装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

平房建筑合同范本求一份?

胡鸿羲 | 被浏览146次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-17 23:52

    甲方:

      乙方:

      依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同。

      一:工程慨况

      该工程位于()砖混五层楼房,基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板,其余楼层为预制板,构造柱,圈梁,木瓦屋面等。

      二:承包方式

      甲方以包料不包工的方式承包给乙方。

      三:工程承包范围

      按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。

      四:承包价格及付款方式

      1:价格:140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决。

      2:基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款XX0元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。

      五:工期及安全责任

      工期从2011年6月28日到2011年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天,由甲方在工程款中扣除。

      施工期间1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

      2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

      施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

      以上合同望双方遵守各自责任,本合同一式二份,自签字日期生效。

      甲方:

      乙方:

      年月日

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-17 21:36

    出卖人(以下简称甲方):____________身份证号码:______________________________
    甲方为___________省_____________市____________区/镇__________________居民。
    甲方配偶为_______________________身份证号码:______________________________          
    房屋地址:_________________________________________________________________
    农村集体土地使用证号码:___________________________________________________                    
    买受人(以下简称乙方):____________身份证号码:______________________________               
    乙方为___________省_____________市____________区/镇____________________居民          
    根据《*******合同法》、《*******土地管理法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:                         
    第一条     房屋情况               该房屋农村集体土地使用证号:
    ______________________________________________     房屋座落:________市________区_________村___________路________________________。设计用途          居民自住用房          ,建筑结构                                   ,建筑层数为____层。建筑面积_____平方米,其中:房屋建筑面积_________平方米,庭院建筑面积_________平方米。     该房房土地来源为:          农村集体土地划拨          ,房屋建于_________年使用至今为______年。                              
    第二条     该房屋价款规定               该房屋按照协商以总价计算,价款为_________元,计________________________(大写)                    
    第三条     房屋交付日期               经双方签订合同后,乙方付清甲方房款______日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不可抗力(如自然灾害及其他不可抗力)时,且不能履行合同,双方同意按下列第____种方式处理:     
      1、     变更合同          
      2、     解除合同          
    3、     _______________________________________________________________________。                    
    第四条     乙方付款形式及付款时间          
    如甲方无异议,乙方将在合同签订________日内按一次性付款形式付款:                    
    第五条     甲方逾期交付商品房的处理               如超过上述约定期限的,乙方有权按照下述约定,追究甲方违约责任:
    约定为:合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。                    
    第六条     乙方逾期付款的处理               如超过上述约定期限的,甲方有权按照下述约定,追究乙方违约责任:          
    约定为:合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。
    第七条     房屋质量及保修责任     甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要求),未达到国家规定标准和承诺的,甲方应承担责任。乙方在房屋主体结构完好情况下,承担维修责任。
    第八条     房屋及其土地使用权力延伸的规定
    该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同规定将所属房屋售于本村村民乙方。乙方作为购买者依法享有该房屋及其土地使用的一切权利,且双方需声明乙方在合法购买该房屋后,拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利(包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得,与甲方无任何关系,且甲方后代不得对乙方及其后代进行追偿)。
    该合同由双方所在村委会给予认可,甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方,乙方在法律规定和适当机会下予其作废,并在村委会的证明和市/区政府给予的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。
    第九条     公证人的规定
    本合同在________省________市________区________村村委会的公证下签订,双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。               
    公证人(签章):               
    甲方:                                                                                                                                                                                                             乙方:          
    ______年______月_____日                                                                                                                             _______年______月______日

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-17 20:28

    房主人(甲方):_____________

    承建人(乙方):_____________

      根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。

      一、建设地点:

