上海市建设工程设计合同求一份?

邓安 | 被浏览354次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-07-09 00:43

    工程名称:______________________________
      工程地点:_______________________________
      合同编号:______________________________
      (由设计人编填)
      设计证书等级:__________________________
      发包人:________________________________
      设计人:________________________________
      签订日期:______________________________
      中华人民共和国建设部   监制
      国家工商行政管理局
      发包人:____________________________________________________________________________________
      设计人:____________________________________________________________________________________
      发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
      第一条 本合同签订论据
      1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
      1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
      1.3建设工程批准文件。
      第二条 设计依据
      2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
      2.2发包人提交的基础资料
      2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________________
      第三条 合同文件的优先次序
      构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
      3.1合同书
      3.2中标函(文件)
      3.3发包人要求及委托书
      3.4投标书
      第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
      ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
      第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
      第七条 费用
      7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
      7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
      第八条 支付方式
      8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
      8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的
      施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
      8.3双方委托银行代付代收有关费用。
      第九条 双方责任
      9.1发包人责任
      9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
      发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
      9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
      在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
      9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
      9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
      9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
      9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
      9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
      9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
      9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
      9.2设计人责任
      9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
      9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
      9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
      9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的     %。
      9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
      9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
      9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
      第十条 保密
      双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
      第十一条 仲裁
      本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
      第十二条 合同生效及其他
      12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
      12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
      12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
      12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
      12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
      12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
      12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
      12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
      12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
      12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
      发包人名称:         设计人名称:
      (盖章)          (盖章)
      法定代表人:(签字)    法定代表人:(签字)
      委托代理人:(签字)    委托代理人:(签字)
      项目经理:(签字)     项目经理:(签字)
      住  所:         住  所:
      邮政编码:         邮政编码:
      电  话:         电  话:
      传  真:         传  真:
      开户银行:         开户银行:
      银行帐号:         银行帐号:
      建设行政主管部门备案:   鉴证意见:
      (盖章)          (盖章)
      备案号:           经办人:
      备案日期:  年 月 日   鉴证日期:  年 月 日

    0 评论

  • prettygirl 2016-07-08 23:42

    发包方(甲方):xx公司
      承包方(乙方):
      根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
      第一条 工程概况
      1.1 工程名称: 。
      1.2 工程地点: 。
      1.3 承包范围: 。
      1.4 承包内容: 。
      1.5 甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
      1.6 承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。
      第二条 合同工期
      2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。
      2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,共 个日历天。
      2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一
      天,按本工程总价的 计算,按天累计。
      2.4 如遇不可抗力影响,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长。
      2.5 发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计
      划,尽一切可能保证工期。
      2.6 除不可抗力因素以外,均不得延长工期和要求增加费用,非上述原因工程不能按合同工期竣工,乙方应承担违约责任。
      2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行,包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失,除业主明确承担的部分外,其余部分均由乙方承担。
      第三条 质量
      3.1 本工程质量等级为 。
      3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金
      为 。
      3.3 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
      3.4 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程的质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
      第四条 环境安全标化
      4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到标准要求,并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。
      4.2 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的%,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。
    委托方(盖章):_________       设计方(盖章):_________
    法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________
    委托代理人(签字):_________     委托代理人(签字):_________
    项目经理(签字):_________      项目经理(签字):_________
    住所:_________            住所:_________
    邮政编码:_________          邮政编码:_________
    电话:_________            电话:_________
    传真:_________            传真:_________
    开户银行:_________          开户银行:_________
    银行帐号:_________          银行帐号:_________
    _________年____月____日        _________年____月____日
    签订地点:_________          签订地点:_________
    规划行政主管部门备案(盖章):_________
    备案号:_________
    经办人:_________
    备案日期:_________年_________月_________日

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-08 21:40

    发包人(全称):_______________________
      承包人(全称):_______________________

      依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
      一、工程概况
      工程名称:____________________________________________。
      工程地点:____________________________________________。
      工程内容:____________________________________________。
      工程立项批准文号:____________________________________。
      资金来源:____________________________________________。
      二、工程承包范围
      承包范围:____________________________________________。
      三、合同工期
      开工日期:____________________________________________。
      竣工日期:____________________________________________。
      合同工期总日历天数________________天。
      四、质量标准
      工程质量标准:________________________________________。
      五、合同价款
      金额(大写):_________________________元(人民币)。
      ¥:__________________元(人民币)。
      六、组成合同的文件
      组成本合同的文件包括:
      1.本合同协议书
      2.中标通知书
      3.投标书及其附件
      4.本合同专用条款
      5.本合同通用条款
      6.标准、规范及有关技术文件
      7.图纸
      8.工程量清单
      9.工程报价单或预算书
      双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
      七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
      八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
      九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
      十、合同生效
      合同订立时间:____________年_________月_________日
      合同订立地点:____________________________________
      本合同双方约定后生效。

    发包人(公章):_____________  承包人(公章):_____________
    住所:_______________________  住所:_______________________
    法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________
    委托代理人(签字):_________  委托代理人(签字):_________
    电话:_______________________  电话:_______________________
    传真:_______________________  传真:_______________________
    开户银行:___________________  开户银行:___________________
    账号:_______________________  账号:_______________________
    邮政编码:___________________  邮政编码:___________________
    _________年_______月_______日  _________年_______月_______日

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求一份建设工程设计合同示范文本?
