8条回答

• 

  7bd7ff 2017-03-08 17:54

  《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附 有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。

  0 评论
• 

  Qyana 2017-03-08 15:26

  你好，据了解，建筑工程分包合同范本：
  
  发包方(甲方)：
  
  法定代表人：
  
  承包方(乙方)：
  
  法定代表人：
  
  依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
  
  第一条 工程项目
  
  一、工程名称：
  
  二、工程编号：
  
  三、工程地点：
  
  四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
  
  五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
  
  第二条 工程期限
  
  一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历天)，自____ 年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
  
  二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。
  
  三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
  
  1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
  
  2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
  
  3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;
  
  4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
  
  5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;
  
  6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
  
  7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
  
  8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
  
  四.工期提前。
  
  施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
  
  1.提前的时间;
  
  2.乙方采取的赶工措施;
  
  3.甲方为赶工提供的条件;
  
  4.赶工措施的经济支出和承担;
  
  5.提前竣工收益(如果有)的分享。
  
  第三条 施工准备
  
  一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
  
  二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
  
  第四条 物资供应
  
  一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：____________
  
  二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
  
  三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
  
  四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________
  
  第五条 工程质量
  
  一、本工程质量经双方研究要求达到：____________
  
  二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
  
  第六条 工程价款的支付与结算
  
  一、本合同签订后____日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款，计人民币________万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元，安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元，分____次支付，每次支付时间为____，金额________.
  
  二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的____%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
  
  三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
  
  四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。
  
  五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
  
  第五条 施工与设计变更
  
  一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。
  
  二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损 失， 应由责任方负担：
  
  1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
  
  2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
  
  3.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。
  
  第六条 安全施工
  
  一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。
  
  二.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
  
  三.非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
  
  第七条. 工程分包
  
  1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。
  
  2.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。
  
  第八条 违约责任
  
  承包方的责任：
  
  一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
  
  二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
  
  发包方的责任：
  
  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
  
  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
  
  三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
  
  四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
  
  五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
  
  第十条 纠纷解决办法
  
  建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第( )项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，(2)直接向人民法院起诉。
  
  第十一条 合同的生效与终止
  
  一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送-----------------机关、建设主管部门备案。
  
  二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
  
  三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
  
  甲方：____
  
  法定代表人：___
  
  乙方：____
  
  法定代表人：___
  
  合同签订日期：_____
  
  签约地点：________
  
  希望我的回答能帮助你。

  0 评论
• 

  huang记忆的颜色 2017-03-08 14:48

  建筑工程分包合同范本　
  甲方（发包方）：
  　　乙方（承包方）：
  　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
  　　一、工程内容
  　　二、工程地点
  　　三、工程期限
  　　1、本合同总工期为年月日开工，至××年××月××日结束。
  　　2、如遇下列情况，工期作相应顺延。
  　　（1）施工现场不符合安全施工；
  　　（2）设计范围内重大设计变更；
  　　（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；
  　　（4）甲方不能按合同规定支付工程款。
  　　乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。
  　　四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元）。
  　　五、付款方式
  　　1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币××元整（￥元）；
  　　2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币××元整（￥元）；
  　　3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币××元整（￥元）。
  　　六、工程验收
  　　1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
  　　2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
  　　3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
  　　4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。
  　　七、验收标准
  　　本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。
  　　八、双方权利和义务
  　　1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
  　　（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。
  　　（2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
  　　（3）提供有利施工的现场条件。
  　　（4）审核工程计划进度表。
  　　（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。
  　　（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
  　　（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。

  0 评论
• 

  那么爱你 2017-03-08 13:57

  订立合同双方：    
  ____，以下简称总承包方：____，以下简称分包方。    
  双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，    经充分协商，特订立本合同。   
  第一条 工程名称    ____。(指分包部分之工程名称)   
  第二条 工程地点   ____。    
  第三条 工程范围   ____。(可用列附表办法)
  第四条 质量标准    ____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规   范》列出)   
  第五条 承包方式    ____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，   分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。    
  第六条 工程总价    本工程包价计人民币____元整。
  第六条 工程总价    本工程包价计人民币____元整。   
  第七条 工程包价    本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方   供应材料总值)。   
  第八条 付款办法   
  第九条 工程期限
  按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月_   _日止全部完工。   
  第十条 中间交工    本工程项目范围内的___工程，自__年__月__日开工于__年__月   __日开工于__年__月__日完成交工。   
  第十一条 双方联系制度及协作办法   ______。    
  第十二条 关于工程保密办法   ______。    
  第十三条 违约责任   ______。    第十四条 特殊条款
  第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣    工，办理交工验收款项结清后失效。    
  第十六条 合同份数 本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，   
  总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执___   _份。    
  第十七条 合同附件   
  总承包方：    负责人：____地址：____电话：____   
  分包方：    负责人：____地址：____电话：____