      二、承建方式及施工准备

      1.甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。

      2.甲方应及时提供工程所需全部材料。

      3.乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量

      三、承建工程价格及付款方式

      1.工程总人工造价为人民币   XXXXXXXXXXXX  。

      2.付款方式:基础施工先付壹万,主体过半再付贰万,屋面盖瓦再付贰万,拆脚线再付贰万,余款作为质量保证金,验收合格交房三个月后无质量问题全部付清   。

      四、施工安全要求

      1.乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

      2.乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

      3.乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。

      五、工程质量。

      1.乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

      2.工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。

      3.因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。

      六、违约责任和争议的解决办法

      1.乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

      2.甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。

      七、合同的生效与终止。

      1、本合同一式贰份,甲乙双方当事人各执壹份。

      2、本合同自签订之日起生效。

      以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。

      甲方签字(手印):   乙方签字(手印):
     签字日期:   签字日期:

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑工程木工合同范本求一份?
    • Eternally 回答:  甲方:_________   乙方:_________   甲方将_________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任,经双方讨论认可,达成如下协议:    一、工程名称:_________    二、工程地点:_________    三、甲方责任:    1、甲方负责办理施工项目各种手续。    2、负责乙方施工的各种机械设备。    3、帮助解决工程上的疑难问题。    4、督促乙方搞好安全。    5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。    四、乙方责任:    1、完成业主与建设方签订的施工合同。    2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。    3、负责工地上的资金支配权。    4、负责工地上的机械设备管理与维修。    五、核算: 公司各工地单独核算、亏盈自负,建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。    六、资金与帐务管理:各工地上交总价款的配合费_________%,属公司行政管理人员的工资费用。    七、缴款时间:各工地不管建设方欠款中国,必须分两次收完,主体实付一半,初验前必须付清。    八、工程验收:乙方必须注意工程质量、安全,作到百年大计,质量第一的原则,服从甲方行政管理,接受甲方对质量、安全的监督检查。    九、资料:乙方房屋竣工后,必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。    十、本协议一式四份,双方各2份。   甲方(签章):_________         乙方(签章):_________    _________年____月____日        _________年____月____
    • 工程承包合同范本 建筑工程合同范本 建筑工程施工合同范本 1个月前
  • 3 回答
    • 合伙建筑合同范本求一份?
    • 忆苦思幻 回答:第一条订立合同各合伙人: 姓名_____,性别__,年龄___,身份证号__住址_____________。 姓名_____,性别__,年龄___,身份证号__住址_____________。 姓名_____,性别__,年龄___,身份证号__住址_____________。 第二条合伙目的__________。 第三条合伙期限 合伙期限为___年,自___年__月__日起,至___年__月__日止。 第四条出资额、方式、期限 1.合伙人____(姓名)以___方式出资,计人民币____元,出资比率__。 合伙人____(姓名)以___方式出资,计人民币____元,出资比率__。 合伙人____(姓名)以___方式出资,计人民币____元,出资比率__。 2.各合伙人的出资,于___年__月__日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数并计付银行利息并赔偿由此造成的损失。 3.本合伙出资共计人民币___元。 合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请示分割。 合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第五条盈余分配与债务承担 1.盈余分配,以____为依据,按比例分配。 2.债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的__为据,按比例承担。 第六条入伙、退伙、出资的转让 1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。 2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前_________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待。否则以退伙对待转让人。 第七条合伙、合伙负责人及其他合伙人的权利 1.合伙共同行使的权利①对外订立合同;②出售合伙的产品、购进常用货物;③支付合伙债务;④其他涉及经营的重大事项。 注:上述权利行使有两个以上合伙人同意即视作合伙共同行使。 2.____________为合伙负责人。其权限是:①对合伙事务进行日常管理;②落实工程质量、进度;③代表合伙对外协调;④小额资金调用的决定权(____________元以内);⑤________________________。 3.其他合伙人的权利:①参与合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙账册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。 第八条禁止行为 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。 2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。 3.禁止合伙人再加入其他合伙。 4.禁止合伙人与本合伙签订合同。 5.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。 第九条合伙的终止及终止后的事项 1.合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。 2.合伙终止后的事项:①合伙人共同清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。 第十条争议的解决方式 合伙人之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的可依法向人民法院起诉。 第十一条本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 第十二条其他 _____________________________________________ 第十三条本合同正本一式____________份,合伙人各执一份。 合伙人:________________(签名) 合伙人:________________(签名) 合伙人:________________(签名) 合伙人:________________(签名) __________年________月________日
    • 油漆施工合同范本 建筑工程合同范本 建筑工程施工合同范本 1个月前
  • 3 回答
    • 农村建筑施工合同范本求一份?