    • Andy421 回答:合同是维护合作双方利益的纽带,我跟你说一下我是怎么做合同的。希望能帮到你! 我做合同的时候,一般都会把自己关在办公室,拿一张草稿纸,把这次合作双方名称,双方合作内容,合作时间多长,若违反合约要怎么赔偿,若遇到意外怎么解决,合约什么时候失效……这些重要的事写在草稿纸上,然后上网查一下合同的范文,我就自己模仿,把我的内容写下去,一份完美的合同就能诞生了。
    • 施工合同示范文本 建设施工 工程设计合同 2年以前
  • 5 回答
    • 建设工程设计合同怎么写?
    • yaya0901 回答:建设工程设计合同应该包含下列内容方面:项目名称;项目建设地点;委托方(甲方);承接方(乙方);签订日期。合同正文:1.合同依据;2.项目概况;3.设计范围;4.服务与职责;5. 费用、付款及设计成果交付;6.甲方向乙方提供的有关资料;7. 合同终止;8.违约责任;9.一般条款;10.其他约定等等,最后要留签字按章的地方,注明日期。
    • 写保护开关 购房合同怎么写 工程设计合同 2年以前
  • 5 回答
    • 建设工程设计总包合同怎么写
    • kitty1235 回答:委托单位: 注册地址: 联系电话: 设计单位: 注册地址: 联系电话: 第一条 总则 本补充协议为甲乙双方签订的xx湖1号项目设计合同《建设工程设计合同》(以下简称设计合同)的补充协议,全称为《xx湖1号住宅项目建设工程设计合同补充协议》(以下简称补充协议)。在合同执行中,如设计合同与补充协议存在矛盾、抵触和不一致等情况,则以本补充协议为准。 第二条 工程概况 甲方拟在赤壁市咸宁市水泥制品厂改制后置换地块开发xx湖1号项目。该项目占地约3.5万㎡(其中约5千㎡地尚未办理征地手续),地块南北长约250米,东西宽约170米。地块基本方正。建筑用地面积xxxxm2,项目计容积率建筑面积约xxxx平方米,其中,住宅面积约xxx平方米,商业面积约xx平方米,会所面积约xxx平方米,物业管理用房面积约xxx平方米, 垃圾站面积约xx平方米。 第三条 委托设计内容3.1、委托乙方承担xx湖1号项目施工图设计。 3.2、设计内容包括: a)设计专业包括总图、建筑、结构、给排水、消防、电气(强弱电)、设计; b)室外工程设计:建筑用地红线内总图道路、停车场、水电室外管线综合、化粪池等室外建(构)筑物设计; c)施工图设计总预算; d)本工程规划与建筑方案设计单位由甲方另行委托,但乙方须配合进行建筑方案设计的相关工作,并以乙方名义报审相关政府部门; e)本工程环境景观施工图设计由甲方另行委托第三方设计单位设计,乙方负责施工图设计配合;具体设计内容为:园林景观构筑物的建筑、结构设计,园林景观要素中的其它结构设计,园林景观水电配合设计等; f)本工施工图设计的施工现场服务及施工配合、技术交底、隐蔽工程验收、中间验收和工程竣工验收;派驻设计代表常驻工地并及时处理(施工过程中与设计有关的问题; g)本工程施工过程中的设计配合及相关技术服务; h)不包括部分:室内二次装修设计(含住宅大堂、会所、商业)、幕墙和门窗设计(只提供分割、开启方式、材料使用等)、环境水景景观设计。 第四条 甲方责任 4.1、据设计合同的规定向乙方提供设计基础资料及施工图设计任务书; 4.2、设计过程中,乙方所需的有关设计资料及应由甲方确定的设计问题,甲方需及时配合提供和书面确认,超过双方约定的确认时间而影响到乙方的设计进度,相关设计文件提交时间顺延; 4.3、按本协议第七条规定,支付乙方设计费用; 4.4、甲方对设计方案的较大调整必须在施工图设计正式开始前予以确认,并以正式文件形式通知乙方; 4.5、在设计开始之前,负责向乙方提供由甲方确认并经规划国土局、消防等有关政府部门审批通过的项目建筑方案设计,并协调方案设计单位与乙方间的协调、配合工作; 4.6、在施工图开始设计时,负责安排方案设计单位提供重要的建筑设计节点、大样正式设计草图和色彩、主要装饰材料的使用意见; 4.7、甲方为乙方派驻施工现场的设计代表提供必要的办公条件。 第五条 乙方责任 5.1、所承担的工程设计质量全面负责,设计要符合国家和湖北省的有关规范、规程、技术标准等规定,并满足甲方提供的施工图设计任务的要求; 5.2、按补充协议规定的内容、时间及份数交付设计文件; 5.3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。