橱柜定制合同范本有没有?

邢敏冰 | 被浏览216次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-10-19 21:09

    合同编号:___________
    定作人(甲方):____________________________________________
    承揽人(乙方):____________________________________________
      依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,达成如下协议:
      第一条 品名、数量、价款
      一、产品名称:______________________;型号:_______________;
       橱柜产地:______________________;总价款:___________元。
      二、甲方定制的橱柜及配套产品的数量单价详见附件一《核价清单》,其设计图纸详见附件二《设计图纸》。
      第二条 质量标准
      按以下第________种方式执行:
      一、执行现行国家标准。
      二、________________________________________________。
      第三条 支付方式
      本合同价款按以下第________种方式支付:
      一、甲方于________年______月______日前向乙方支付全部价款。
      二、____________________________________________________。
      第四条 交付与安装
      一、本合同所订橱柜按以下第________种方式交付:
      1.乙方应于________年______月______日将橱柜柜体送到甲方指定地点。运费__________元由__________方承担;
      2.甲方于________年______月______日至__________________________________________________________自提。
      二、乙方应在橱柜柜体交货后__________日内完成柜体的安装;橱柜柜体安装完毕后应在__________日内进行台面安装;自本合同约定交货之日起至安装完工,期间不得超过__________日。
      第五条 验收
      一、甲方应于橱柜安装完毕后__________日内会同乙方人员对所安装的橱柜进行验收。
      二、有质量异议的,双方同意委托____________________________________进行鉴定。
      第六条 双方的权利与义务
      一、甲方厨房应具备如下安装条件(可附页):__________________________________________。
      二、甲方应于橱柜安装前提供厨房的水电气安装线路图,并在墙上将墙内的暗线、暗管标示清楚。
      三、甲方自购的与橱柜安装有关的厨房设备及功能件应在安装之前全部到场,以便乙方开展定位、挖孔等工作。
      四、乙方提供厨房设备及功能件的,由乙方负责安装至图纸标示位置,但其电、气、水的接通由甲方负责。
      五、橱柜安装验收通过后,乙方应向甲方提供发票、产品质量合格证明、使用说明和保修卡等资料。
      六、本橱柜产品保修期__________年,至验收合格通过之日起计算。
      第七条 违约责任
      一、甲方逾期付款的,每逾期一日,按照逾期价款部分的__________%向对方支付违约金。
      二、乙方逾期完工的,每逾期一日,按照本合同总价款的__________%向对方支付违约金。
      三、橱柜产品质量不符合本合同约定,乙方应当无偿返工或更换,因返工或更换造成逾期完工的,乙方应承担违约责任。经乙方返工或更换后,仍未达到约定的质量标准的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的赔偿责任。
      四、因甲方原因造成乙方延期交货、安装的,交货、安装完工日顺延,由此造成乙方损失的,甲方应当赔偿。
    五、乙方提供的门板或台面材料、厨房设备或功能件,发生缺货情况的,乙方应及时通知甲方,甲方有权重新选择,乙方应以甲方重新选择部分价款的__________%作补偿。其中门板或台面材料缺货,致使甲方无法实现合同目的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的赔偿责任。
      六、___________________________________________________________________________________________________________。
      第八条 其他约定_______________________________________________________________________________________________。
      第九条 争议解决
      双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的,请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)。
      第十条 本合同一式__________份,甲、乙双方各执__________份,经双方签字或盖章后生效。

    定作人(甲方):_____________ 承揽人(乙方):_____________
    住所:_______________________ 住所:_______________________
    联系电话:___________________ 联系电话:___________________
    法定代表人:_________________ 法定代表人:_________________
    委托代理:___________________ 委托代理人:_________________
    开户银行:___________________ 开户银行:___________________
    账号:_______________________ 账号:_______________________
    邮政编码:___________________ 邮政编码:___________________
    签订地点:___________________ 签订地点:___________________
    签订时间:___________________ 签订时间:___________________
      