  0 评论
• 

  倒叙_7629 2017-03-08 13:19

  　　甲方（发包方）：
  　　乙方（承包方）：
  　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
  　　一、工程内容
  　　二、工程地点
  　　三、工程期限
  　　1、本合同总工期为年月日开工，至××年××月××日结束。
  　　2、如遇下列情况，工期作相应顺延。
  　　（1）施工现场不符合安全施工；
  　　（2）设计范围内重大设计变更；
  　　（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；
  　　（4）甲方不能按合同规定支付工程款。
  　　乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。
  　　四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元）。
  　　五、付款方式
  　　1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币××元整（￥元）；
  　　2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币××元整（￥元）；
  　　3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币××元整（￥元）。
  　　六、工程验收
  　　1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
  　　2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
  　　3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
  　　4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。
  　　七、验收标准
  　　本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。
  　　八、双方权利和义务
  　　1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
  　　（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。
  　　（2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
  　　（3）提供有利施工的现场条件。
  　　（4）审核工程计划进度表。
  　　（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。
  　　（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
  　　（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。
  　　2、乙方权利和义务
  　　（1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
  　　（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
  　　（3）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。
  　　（4）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。
  　　（5）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。
  　　九、服务条款无。
  　　十、违约责任
  　　1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。
  　　2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。
  　　3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。
  　　4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
  　　十一、合同的变更及解除
  　　1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。
  　　2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。
  　　3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

  0 评论
• 

  忆苦思幻 2017-03-08 11:33

  合同的范本：
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，合作双方在进行建设工程施工项目时，必须签订工程施工合同，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前，可参照国家发布的工程施工合同范本。
  1999年版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）
  建 设 工 程 施 工 合 同
  (GF—1999—0201)
  合同编号： 字 号
  中华人民共和国建设部 　制定 　国家工商行政管理局
  第一部分　协议书
  发包人（全称）：
  承包人（全称）：
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称：
  工程地点：
  工程内容：
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
  工程立项批准文号：
  资金来源：
  二、工程承包范围
  承包范围：
  三、合同工期：
  开工日期：
  竣工日期：
  合同工期总日历天数　天。
  四、质量标准
  工程质量标准：
  五、合同价款
  金额（大写）：　元（人民币）
  ￥：　元　六、组成合同的文件
  组成本合同的文件包括：
  1、本合同协议书
  2、中标通知书
  3、投标书及其附件
  4、本合同专用条款
  5、本合同通用条款
  6、标准、规范及有关技术文件
  7、图纸
  8、工程量清单　9、工程报价单或预算书
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  十、合同生效
  合同订立时间： 年 月 日
  合同订立地点： 　本合同双方约定　 后生效
  发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所：　住所： 法定代表人：　法定代表人： 委托代表人：　委托代表人： 电话：　电话： 传真：　传真： 开户银行：　开户银行： 账号：　账号： 邮政编码：　邮政编码：
  依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。

  0 评论
• 

  -丶- 2017-03-06 14:01

  总包方（甲方）：____________________________
  地址：____________邮码____________电话____________
  法定代表人：____________职务____________
  分包方（乙方）：____________________________
  地址：____________邮码____________电话____________
  法定代表人：____________职务____________
  依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
  第一条工程项目
  一、工程名称：________________
  二、工程地点：________________
  三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______
  四、分包工程范围及工程量（附预算书）
  五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
  六、分包工程人工费用________元。
  七、乙方投入工种及人数________人。
  第二条工程结算
  按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
  第三条工程质量
  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
  第四条安全生产
  一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
  三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
  第五条生活管理
  一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。
  二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。
  第六条分包工程人工费单价
  一、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____元。
  二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
  三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
  四、清工每工日为________元。
  五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
  六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）________元。
  七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价为________元。
  八、分包工程费用明细表（一～七项均可列表）
  第七条材料供应管理
  乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
  第八条施工机具
  一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。
  二、手工操作工具，由乙方负责。
  三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
  四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。
  第九条现场管理
  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
  三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
  第十条违约责任
  一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
  二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
  三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
  四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
  第十一条附则
  一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。
  二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。
  三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
  四、双方商定的其他条款：
  1.
  2.
  第十二条合同附件及有效期
  一、合同附件：
  1.工程预算书；
  2.
  二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
  总包单位：________________________
  法定代表人：______________________
  ____年____月____日
  分包单位：________________________
  法定代表人：______________________
  ____年____月____日