因设计的质量不符合国家法规、规范和深圳市有关标准及设计任务书的要求,乙方应当继续完善设计。由于乙方的设计遗漏或错误给甲方造成损失或工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并按直接损失部分的10%向甲方支付赔偿金,但总额不超过总设计费的50%; 5.4、乙方在施工图设计完成时,应向甲方做全面的技术交底工作,并提交二份设计图纸供甲方审查,在通过甲方的审查并修改后方可出正式的报批报建文件和施工图,在施工图通过政府有关部门的审批后,并根据政府有关部门的审批意见出施工修改图; 5.5、乙方交付设计文件后,应参加政府及有关部门审查及根据审查结论负责调整补充。负责向甲方及施工单位进行技术交底和施工图设计图纸会审,参加隐蔽工程验收、主要工序验收、分部工程验收和竣工验收; 5.6、对施工图设计做阶段性或一次性技术交底,乙方指定具有工程师(含工程师)以上职称的专业技术人员常驻施工现场负责现场施工联络工作,期限从工程开工至工程竣工验收。并及时对施工中发现的设计问题进行处理,派代表参加每周的工程例会; 5.7、乙方应积极配合甲方与政府部门及施工单位的协调,对于施工过程中的设计问题,乙方提供及时的配合,紧急情况4小时之内到达现场处理,一般情况原则在12小时之内到达现场,每延误一次罚设计费总价的千分之一; 5.8、乙方应对其设计文件的经济合理性负责。在保证质量和安全的前提下,设计充分考虑成本控制,甲方有权聘请专家对乙方的设计进行审核,如确有不合理不经济之处,乙方须无条件负责修改或补充,并免收修改费; 5.9、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的有关技术经济资料、方案设计文件和本合同设计成果,如发生以上情况,甲方有权向乙方索赔; 5.10、乙方应配备强有力的技术人员(本项目设计人员组成见附件)认真负责地完成甲方的设计任务。并配合甲方将设计文件报送政府有关部门审批,直至设计文件获得批准。乙方设计技术人员工作应积极主动、认真负责、热情服务,对于甲方提出的合理的建议或意见应积极采纳,否则甲方有权要求乙方更换相应的设计人员,乙方必须立即更换,否则视为违约; 5.11、乙方如对项目设计人员变动应及时通知甲方并由甲方认可; 5.12、在方案设计阶段,乙方应协助配合建筑方案设计单位完成结构、给水排水、供电通讯、消防、安全报警、有线电视等专业的方案设计及技术说明,同时完成建筑与环境方案设计的消防报批工作,直至方案设计通过政府相关部门的审核批准; 5.13、为减少设计配合失误,乙方应积极主动协助甲方完成相关设计单位之间的技术配合与协调工作; 5.14、施工阶段根据各专业施工进度派出相应专业的设计人员代表,及时解决、处理与设计相关的问题,并主动与甲方和施工单位保持日常联系,必要时参加工地例会,解答和解决设计与施工中发现的问题; 第六条 设计进度及要求 6.1、协议生效,且甲方提供每一阶段设计的批准文件(包括规划国土局、消防局、民防办的审批意见书)及设计任务书和有关设计基础资料的条件下,乙方应在下列规定时间内向甲方交付设计文件: 序号资料及文件名称份数提交时间 1桩基础施工图设计12共10天。甲方5天审图时间。 2主体建筑工程施工图设计施工图设计12共30天 3室外工程设计(户外管网及道路设计)12原则上控制在20天(主体建筑施工图完成之日算起)以内,并与室外环境景观设计配合进行 4全套施工图设计软盘(按档案馆要求)2施工图正式出图时 a)室外工程设计(户外管网设计、道路等)应结合环境园林施工图同步进行,做好与环境园林施工图设计单位的配合工作。 6.2、计成果要求 a)工程设计成果必须符合国家有关规定的深度要求和技术标准,设计内容包括施工图设计、技术交底、施工配合、设计技术服务参加工程相关的相关各阶段验收。 b)乙方根据甲方的实际要求在设计时间进度计划内适当时间向甲方提供一式四份施工设计图纸(毛图),供甲方进行工程招(投)标使用。 c)正式施工设计图及相关文件:一式十二份,报建部分装订成册。 