    0 评论

  • -丶- 2016-10-19 04:00

    甲方(经销商):
    乙方(订购方):
    根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致达成协议如下:
    第一条:甲方设计人员上门测量尺寸前,乙方需付定金         元,此款可抵充货款。
    第二条:甲方在测量尺寸后_______天内提供设计图(如需出具效果图的,由双方协商)。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后,通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。
    第三条:图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改,必须征得另一方的同意并经双方签字确认,按实际情况增减费用,安装时间相应顺延。
    第四条:付款方式
    甲乙双方签字确认后,可选择下列第________种方式付款:
    ()
    乙方于_____年____月_____日付清全部货款,计人民币_______元,
    最后根据尺寸(见附件:材料结算清单)具实结算。
    (2)乙方与_____年___月___日向甲方预付款的____%,计人民币___元;
    待甲方送货上门,乙方验收货物后,向甲方支付货款的____%,计人民币____元;最后安装完工后,乙方按照双方签字确认的设计图进行验收,验收合格后,即付清货款的____%余额,计人民币_____元(根据尺寸具实结算)。
    (3)其他方式:
    第五条:交货期限
    甲方应于_____年____月____日前交货,甲方送货安装必须提前____天通知乙方。
    双方签字
    日期

    0 评论

  • Blackmagic 2016-10-17 17:14

    衣柜订做合同书
    承揽方:(简称甲方) 订做方:(简称乙方)
    乙方向方甲订做衣柜,为确保甲、乙双方的合法权益,经双方协商一致,签订合同,并共同遵守。
    一、购货产品内容
    1、购货产品内容(见附件清单)。
    2、附件:设计图纸(设计方案),合同设计图纸是本购货合同书重要组成部分,请乙方仔细阅读并签名确认。图纸签名后,甲、乙双方不得单方面随意更改,经双方同意更改须重新出具图纸并签名,否则因更改图纸造成的延期责任和费用由更改方承担。如果设计图纸是乙方提供,乙方要确认图纸无误的情况下交给甲方生产,否则在制做产品和安装过程中出现问题由乙方自行承担。
    二、交货日期、送装时间及付款方式
    1.合同产品预计交货日期为: 年 月 日。乙方在此日期送货前一天与甲方电话联系,确认具体的上门安装日期及时间,双方确认的上门安装时间为交货日期。
    2、在本合同生效的当日内,由乙方支付甲方所订做橱柜货款的20%金额作为定金,橱柜货款的60%金额作为预付货款。 3、甲方为方乙安装所订做橱柜的前一日,经乙方通知,甲方须向乙方一次性支付所订橱柜剩于20%的货款计RMB_______元。 4,本合同产品属按乙方要求所定制产品,故定制后若非整体质量问题(指所有组成部分如柜体、),甲方不接受整体退换。合同产品如出现质量瑕疵(包括送货、安装过程中发生的产品损伤)甲方负责对有质量瑕疵的部分进行返工维修,如返工维修后仍无法正常合理使用,乙方可以对该存在质量问题的产品部分要求退换,合同产品中的配件类货品,遵照相关产品的国家质量标准,甲方给予“三包”服务。如因甲方原因需对部分产品返工维修,返工维修重新送货的时间由双方另行约定(返工时间不属于推迟送货),并由乙方重新验收。返工维修期间,乙方有义务负责保管好已验收合格的产品,返工维修所产生的费用由甲方承担。
    5,如因乙方原因需对部分产品返工处理,返工维修重新送货时间由双方另行约定,其费用由乙方承担。
    6,甲方未能按“双方确认的具体上门安装日期”进行上门安装,超过五天后,属于推迟送货,每推迟一天,甲方按应付货款额(不含配件类)的0.2‰赔偿给乙方,并应提前电话告知乙方情况。 7,因乙方原因造成的推迟送货,未超过本合同第二条第1款规定的预计交货日期五天的,由甲方免费保管;超过五天后,每推迟一天,按应付货款额(不含配件类)0.2‰的标准,乙方向甲方支付场地占用费和保管费。推迟超过一个月,甲方有权终止合同,自行处置该合同产品,所收货款不予退返。
    三、质量要求
    1、柜身、藤制品及铝型材、板材等系列产品因材料特殊,甲方做到产品与样品颜色、纹路相似即属于合格产品,允许产品与样品之间存在轻微的色差及纹理差异,不属于质量问题。
    2、因安装预留尺寸等原因,甲方产品允许有2‰的尺寸误差。 3、安装产品前,乙方应提供安装该合同产品的合理条件,包括但不限于相关墙面和地面作平整处理(地面水平、墙面与地面垂直且相交于一条直线上等),由于乙方墙面不平导致产品侧面与墙面出现轻微缝隙,不属甲方产品质量问题。
    4、甲方产品在安装前,乙方应提供安装产品室内水、电等管线的详细走位图或作明显标示,否则对在安装过程中钻孔等操作导致的管道损坏等损失甲方不承担责任。
    5、如安装使用后发生产品质量问题,及时通知甲方,甲方在7个工作日内上门维修。
    四、其它
    1、乙方如违约,乙方所交货款将作为违约金赔偿给甲方。 2、其它约定:
    五、解决纠纷按下列程序:甲、乙双方若出现质量问题或服务纠纷
    1、甲、乙双方友好协商解决; 2、可以到有管辖权的法院提起诉讼。
    六、本购货合同书一式二份,甲方执一份、乙方执一份,甲、乙双方签字后生效,具有法律效力。