  0 评论
• 

  请叫我雷锋 2017-03-04 22:49

  建筑工程劳务分包合同范本：
  编号：______________
  　　发包人：_____________________________________
  　　承包人：_____________________________________
  　　分包工程名称：_______________________________
  　　施工地址：____________________________区（县）
  　　发包人（全称）：________________________________
  　　承包人（全称）：________________________________
  　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
  　　第一条   工程概况及承包工作内容
  　　1.1   工程名称：______________________________________________
  　　1.2   工程概况：______________________________________________
  　　1.3   分包工作内容：__________________________________________
  　　范围包括：__________________________________________________
  　　1.4   工程监理单位（全称）：________________________________
  　　第二条   作业人员
  　　承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
  　　第三条   合同工期
  　　开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
  　　第四条   合同价款
  　　4.1   合同价款为：_________元（人民币）?大写：_________元?
  　　4.2   合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：
  　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
  　　（）4.2.1   本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
  　　（）4.2.2   以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：
  　　①定额工资单价为：
  　　瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；
  　　砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；
  　　水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；
  　　②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；
  　　③分项工程承包：
  　　外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；
  　　水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；
  　　内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________.   ?
  　　4.2.3   定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）??
  　　4.2.4   因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
  　　4.3   对合同价款内容的明确：_______________________________________
  　　第五条   合同价款的结算和支付
  　　5.1   结算、决算资料：
  　　5.1.1   发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
  　　5.1.2   承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
  　　5.1.3   有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
  　　5.2   合同价款的结算和决算：
  　　5.2.1   发包人应于每月____日对承包人完成的   工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
  　　5.2.2   工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
  　　5.3   合同价款的支付：
  　　5.3.1   合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。
  　　5.3.2   分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
  　　5.3.3   合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
  　　5.3.4   办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
  　　第六条   安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
  　　6.1   安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
  　　6.2   重大伤亡及其他安全事故处理：
  　　6.2.1   发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
  　　6.2.2   按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
  　　6.3   对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.
  　　第七条   工程质量、验收与保修
  　　7.1   工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
  　　7.2   承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原   因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
  　　7.3   分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
  　　7.4   对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.
  　　第八条   工期延误
  　　8.1   对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
  　　a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
  　　b.设计变更和工程量增加；
  　　c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
  　　d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
  　　e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
  　　f.发包人同意工期顺延的其他情况。
  　　8.2   承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
  　　8.3   非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：
  　　第九条   文明施工
  　　9.1   发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
  　　9.2   发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
  　　9.3   对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.
  　　第十条   材料机具供应
  　　10.1   本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________
  　　承包人自备的工具为：______________________________________________   双方确认防护用具由______________承担。
  　　10.2   由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
  　　10.3   承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
  　　10.4   对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________
  　　第十一条   文物保护
  　　对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
  　　第十二条   发包人的权利及义务
  　　12.1   负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
  　　12.2   负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
  　　12.3   负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
  　　12.4   负责解决施工中存在或发生的技术问题。
  　　12.5   负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
  　　12.6   负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
  　　12.7   负责组织工程的验收工作。
  　　12.8   本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
  　　第十三条   承包人的权利和义务
  　　13.1   承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质   和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
  　　13.2   承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
  　　13.3   在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___％，服从发包人的统筹安排，统一调动。
  　　13.4   当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
  　　13.5   承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
  　　13.6   承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
  　　13.7   承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
  　　第十四条   违约责任
  　　14.1   发包人违约责任
  　　14.1.1   由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
  　　14.1.2   由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
  　　14.1.3   发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
  　　14.1.4   发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
  　　14.2   承包人违约责任
  　　14.2.1   因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要   求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
  　　14.2.2   承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
  　　14.2.3   因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
  　　第十五条   合同争议的解决
  　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：
  　　1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
  　　2.向___________人民法院起诉。
  　　第十六条   合同的生效与终止
  　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
  　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
  　　第十七条
  　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。
  　　第十八条
  　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
  　　在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
  此合同来源网络，仅供参考。希望我的回答能帮到您

  0 评论