3条回答

• 

  忆苦思幻 2016-11-30 14:10

  甲方：
  乙方：
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：
  一、工程内容：钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等(附钢结构工程预算表).
  二、工期：
  经甲乙双方协商，本工程从 年 月 日始至 年 月 日结束。总工期为 天，其中制作工期为 天，安装工期为 天，如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。
  三、质量及技术标准：
  所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。
  四、双方责任：
  1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。
  2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。
  3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证，材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料，乙方在甲方提供防锈漆的情况下，免费为甲方喷底漆。
  五、付款方式:
  1、工程总价为 万元，合同签订3日内，先预付材料款 40% ，计人民币 万元，钢结构进场后再付 ，计人民币 万元，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合计 万元（合同总价3%的质保金除外）。
  2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
  六、安全施工:
  乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。
  七、开工及延期开工：
  （1）乙方应按合同约定的工期开工。
  （2 ）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同 约定的开工日期前 2 天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。
  八、工程质量：
  1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
  2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工。
  3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。
  4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。
  九、争议：
  本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起诉讼。
  本合同一式四份，甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。
  
  甲方：（签章） 乙方：（签章）
  代理人：（签章） 代理人：（签章）
  电话: 电话:

  0 评论
• 

  大魔王123 2016-11-27 23:04

  钢结构油漆施工合同范文：
  　　发包单位：(以下简称甲方)
  　　施工单位： (以下简称乙方)
  　　经甲乙双方平等协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工，为明确双方权利和义务，特制定本合同，共同遵守。
  　　一、工程名称及建设地点：
  　　1、 工程名称：xxxxxxxx公司厂房钢结构油漆涂料涂装工程
  　　2、 建设地点：xxxxx经济开发区
  　　二、工程范围：
  　　所有钢结构厂房所含工程(钢柱、钢梁、檩条、拉条、套管、 柱间撑、屋面撑)。
  　　三、工程总造价：
  　　按图纸面积计算，每平方 xx 元。
  　　四、工期： 年 月 日至 年 月 日，共计 天 。
  　　五、 承包方式：包工包料。
  　　六、甲方委派 工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定做好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。
  　　七、乙方负责完成的工作：
  　　1. 保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。
  　　1. 自觉遵守甲方和业主现场的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。
  　　2.负责施工人员保险的购买。
  　　八、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成的损失均由乙方负责。
  　　九、工程验收：
  　　1.工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。
  　　2. 工程竣工验收通过后，同时乙方将全部技术档案资料(产品合格证)移交给甲方。
  　　3.如在质保期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知三天内派出人员进行处理。
  　　十、 其他事项：
  　　1. 在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。
  　　2.乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。
  　　十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。
  　　十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。 本合同一式两份，双方各执一份，双方各执一份，具有同等法律效力。
  　　甲 方： 乙 方：
  　　代 表：代 表：
  　　年月日
  希望可以帮助到您

  0 评论
• 

  Qyana 2016-11-24 22:45

  一、工程名称：__________________________
  二、工程地点：__________________________
  三、承包范围和内容：（详见工程附件图）；工程建筑面积__________（平方米）；其它：__________
  四、工程造价：___________（万元），其中土建：__________（万元），安装：__________（万元）。
  第二条 施工准备
  一、发包方： １． 月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。 ２． 月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 ３．本合同签订后______天内提交建筑许可证。
  二、承包方： １．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
  ２．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
  第三条 工程期限
  一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。
  二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。
  三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
  １．按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
  ２．凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
  ３．不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
  ４．在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；
  ５．非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
  ６．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
  ７．人力不可抗拒的因素而延误工期。
  第四条 工程质量
  一、本工程质量经双方研究要求达到：
  二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
  三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
  １．由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
  ２．由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程； ３．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
  ４．承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；
  ５．承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；
  ６．工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
  第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
  一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标；
  二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；
  三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
  四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________
  第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
  一、本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价_____％备料款，计人民币__________万元。_
  二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______％；2. 承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______％；3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______％。
  三、工程价款支付达到合同总价款的９５％时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
  四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
  五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
  六、本合同造价结算方式：________________________________________
  第七条 施工与设计变更
  一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。
  二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。
  三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。 四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
  第八条 工程验收
  一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
  二、工程竣工验收后，方包方方可使用。 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。
  第九条 违约责任 承包方的责任：
  一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
  二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
  发包方的责任：
  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
  三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
  四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
  五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
  第十条 纠纷解决办法 任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（ ）项方式解决：
  一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；
  二、向人民法院起诉。 第十一条 附则 一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。
  二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
  三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
  发包方（盖章）：___________
  承包方（盖章）：___________
  法定代表人（签章）：___________ 法定代表人（签章）：___________
  委托代理人（签章）：___________ 委托代理人（签章）：___________
  年 月 日

  0 评论