    甲方: 乙方:
    签订代表: 签订代表:
    地址: 地址:
    电话: 电话:
    日期: 日期:

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 2017建筑施工合同范本有没有?
    • 我是小公举 回答: 建设工程施工合同是用来明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款.下面是出国留学网小编为大家准备的建设工程施工合同,欢迎大家阅读参考。 建设工程施工合同   内容 目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款,由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布,主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件:《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书   建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:   1、工程范围。   2、建设工期。   3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。   4、工程质量。   5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款的审定方式等。   6、技术资料交付时间。工程的技术资料,如勘察、设计资料等,是进行建筑施工的依据和基础,发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人,才能保证工程的顺利进行。   7、材料和设备的供应责任。   8、拨款和结算。施工合同中,工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中,采用何种方式进行结算,需双方根据具体情况进行协商,并在合同中明确约定。对于工程款的拨付,需根据付款内容由当事人双方确定,具体有如下四项:预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。   9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准,国家制定了相应的行政法规予以规范。   10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后,在规定的期限内,因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷,要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。   11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样,不仅需要当事人各自积极履行义务, 还需要当事人相互协作,协助对方履行义务,如在施工过程中及时提交相关技术资料、通 报工程情况,在完工时,及时检查验收等。   因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,施工人应承担以下责任:   1、无偿修理或者返工、改建。这是违约责任中的实际履行责任。承包人根据不合格工程的具体情况,予以或修理或返工或改建,使之达到合同约定的质量要求。承包人修理 、返工、改建所支出的费用,均由其自行承担。   2、逾期违约责任。即因承包人的原因使工程质量不合格的,虽经承包人修理、返工、改建后,达到了合同约定的质量标准,但因修理、返工、改建导致工程逾期交付的,与一般的履行迟延相同,承包人应当承担迟延履行的违约责任,赔偿发包人因此而遭受的损失。   注意事项 目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行,且发包人拖欠工程款的情况相当严重,而施工企业由于项目现场管理不到位、签证资料不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔钱的案例屡见不鲜。在新的施工任务不断承接的同时,施工企业作为承包人能否进一步加强施工合同管理,有效规避合同履行的法律风险,已成为当务之急。   一、审查发包人与承包人履约情况   1、对发包方主要应了解两方面内容:   ① 主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。   ② 履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。   2、对承包方主要了解的内容有:   ① 资质情况; ② 施工能力; ③ 社会信誉; ④ 财务情况   承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。   二、履约管理之工期   (一) 工期和施工进度   1、实际开工日期的认定   ① 承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;   ② 承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;   ③ 若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。   2、竣工日期的认定   《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:   ① 双方确认的日期为竣工日期;   ② 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);   ③ 承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;   ④ 未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。   (二) 几种影响工期的因素   1、施工许可证:   ① 如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;   ② 但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。   2、拖欠工程款   拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。   3、设计变更   ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;   ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。   4、图纸延误   ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;   ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。   5、增加工程量   ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;   ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。   6、质量鉴定   《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。   ① 鉴定合格,顺延工期;   ② 鉴定不合格,视情况而定。   7、建设单位的其他原因   如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。   ① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;   ② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。   8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时   9、发生不可抗力事件   无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。   三、工程签证与索赔   1、工程签证   ① 可以直接作为结算凭据。如进行合同审价,审价部门对签证不作另行审查;如引起诉讼,该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。   ② 是施工过程中的例行工作,一般不依赖于其它证据。是双方对施工实际变化的相互确认,只要签字即视为认可,不必对具体的调整内容再行审查。   2、工程索赔程序   《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)有关索赔的程序为:发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,承包人可以按照以下规定索赔:   ① 有正当索赔理由,且有有关证据;   ② 索赔事件发生后28(14)天内,向发包人提出索赔意向通知(注意工期索赔的具体天数及其理由(施工关键线路和程序);   ③ 发出索赔意向通知后28(14)天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;   ④ 发包人在接到索赔通知后28(14)天内给予批准,或要求承包人进一步补充证据和理由,发包人在28日内未予答复,视为批准索赔。   若索赔事件持续发生,施工单位应持续索赔;索赔事件消失后,应综合进行索赔。   四、项目章和公章的风险   1、内部公章管理、使用规范化   公章的印文要备案,适用要规范。项目章的使用相对风险更大,项目章的印文没有备案,一旦让法院看到你的项目章管理混乱,也就是不具备“排他性”,则不具备鉴定的意义。如果鉴定不具备参考价值,如果还有其他证据链印证,很可能被判决承担责任。如果管理规范,具备排他性,如果公章鉴定下来确认不是公司备案的公章印文,那这个案件其他的证据链尚不足以让法庭采用高度盖然性的原则判决公司承担责任。   2、建立严格的印章使用制度   特别是项目章的使用和管理方面,更需要注意,需要规范使用范围、使用权限和失效时间。因为项目章不用的工商备案,公司承担的风险更大。所以,内部要加强管理,明确权限和范围、对使用情况进行登记。   五、业主拖欠工程款时,建设工程价款的优先权问题   1、权利行使主体   ① 建设工程价款优先受偿权的权利主体仅指建设工程施工合同的承包人,不包括建设工程勘察、设计合同的承包人;   ② 根据合同相对性原理,只有总承包人享有建设工程价款优先受偿权,分包人不能主张该优先权;   ③ 装饰装修合同的承包人是否具有工程优先受偿权?只能在建筑物因装饰装修而增加价值的范围内优先受偿,同时发包人必须是该建筑物的所有人。   2、受偿范围   享有优先受偿权的工程款应当包括承包人为建设工程支付的劳务报酬、材料款等实际支出的费用,但对于承包人依合同向发包人主张的损害赔偿(赔偿金、违约金等)则不应包括在内。《合同法》第286条规定享有优先受偿权的是“建设工程价款”,而按照一般人的通常理解,损害赔偿金并不属于“价款”之列。   3、关于起算时间   ① 建设工程正常竣工情况下:建设工程竣工之日;   ② 建设工程无法正常竣工情况下:建设工程合同约定的竣工之日。   此时承包人可以与发包人协商以“烂尾”工程折价,或者达成延期付款和竣工的合意,以便继续履行变更后的施工合同。如果承、发包双方不愿协商或协商不成,承包人可以在工程约定的竣工之日起六个月内行使优先受偿权,但承包人优先受偿权的实现,有待于建设项目的接盘、转让或重新启动。当出现“烂尾”楼整体拍卖时,承包人应从拍卖所得财产中优先受偿,当有新的开发商接盘“烂尾”工程时,接盘人在向承包人支付原发包人拖欠的工程价款后方可受让项目。   【我们要注意】:   A、如果承、发包双方在合同中约定,除按进度支付部分工程款外,余款于工程竣工六个月后支付,这种约定就有可能造成承包人难以及时行使优先受偿权。