d)全套文件电子文件二份,提供的文件包括书面文件、图纸文件以及电子文件目录(应按时间、版本顺序排列同时注明日期和版本)。 e)上述a)、b)、c)、d)四条所指设计图纸和相关文件均包含在设计合同总价内,不另行收费。 第七条 设计费支付   7.1、工程设计费按总建筑面积×设计费单价进行计算,设计费按每平米人民币xx元计算,项目总建筑面积暂按xx平方米计算,最终结算面积按规划国土局和政府有关部门审核批准的建筑面积(层高在2.2米以下的架空层及设备层、结构转换层不计入建筑面积)为准。本合同总设计费暂定为人民币xxx万元整(¥xxx); 7.2、设计分段及各阶段工作占总设计费的比例如下: 序号阶 段比例(%)金额(以实际为准)(万元) 1施工图设计90 2现场服务10 7.3、付款方式 a)设计合同签订且甲方正式提交经政府有关部门批准的建筑方案设计文件后支付合同暂定设计费总价的20%作为定金(抵做设计费); b)提供全部施工设计图并经政府有关部门审查批准后七个工作日内支付合同总价设计费的70%; c)项目竣工结算完成后七个工作日内支付应付设计费的10%. 第八条 联络与变更 8.1、甲、乙双方对设计过程中相关意见及对重要事宜的确认均应以书面形式进行。当一方接到对方的书面文件或通知时,原则上须在3天内回复,特别情况不应超过5天,所有往来信函,双方应妥善保存备查; 8.2、在合同执行过程中,甲乙双方相互间来往信函、文件和传真等应分类编号,注明执行的版本(仅对电子文件)、日期、与上一文件的关系等; 8.3、甲方提出的变更修改,如不违反国家和深圳市的有关规定、规范和标准时,都应被视为有效的、合理的,乙方应积极配合,并对变更后的单体和整体设计负责; 8.4、因甲方的原因对设计提出重大修改[重大修改:初步设计阶段平面户型(在功能、布置、结构、房间修改)调整三个以上(不含三个);施工图设计阶段平面户型(在功能、布置、结构、房间修改)调整二个以上(不含二个)的修改为重大修改],乙方应积极配合,设计修改费由甲方承担,具体收费标准双方另议。由于乙方的设计遗漏、错误和违反有关规定、法规所造成的设计修改,设计修改费由乙方负责。 第九条 合同终止与违约 9.1、合同双方签字生效后,如果一方未能履行合同条款即被视为违约,守约方有权通知违约方及时予以纠正,如超过五日不纠正时,守约方可立即通知违约方中止设计合同及补充协议; 9.2、合同生效后,如乙方要求中止或解除设计合同及补充协议,乙方应双倍返还定金和已付的设计费,并赔偿甲方设计费总额的50%作为对违约的损失赔偿; 9.3、如甲方原因导致本设计合同提前终止,甲方须支付乙方本补充协议中止前由于执行本补充协议所发生的设计费用。乙方也应交付所有甲方已支付费用的文件资料予甲方。所有费用将按当时图纸及各类文件的完成程度加以评估。双方未能对文件完成程度的评估达成一致意见,则按第十条的规定交由深圳市中级法院裁决; 9.4、因乙方原因未按本协议规定的时间提交设计文件,拖延交付设计文件二十天以内(含二十天),每延误一天甲方扣除设计费总额的2‰; 9.5、因乙方原因未按期提交设计文件且拖延规定的时间二十天以上,乙方应减免设计费人民币xx万元,同时甲方有权根据实际情况单方中止设计合同及补充合同,同时停止支付任何合同款,并向乙方追索已付设计费; 9.6、甲、乙双方履行完设计合同和补充合同规定的义务后,本合同即行终止。 第十条 争议与仲裁 本补充协议执行过程中,甲乙双方之间发生不同意见争议时,甲、乙双方应本着互相信赖、互相体谅、互相支持的原则求同存异,友好协商解决。若协商解决不成,则交由xx裁决。 第十一条 其它 11.1、该项目的环境施工图设计由甲方另行委托第三方设计,乙方应配xx合完成环境施工图设计; 11.2、甲方因实际工作需要加晒图纸,乙方按A1图幅人民币xx元/张计,其它图幅按A1图幅折算后计; 11.3、本补充合同与双方签订的设计合同有不一致之处,以本补充合同xxx为准; 11.4、本补充合同书一式四份,甲乙双方各执二份,均具同等法律效力,xx一经双方代表签字盖章后生效。 甲方: 法定代表人: 签字: 日期: 年xx月xx日 乙方: 法定代表人: 签字: 日期: 年xx月xx日
    • 清包合同 购房合同怎么写 工程设计合同 2年以前
  • 3 回答
    • 北京市建设工程设计合同~~求谁能给一份???