    • Eternally 回答:  合 同 书   甲方(负责人)   乙方(承包人)   根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。   一.建筑工程概况:开工期为2011-10月下旬。   本工程为砖混结构,在xxxxxxxxxx迎宾街北面,西邻xxx东至xxx,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米, 以实际建筑面积为准。   二.合同价:本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:壹百玖拾伍元人民币,总包工价以实际面积为准。 1. 承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。   2、工程内容: 从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。 及电路,上下水安装。   3.工程质量: 施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平 ,钢筋两头弯角。   三.双方的责任:   1.本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。   2.工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。   3.乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。   四.结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。   五:如未尽事宜由双方协商解决。   六:本合同一式二份,双方各执一份。   甲方签字(手印):   乙方签字(手印):   年 月 日
    • 油漆施工合同范本 建筑工程合同范本 建筑工程施工合同范本 1个月前
  • 3 回答
    • 审理建筑工程施工合同范本求一份?
    • 忆苦思幻 回答:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: ⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; ⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年; ⒊装修工程为____________年; ⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年; ⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期; ⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年; ⒎其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________ ______________________________________________________________________________. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条质量保修责任 ⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。 ⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。 ⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。 ⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。 第四条保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 第五条其他 双方约定的其他工程质量保修事项:___________________________________________ ______________________________________________________________________________. 本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。 发包人(公章):承包人(公章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 年月日年月日
    • 建筑工程合同范本 建筑工程施工合同范本 工程施工合同范本 1个月前
  • 4 回答
    • 建筑工程转包合同范本求一份?
    • 你那么爱他_5924 回答:业主单位(以下简称甲方):广西广源置业投资有限公司 总包单位(以下简称乙方):广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 分包单位(以下简称丙方):广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 根据工程的实际需要,经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方,为了保证工程的顺利完成,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,特制定本三方协议。明确各自的责权利,以资共同遵守。 一、工程概况: 工程名称:“阳光世纪”商业综合楼外墙装修工程 工程地点:南宁市北湖南路35号 工程内容:“阳光世纪”商业综合楼玻璃幕墙、铝塑板幕墙 二、工程承包范围和承包方式: 丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。 三、结算方式: 1、甲方直接与丙方进行结算,结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。 2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。 3、工程的税金含在丙方的承包价中,由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内,由乙方激纳。 4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任,不再另行增加费用。 5、至2008年9月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳,此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。 四、工程管理: 乙方与丙方完善分包手续,乙方对工程进行全程跟踪控制管理,并配合丙方施工,竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方,由乙方汇总统一申报竣工验收。 五、工程款支付: 1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时,由丙方提出申请,乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。 2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时,按付款额的5%付给乙方配合费。 六、三方责任约定: 1、甲方责任:甲方根据合同的付款条约,根据工程进度给乙方和丙方,分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款,则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。 2、乙方责任:与丙方完善相关分包手续并备案,按分包合同履行总包的权利和义务,负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工作。 3、丙方接受乙方的管理,按分包合同要求按时、按质完成施工任务,并保证提供材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责,丙方在质保期内,工程发生质量问题,在接到保修通知后24小时之内到现场进行免费维修,否则甲方有权自行维修处理并扣除相应的质保金。质保期内,因工程质量导致的损失,丙方承担相应的赔偿责任,丙方应做好安全生产,文明施工,保证工程的安全管理和人身安全,丙方原因造成的人身安全责任由丙方自行负责。 七、本协议履行期间有争议时,三方协商解决,协商不成,可向当地人民法院起诉。 八、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执二份,本协议自订立之日起生效,保修期满后,本协议告终止。 甲方:乙方: 法定代表人(或委托人):法定代表人(或委托人): 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 2008年月日2008年月日 丙方: 法定代表人(或委托人): 开户银行: 帐号: 2008年月日
    • 工程承包合同范本 建筑工程合同范本 建筑工程施工合同范本 1个月前