因此,在合同签约时,就应注意这个付款时间问题。   B、在结算过程中延误优先权的行使,导致因优先权的丧失而无法获得清偿或全部清偿。因此,我们要注意,一旦6个月的时间即到,而工程价款尚未确定的话,我们就要考虑发包人有没有承担责任的能力,如果没有的话,就要及时提起诉讼,要求行使工程优先受偿权。   4、权利行使方式   《合同法》第286条规定,建设工程价款优先受偿权的行使方式有二种:一是与发包人协议将该工程折价,二是申请人民法院将该工程依法拍卖。   具体的行使程序:催告——协议折价或申请拍卖(诉讼)   ① 催告:有约定的应从其约定,没有约定的,一般将催告的“合理期限”确定为两个月以上;   ② 协议折价: 并非必经程序;   ③ 申请拍卖:大多数都是发生在审理程序中,法院审判实际的做法是,承包人向人民法院起诉,获得生效判决或者调解书后,向人民法院申请执行。当然承包人也可以仲裁书为依据申请人民法院强制执行。   5、不予支持工程优先受偿权的情形:   ① 建设工程的所有权已经转移或已被法院生效法律文书确定转移的;   ② 建设工程已经出售给交纳了全部或者大部份购房款的消费者的;   工程优先受偿权是优先于所涉工程上的抵押权和其他一般债权,却不能优先于物权和具有物   权期待权的购房人的权利行使。   对于已经支付了全部或大部分购房款的买房人所购买的房屋,虽然该房屋尚未办理过户手续,但是为满足人民基本生活的需要,为维护交易安全和社会的稳定性,法律规定施工人的工程优先受偿权并不涉及该以出售的房屋。当然只有以生活消费为目的购买住宅的购房人才是消费者,对于以投资为目的的购房人,并不是消费者,他所购买的商铺、写字楼是不能对抗施工人的工程优先受偿权的。   ③ 标的物为不宜折价、拍卖的学校、医院、政府机关办公楼、道路、桥梁等公益建筑工程的;   ④ 承包人放弃优先权承诺有效。   综上,在施工过程中,现场项目经理部需要就工期、质量标准、付款方式、结算方式、违约条款、工程签证等重要条款与发包人达成补充协议、会议纪要或者应发包人要求出具书面承诺函时,应严格按照承包人内部的合同评审程序进行合同审核,及时将有关函件在签字盖章前送交承包人总部各部门进行审查,并报承包人高层领导同意,从而最大限度规避公司经营风险。   4合同的范本编辑依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,合作双方在进行建设工程施工项目时,必须签订工程施工合同,并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前,可参照国家发布的工程施工合同范本 。
    • 油漆施工合同范本 建筑工程合同范本 建筑工程施工合同范本 11个月前
  • 3 回答
    • 2017标准二手房屋购房合同范本有没有?
    • HH0807 回答:  卖方: (以下简称甲方) 身份证号:  买方: (以下简称乙方) 身份证号:  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房屋,达成如下协议:  第一条 甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积及附属设施:  1、甲方所售房屋所有权证号为"___ ___ 号",房屋土地使用权证号为"_____ _ 号";  2、甲方所售房屋位于 ,为____ __ 结构;  3、甲方所售房屋建筑面积______ 平方米;  4、甲方所售房屋附属设施:  第二条 房屋价格及其他费用:  1、 甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为(人民币) 元整;  2、 甲、乙双方达成一致意见,双方交易税费由 方负担。  3、甲方房屋维修基金情况约定为下列第 款:(仅选一款)  (1)甲方未曾交付过该房屋维修基金。需要补交的房屋维修基金,按下列第 项方式处理:  A、甲方在申请产权过户之前补交该房屋的维修基金,逾期则向乙方支付该房屋总价款 5 %的违约金。  B、乙方承担  (2)甲方已经交付的该房屋维修基金,按下列第 项方式处理:  A、该房屋维修基金账户余额无偿划转到乙方名下。  B、乙方应当在房屋所有权转移登记完成以后 天内,按该房屋维修基金账户余额一次性如数支付给出甲方。买受方逾期付款的违约责任,参照本契约第四条处理。  第三条 付款方式:  (1)首期房价款计人民币 元整。支付时间:甲乙双方签署房地产买卖合同当天支付;支付方式:甲乙双方确认采取以下 方式收取首期房款。  A、乙方直接将首期房价款交付给甲方,由甲方签收后直接收取。  B、甲方签收乙方交付的首期房款,并将首期房款暂存于丙方,在甲乙双方过户申请之后两日内,由丙方将首期款项直接交付甲方。  (2)第二期房价款计人民币 元整,乙方应按照并按照交易中心规定的资金托管流程履行付款、出款义务。第二期房款应存入交易中心资金托管帐户,以下列第 种方式支付:  A.以贷款方式支付,申请贷款时间为申请办理托管手续完成 两 个工作日内。  B.以现金或汇款方式支付(即不贷款),支付时间为办理产权过户手续前。  乙方第二期房款最后支付期限为申请权属转移登记之日起45天内。  (3)甲方应于乙方支付首期房款当日,留置尾款(人民币) 元暂存于丙方。此尾款待甲乙双方交易完成,双方签订《房屋交接书》后两日内,由丙方将首付款项直接交付甲方。  第四条 乙方逾期付款的违约责任:  乙方未按本合同规定的付款方式付款,每逾期一日,按照购房总价的 ‰支付违约金,逾期超过 天以上的,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付该房屋总价款 %违约金。  第五条 房屋交付:  甲、乙双方约定在 年 月 日前,甲方将房屋交付乙方, 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,则房屋交付时间可据实予以延长。  由于买受方原因,未能按期交付房屋的,按以下方式处理:该房屋毁损、灭失的风险由买方承担。  