    • tian猛 回答:《工程合同书样本》 双方法定代表人签字、法人盖章有法律效力!!!  发包方(甲方):________________________________   地 址:________  《工程承包合同书范本》正文开始>> 发包方(甲方):________________________________  地 址:____________ 邮码____________ 电话____________  法定代表人:____________ 职务____________  承包方(乙方):________________________________  地 址:____________ 邮码____________ 电话____________  法定代表人:____________ 职务____________  依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。  第一条 工程项目  一、工程名称:________________  二、工程地点:________________  三、工程编号:________________  四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)  五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)  第二条 工程期限  一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:  全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)  二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。  三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。  1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;  2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;  3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。  第三条 物资供应  一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理:  1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。  2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。  3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。  4.其他方式:  二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。  三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。  四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。  五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。  六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。  第四条 工程款结算  一、全部工程造价的结算方式。按下列第( )项规定办理:  1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。  2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。  3.按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。  4.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。  5.招标的工程,按中标的价款结算。  二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理(详见附件)。  第五条 施工与设计变更  一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。  二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:  1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。  2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。  3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。  4.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。  三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。  四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。  第六条 竣工验收、结算与保修  一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。  二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。  三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。  四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。  五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。  六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:  1.增减变更文件和其他洽商记录;  2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;  3.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。  七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。  八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)  九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。  第七条 违约责任和仲裁  一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。  二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。  三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。  四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。  第八条 附则  一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。  二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。  三、招标工程,按《××市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。  四、双方商定的其他事项:  第九条 合同附件  一、工程项目一览表。  二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)  三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)  四、甲方负责供应的材料、设备一览表。  五、有关协议:  六、有关补充合同:  第十条 合同份数及有效期  一、本合同一式____ 份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。  建设单位(发包方):____________________  工程负责人:____________________________  __年____月____日  建工单位(承包方):____________________  工程负责人:____________________________  ____年____月____日
    • 北京市住房公积金 北京市公积金 工程设计合同 2年以前
  • 3 回答
    • 上海市房地产抵押合同求一份
    • Hzl_8542 回答:你好,上海市房地产抵押办法如下: 第一章 总则 第一条 (制定目的和依据) 为了加强本市房地产抵押管理,保护当事人的合法权益,维护房地产市场秩序,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》和有关法律、法规,结合本市实际情况,制定本办法。 第二条 (适用范围) 本办法适用于本市行政区域内的房地产抵押。 第三条 (有关用语含义) 下列用语在本办法中的含义: (一)房地产抵押,是指债务人或者第三人以不转移占有的方式向债权人提供土地使用权、房屋和房屋期权(以下统称房地产)作为债权担保的行为;在债务人不履行债务时,债权人有权依法处分该抵押物并就处分所得的价款优先得到偿还。 (二)房屋期权,是指以建设工程总承包合同、建设工程施工总承包合同或者以商品房预购(售)合同约定将来某一时间获得建成房屋的权利。房屋期权包括房屋建设工程期权和预购商品房期权。 第四条 (基本原则) 房地产抵押应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则。 依法设定的房地产抵押权受法律保护。第二章 抵押权的设定 第五条 (可以抵押的房地产) 下列房地产可以抵押: (一)依法获得的尚未建有房屋及其他地上定着物的出让土地使用权; (二)依法获得所有权的房屋及其占用范围内的土地使用权; (三)依法获得的房屋期权; (四)依法可以抵押的其他房地产。 第六条 (不得抵押的房地产) 下列房地产不得抵押: (一)以行政划拨方式获得的尚未建有房屋及其他地上定着物的土地使用权; (二)尚未建有房屋及其他地上定着物的农村集体所有土地使用权; (三)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施; (四)依法列入城市房屋拆迁范围或者集体所有土地征用范围的房屋、土地使用权; (五)政府代管的房地产; (六)未依法登记领取权属证书的房屋和土地使用权; (七)权属不明或者有争议的房地产; (八)依法被查封、监管的房地产或者依法被以其他形式限制转移的房地产; (九)已出租的公有居住房屋; (十)依法不得抵押的其他房地产。 第七条 (抵押担保的债权范围) 抵押担保的债权范围,包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。抵押合同另有约定的,从其约定。 第八条 (抵押权担保的期间) 抵押权与其担保的债权同时存在,债权消灭的,抵押权也消灭。 第九条 (抵押物价值的确定) 设定抵押权时,抵押物的价值由抵押人和抵押权人协商议定。