3条回答
倒叙_7629 2016-11-11 13:17
甲方:
乙方:
甲方将所需维修幕墙的材料订购和安装交给乙方负责。双方在自愿平等的基础上,友好的达成以下协议双方共同遵守:
1、工程内容:
(1)、 拆除原幕墙玻璃;
(2)、 检修龙骨及接点加固,更换部分变形龙骨;
( 3)、 原主龙骨锚板加固除锈刷漆及更换锈蚀严重的锚板;
(4)、 玻璃制作安装(玻璃采用6mm白波钢化并精磨4边);
(5)、 原玻璃压条更换为38mm*25mm*2mm铝合金方管;
(6)、 幕墙翻窗拆除及更换;
2、工程单价
3、质量要求:乙方要按照甲方提出的要求保质保量完成,如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方全部承担,工期不顺延。如需有变动甲方应提前72小时通知乙方,否则造成的损失由甲方承担。
4、乙方无条件服从甲方现场负责人的管理,严格遵守施工现场的各项规章制度,如有安全事故发生,乙方自行负责。
5、付款方式:本协议签订后甲方付乙方预付款
元大写(
)。待工程验收合格后付完全款。
6、甲方为乙方提供便于施工的场地.并负责协调与施工方的关系.
7、本工程玻璃属于易碎品,安装完成后乙方应立即通知甲方,甲方在2日内派人验收,验收合格完后玻璃有破损现象由甲方负责,反之未验收合格之前玻璃有破损现象由乙方负责。
8、本工程工期为20工作日,开工时间为施工队伍进场开始计算,乙方超出工期1天罚款500元。
9、本工程单价不含税价。
10、本协议一式二份,甲、乙双方各一份,双方签字盖章生效。
甲 方: 乙 方:广州鑫海建筑幕墙工程有限公司
负责人: 负责人: 电 话:
电 话: 年 月 日 年 月 日
忆苦思幻 2016-11-11 12:28
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况,经双方友好协商,拟定本合同,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、项目名称:
2、工程地点:
3、承包范围:XXX和XXX主材和辅材的采购、制作与安装。
4、承包方式:包工包料
5、工期:
6、合同总价款(人民币大写): 万元。
二、甲方工作:
1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底,审定乙方的施工方案和进度计划。
2、指派 为甲方代表,负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更手续和其他事宜。
三、乙方工作:
1、参加施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、关于工期的约定:
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不得顺延。
3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延(工期顺延需有甲方人员签证)。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、本工程合同价款采用固定价格(若无变更工程量,则按固定总价执行付款;有变更的,变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。)
2、结算方式:
(1)、在合同签订后,乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %;
(2)、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %;
(3)、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的 %;
(4)、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清;
六、有关安全生产和防火的约定:
1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96;《建筑幕墙》JG3035-1996和其他相关的法规、规范。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
七、奖励和违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按应付款额的1%支付滞纳金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方应支付乙方 元,作为奖励。
3、未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
4、未经办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
5、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
八、争议或纠纷处理:
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。
甲方(盖章): 乙方(盖章);
法定代表人: 法定代表人:
开户银行及账号: 开户银行及账号:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
-丶- 2016-11-10 12:58
甲方(委托方):
乙方(承包方):
签订合同日期: 年 月 日
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关合同法规,经甲乙双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守。
第一条:甲方委托乙方,在甲方厂内安装玻璃,材料和安装均由乙方负责,乙方需确保玻璃和安装质量,甲方则需向乙方支付费用 元人民币(含17%税)。
第二条:乙方负责安装玻璃范围内安全及安装过程中的安全工作,在安装玻璃过程中如出现安全事故,一切责任由乙方负责,与甲方无关。
第三条:乙方提供的玻璃需经甲方检验合格后才能进行安装。乙方全部安装完毕后,经甲方检验合格,甲方需向乙方付清全款,乙方需为甲方提供增值税发票。如甲方检验乙方安装不合格,乙方应负责返修。
第四条:合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。
第五条:本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护,具有法律约束力,未经双方协商同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。
本合同若有不祥或不尽之处,双方应本着互相协作,平等互利的精神协商解决。
本合同自签订之日起生效,到安装检修合格后自然失效。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.