第六条 甲方逾期交房的违约责任:  甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用,每逾期一日,按照购房总价的 ‰支付违约金,逾期超过 日以上的,乙方有权解除合同,甲方向乙方支付该房屋总价款 %的违约金。  第七条 甲方保证房屋没有权属纠纷、债权债务纠纷或优先购买权纠纷,如因甲方保证失实、致使本契约生效之后发生房屋基本情况或其他情况纠纷、权属纠纷、债权债务纠纷、优先购买权纠纷的,由甲方承担违约责任,甲方向乙方支付该房屋总价款的 %的违约金。造成乙方其他损失的,甲方另行依法承担赔偿责任。  第八条 关于权属转移登记的规定及违约责任:  自本契约生效之日起 45 天内,买、卖双方共同向房屋权属登记机构申请办理房屋权属转移登记。如因一方责任,致使规定期限内未能完成房屋权属转移登记的,责任方每日按照该房屋总价款的万分之 向对方支付违约金,逾期超过 日的,责任方应当向对方支付该房屋总价款的 %向对方承担违约责任;造成对方其他损失的,责任方另行依法承担赔偿责任:  第九条、关于房屋原有户口迁移的约定  自房屋权属登记完成之日起30天内,甲方保证将落户于该房屋的所有户籍关系迁出,逾期迁出户口的,每逾期一天,甲方每日按照该房屋总价款的万分之 向乙方支付违约金;造成买受方其他损失的,出卖方另行承担违约责任。  第十条 房屋买卖居间代理佣金按下列方式处理:  甲、乙双方各自按国家和省、市相关规定分别承付相应房屋买卖居间代理佣金,佣金的具体细节以丙方提供由甲、乙双方分别签字的佣金确认函为准。  第十一条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。  第十二条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。  第十三条 本合同一式三份,由甲、乙和丙三方各执一份。 均具有同等效力。  第十四条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。  甲方签署: 乙方签署:  证件号码: 证件号码:  联系地址: 联系地址:  签署日期: 签署日期:
    • 装修费用标准 地板有没有甲醛 购房合同范本 8个月前
  • 3 回答
    • 2017苏州室内装修合同范本有没有?
    • clown_3715 回答: 发包方(甲方):   承包方(乙方):   资质等级:   甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:   1、工程概况:   2、工程名称 地点 承包范围 承包方式 承包内容   3、工期   4、工程质量标准:   5、工程造价:   6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:   7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。 8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。   9、违约责任   1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金。;   2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;   3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;   4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;   5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;   6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;   10、合同争议的解决方式   双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决:   1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;   2.向合同签订地人民法院起诉。   11、其他具体规定
    • 工程装修合同范本 个人房屋装修合同范本 苏州精装修 11个月前
  • 3 回答
    • 2017吊顶合同范本有没有?
    • 倒叙_7629 回答:一、工程概况,包括:工程名称、工程地点、工程内容。注明经双方约定,由乙方负责整个吊顶工程的原材料采购、制作、安装等全部工作。 二、材料质量、工期要求,包括交货时间、材料质量标准(这个要尽量详细地加以说明)。质量标准包括这些内容:工程所需的所有材料必须满足国家质量标准,乙方应提供相应的原材料质量检测报告; 配件材料必须为国标材料,应与实际样品相符;乙方必须保证此工程所有材料不得用其他材料代替;吊顶工程必须保证质量牢固结实;完成表面不得有凹凸不平及漏洞现象; 施工中不得有损坏、污染及修补现场发生; 乙方在施工过程中不得损坏甲方其他设施及物品。 三、工程造价,双方协调后写明具体半价和总价。要注明包含乙方完成本合同约定的全部工作内容所需的一切费用,包括但不限于材料费、施工费、加工费、运费、管理费、利润、税金等。 四、付款方式,一般是这样规定:完成其全部工程量竣工验收合格后3日内一次性付合同价的90%,10%作为工程质量保证金审计结束后结清。 五、双方责任,这是重点。主要写明这些: 甲方:按合同支付工程款; 及时提供乙方施工所需的水、电、材料堆放; 协商处理各项工程之间的合理施工。 乙方:按项目部规定时间完成所有工程量; 材料的保管; 保证集成吊顶的制作与安装达到验收标准; 保证质量、进度、施工安全; 提供材料相应的质保资料、如发现乙方材料有假无权向甲方收取一切费用。 尤其要说明乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方进行施工。 结尾写明“本合同一经签订双方必须严格执行本合同”。然后是甲方、 乙方的签名,最后注明日期。
    • 油漆施工合同范本 拆迁合同范本 地板有没有甲醛 10个月前