抵押人和抵押权人协商议定不成的,可以经双方当事人协商委托房地产评估机构确定。法律、法规另有规定的除外。 第十条 (抵押物的价值与所担保的债权) 抵押物所担保的债权不得超出该房地产的价值;其中,出让土地使用权抵押所担保的债权不得超出国有土地使用权出让金的款额,房屋建设工程期权抵押所担保的债权不得超出该建设工程总承包合同或者建设工程施工总承包合同约定的建设工程造价。 设定抵押权后,该房地产的价值大于所担保债权的余额部分可以再次抵押,但再次抵押所担保的债权数额不得超出其价值的余额部分。 第十一条 (再次抵押的告知) 以已设定抵押权的房地产再次抵押的,抵押人应当将已抵押的事实书面告知接受再抵押者。 第十二条 (以已出租的房地产设定抵押权) 以已出租的房地产设定抵押权的,抵押人应当书面告知承租人,原租赁合同继续有效。 第十三条 (以有期限的房地产设定抵押权) 以有土地使用年限的房地产设定抵押权的,抵押所担保债务的履行期限不得超过土地使用年限。 第十四条 (以共有房地产设定抵押权) 以按份共有的房地产设定抵押权的,抵押物以抵押人享有的份额为限。 以共同共有的房地产设定抵押权的,必须经全体共有人同意,抵押人为全体共有人。 第十五条 (以两宗以上房地产设定同一抵押权) 以两宗以上房地产设定同一抵押权的,视为同一抵押物;在抵押权存续期间,其承担的共同担保义务不可分割。抵押人和抵押权人另有约定的,从其约定。 第十六条 (以出让土地使用权设定抵押权) 以出让土地使用权设定抵押权的,所担保的主债权仅限于开发建设该出让地块的贷款,并不得违反国家和本市关于土地使用权出让、转让的规定和土地使用权出让合同的约定。 第十七条 (设定抵押权时房屋与土地使用权的关系) 房屋及其占用范围内的土地使用权应当同时抵押。以部分房屋抵押的,该部分房屋所占相应比例的土地使用权应当同时抵押。 第十八条 (以商品房设定抵押权) 房地产开发企业不得以已预售的商品房设定抵押权。 房地产开发企业以已建成商品房设定抵押权的,在抵押权存续期间,不得销售该抵押物。 第十九条 (抵押合同签订后新增的房屋) 抵押合同签订后,土地上新增的房屋不属于抵押物。 第二十条 (以有限产权房屋设定抵押权) 以有限产权房屋设定抵押权的,必须符合国家和本市有关有限产权房屋权利的规定。 前款所称的有限产权房屋,是指房屋所有人拥有的享有完全的占有权、使用权和有限的处分权、收益权的房屋。 第二十一条 (以房地产设定最高额抵押权) 债权人和债务人可以以房地产设定最高额抵押。设定最高额抵押权时,抵押人和抵押权人应当约定连续发生债权的期间、被担保债权的最高限额。 约定的债权发生期届满后,抵押人和抵押权人应当办理最高额抵押权确定登记。实际的债权发生期短于约定的债权发生期的,可以以实际的债权发生期为准;实际的债权发生期超出约定的债权发生期的,以约定的债权发生期为准。债权发生期届满时,实际存在债权的累计数额低于最高债权限额的,以实际存在债权的累计数额登记为被担保的主债权额;实际存在债权的累计数额超出最高债权限额的,以最高债权限额登记为被担保的主债权额。 以最高额抵押担保的主债权合同,仅限于借款合同和就某项商品在一定期间内连续发生交易而签订的合同。 本条所称的最高额抵押,是指抵押人与抵押权人协议,在最高债权额限度内,以房地产对一定期间内连续发生的债权作担保的行为。 第二十二条 (以房屋建设工程期权设定抵押权) 房地产开发企业和其他建设单位以房屋建设工程期权设定抵押权,所担保的主债权仅限于建造该建设工程的贷款,但已付清该建设工程全部建造款的不在此限。 以房屋建设工程期权设定抵押权,必须同时符合以下条件: (一)房屋建设的开发投资总额已经完成25%以上; (二)该建设工程承包合同是能形成具有独立使用功能的房屋的总承包合同或者施工总承包合同; (三)该建设工程范围内的商品房尚未预售。 不得以房屋建设工程期权设定最高额抵押。 以房屋建设工程期权设定抵押权,应当符合国家和本市关于建设工程承发包管理的规定。 第二十三条 (以预购商品房期权设定抵押权) 预购人以预购商品期权设定抵押权,所担保的主债权仅限于购买该商品房的贷款,但已付清该商品房全部购房价款的不在此限。 不得以预购商品房期权设定最高额抵押。 以预购商品房期权设定抵押权,应当符合国家和本市关于商品房预售管理的规定。 第二十四条 (资金监管) 房屋建设工程抵押权人应当按合同约定对贷款资金的使用进行监管,专项用于该建设工程的建造。 房地产开发企业收取的商品房预售款和销售款,应当委托专门机构监管使用,先行用于清偿该房屋建设工程的各项贷款。房屋建设工程及其占用范围内的出让土地使用权上存在抵押权的,应当注销相应部位的抵押权。 对商品房预售款和销售款进行监管的具体办法,由市人民政府另行制定。 本条第二款所称的各项贷款,是指出让土地使用权抵押贷款、房屋建设工程期权抵押贷款和建造该建设工程的其他贷款。 第三章 抵押合同 第二十五条 (抵押合同的形式) 设定房地产抵押应当签订书面的抵押合同。 抵押合同可以以在主债权合同中订立抵押条款的方式签订,也可以单独签订。 第二十六条 (抵押合同的主要内容) 抵押合同应当包括以下内容: (一)抵押人和抵押权人的姓名(或者名称)、住所; (二)被担保的主债权种类、数额; (三)债务人履行债务的期限; (四)抵押物的座落、用途、结构、面积、四至范围以及价值; (五)房屋权属和土地使用权属状况、土地使用权取得方式、房地产权证编号; (六)抵押担保的债权范围; (七)抵押人和抵押权人约定的其他事项。 以房屋建设工程期权设定抵押权的,抵押合同的内容除本条第一款规定外还应当包括以下内容: (一)《建设工程规划许可证》编号; (二)国有土地使用权出让金的款额; (三)该建设工程的总承包合同或者施工总承包合同约定的建设工程造价; (四)已投入该建设工程的款额,但不包括获得土地使用权的费用; (五)建设工程竣工日期。 以房地产设定最高额抵押的,抵押合同的内容除本条第一款规定外还应当包括以下内容: (一)连续发生债权的期间; (二)最高债权限额。 