价；
  (2) 若“工程量清单报价表”只有类似于相应工作的价格，只要甲、乙方均同意，则可参照“产品报价清单”中的固定综合单价对该项工作进行计价；
  (3) 若“工程量清单报价表”无适用或类似相应综合单价的项目，该综合单价按如下方式并下浮[ %](注：下浮率原则上按“(1-按乙方中标税后总造价/甲方税后标底价)%”计取)后计取：
  ①. 计价文件按工程开工时(具体按相应智能化工程开工报告所标示的最近日期) 省/市定额文件及配套费用定额(即 年定额)(注：广东地区按广东省 年综合定额)、《建设工程工程量清单计价规范》□(GB50500-2003) ，□ (GB50500-2008) 及相关文件计取；
  ②. 费率文件按工程开工时(具体相应智能化工程开工报告所标示的最近日期) 省/市 建设工程造价管理站(注：广东地区按广州市建设工程造价管理站)已发布且与计价文件相适应的的现行文件相应费率计取；有上下限标准的项目按中间值计取。上海地区的外来人员综合保险费如由甲方代缴时，则不予计取。
  ③. 人工、机械价格文件按工程开工时(具体按相应智能化工程开工报告所标示的最近日期) 省/市 建设工程造价管理站(注：广东地区按广州市建设工程造价管理站)发布且与计价文件相适应的的前一期文件价；有上下限标准的项目按中间值计取，人工工日价格按综合工日类价格计取且按普通级人工综合工日价格计取；文件及其他文件中有关厂商/厂家的价格信息或厂商/厂家指导价格、生产和销售企业的报价等均不作为计价依据，且包括机械租赁类的价格、劳务或各工种类人工价格亦不作为计价依据。同时，文件中无明确规定的，按定额价计取。北京地区机械费执行2001年《北京市建设工程预算定额》文件价，不作调整。
  ④.材料设备价格按如下方式计取：
  A. “A”类材料设备(即甲方指定品牌指定价格的材料设备)：按甲方指定价格(另计采保费)；非“A”类材料设备，则
  B. 按工程开工时(具体按相应智能化工程开工报告所标示的最近日期) 市 建设工程造价管理站(其中：广东地区按广州市建设工程造价管理站)已发布的前一期信息文件价；另外，文件及其他文件中有关厂商/厂家的价格信息或厂商/厂家指导价格、生产和销售企业的报价等均不作为计价依据；有上下限标准的项目按中间值计取，并按如下原则计取材料设备价格；其中，广东地区的广州市建设工程造价管理站发布的前一季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行，若无相应的材料设备价格时，按相应季度的《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》价格下浮一定比例计取，分类下浮比例清单详见“附件K《广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》供应商价格下浮比例一览表”(砼桩材料按各厂家价格的平均值)；上海地区按《造价与交易信息》、建设工程(上海地区)《建材与造价资讯》文件中的供应商价格计算时，各材料设备的分类下浮率详见“附件L上海建设工程《造价与交易信息》供应商价格下浮比例一览表”、“附件M建设工程（上海地区）《建材与造价资讯》供应商价格下浮比例一览表”；如《造价与交易信息》、建设工程(上海地区)《建材与造价资讯》两文件中均有相应的价格时，优先以《造价与交易信息》中的价格为计算基础。
  (a)材料设备规格、型号与信息价综合价相同的，按信息文件综合价计价；
  (b)材料设备规格、型号与信息文件相同，但品牌、厂家不同时，按信息文件中最低价材料设备价格计取；
  若无，则
  C. 其余材料设备按暂定价（含采保费3%），但辅助材料设备则按定额文件价。暂定价材料设备仅另计取工程税金，不再计取其他任何费用，亦不参与本条款中第(3)款约定的下浮计算。
  ⑤.除所涉及的混凝土模板、钢筋混凝土模板项目清单予以计取外，《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)约定为措施项目清单的其余项目(如安全文明施工、临时设施、脚手架、大型机械设备进出场及安拆等)及其他项目清单的项目(如总承包服务费等)均不再计取。
  ⑥材料二次转运/搬运费、夜间施工费、施工材料及设备场内迁移与调配费用、冬雨季增加费均不予以计取。
  以上确定的单价，不因生产要素、市场行情等因素的变化做任何的调整。

  0 评论