抵押合同不完全具备本条规定内容的,可以补正。 第二十七条 (抵押合同不得约定的事项) 订立抵押合同时,抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满而抵押权人未受清偿时,抵押物的所有权转移为债权人所有。 第二十八条 (抵押合同的文字) 抵押合同应当用中文书写,也可以同时用其他文字书写。 第二十九条 (涉外房地产抵押的公证) 抵押人和抵押权人一方为香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和外国的自然人、法人或者其他组织的,应当经本市公证机构公证。 第三十条 (无效合同) 下列抵押合同为无效合同: (一)违反本办法第六条、第十八条第一款、第二十二条第三款、第二十三条第二款规定而签订的抵押合同; (二)主合同无效的抵押合同,但抵押合同另有约定的,从其约定; (三)违法签订的其他抵押合同。 第三十一条 (抵押合同的变更) 抵押人和抵押权人协商一致,可以变更抵押合同。变更抵押合同,应当签订书面的抵押变更合同。 一宗抵押物上存在两个以上抵押权的,需要变更抵押合同的抵押权人,必须征得所有后顺位抵押权人的同意。 第三十二条 (抵押合同的解除) 抵押人和抵押权人协商一致,可以解除抵押合同。解除抵押合同,应当签订书面的抵押解除合同。 第三十三条 (抵押合同的终止) 有下列情形之一的,抵押合同终止: (一)抵押所担保的债务已经履行; (二)抵押合同被解除; (三)债权人免除债务; (四)法律规定终止或者当事人约定终止的其他情形。 第四章 抵押登记 第三十四条 (抵押登记的效力) 设定房地产抵押权,应当依法办理抵押登记。抵押合同自抵押登记之日起生效。 抵押合同发生变更的,应当依法变更抵押登记。抵押变更合同自变更抵押登记之日起生效。 第三十五条 (抵押登记的机构) 抵押人和抵押权人应当按照房地产登记的管理权限,向市或者区、县房地产登记机构办理抵押登记。 第三十六条 (抵押登记的申请人和需提交的材料) 抵押人和抵押权人应当共同提出抵押登记申请。申请抵押登记时,应当提交身份证件、主合同、抵押合同和以下材料: (一)以预购商品房期权设定抵押权的,应当提交商品房预购(售)合同; (二)以房屋建设工程期权设定抵押权的,应当提交房地产权证书、该建设工程的总承包合同或者施工总承包合同; (三)以尚未建有房屋及其他地上定着物的出让土地使用权设定抵押权的,应当提交房地产权证书和土地使用权出让合同; (四)以其他房地产设定抵押权的,应当提交房地产权证书。 第三十七条 (变更抵押登记的申请人和需提交的材料) 抵押合同发生变更的,抵押人和抵押权人应当共同向原抵押登记机构提出变更抵押登记申请。申请变更抵押登记时,应当提交身份证件、抵押权利证明和抵押变更合同。 第三十八条 (注销抵押登记的申请人和需提交的材料) 抵押合同终止的,抵押人和抵押权人应当共同向原抵押登记机构提出注销抵押登记申请。申请注销抵押登记时,应当提交身份证件、抵押权利证明和以下材料: (一)按本办法第三十三条第一项、第三项规定,抵押所担保的债务已经履行或者债权人免除债务的,应当提交债权人出具的书面证明; (二)按本办法第三十三条第二项规定,抵押合同解除的,应当提交抵押解除合同; (三)按本办法第三十三条第四项规定,发生法律规定终止或者当事人约定终止的其他情形的,应当提交有关材料。 办理注销抵押登记手续时,抵押人申请但抵押权人不申请的,登记机构可以受理抵押人的申请,并且责成抵押权人限期办理注销登记。抵押权人逾期仍未办理注销登记的,可以依法核准抵押人的注销登记。 第三十九条 (抵押权利证明的出具、变更和收回) 房地产登记机构应当在受理抵押登记申请之日起的规定期限内,依法作出是否准予登记的决定,准予登记的,应当出具抵押权利证明;不予登记的,应当书面通知申请人。 房地产登记机构应当在受理变更抵押登记之日起的规定期限内,依法作出是否准予变更登记的决定,准予变更登记的,应当变更抵押权利证明;不予变更登记的,应当书面通知申请人。 房地产登记机构应当在受理注销抵押登记之日起的规定期限内,依法作出是否准予注销登记的决定,准予注销登记的,应当收回抵押权利证明;不予注销登记的,应当书面通知申请人。 第四十条 (房地产权证书和抵押权利证明的保管) 抵押物的房地产权证书,由抵押人保管。 房地产登记机构出具的抵押权利证明,由抵押权人保管。 第四十一条 (登记的费用) 办理抵押登记和变更抵押登记时,抵押人和抵押权人应当按照有关规定向房地产登记机构支付登记费用。 第四十二条 (登记资料的查阅) 抵押登记、变更抵押登记、注销抵押登记的有关资料应当对公众开放查阅。具体办法按照市人民政府有关规定执行。 第五章 抵押物的占管 第四十三条 (抵押物的占管及占管责任) 抵押物由抵押人占管。 抵押人在占管期间应当维护抵押物的安全与完好。 抵押权人有权按照抵押合同的约定、监督、检查抵押物的占管情况。 第四十四条 (抵押物的出租) 抵押人在抵押期间将抵押物出租的,应当将已抵押的事实书面告知承租人。 第四十五条 (抵押物的转让) 除本办法第十八条第二款规定外,抵押人在抵押期间可以转让抵押物。除房地产开发企业预售、销售商品房外,抵押人在抵押期间转让抵押物的,应当事先以书面形式通知抵押权人,并将已抵押的事实告知受让人。抵押人未事先通知抵押权人或者未告知受让人的,转让行为无效。 转让抵押物所得的价款,抵押人可以与抵押权人协商提前清偿抵押所担保的债权,也可以与抵押权人协商向约定的第三人提存作为抵押财产。 抵押人通知抵押权人时,应当同时提出转让抵押物的价格和对转让款的处理方式,并与抵押权人就此进行协商。 抵押权人应当在接到通知后的15天内书面答复抵押人,并可以向房地产登记机构登记备案;逾期未作答复的视作无异议。抵押权人认为转让抵押物的价格明显低于其价值的,可以要求抵押人提供新的担保;抵押人不同意提供新的担保的,抵押权人可以不准予转让该抵押物。 抵押人向房地产交易管理机构提出过户申请,或者预购商品房转让合同的登记备案申请时,应当提交其与抵押权人关于转让款处理方式的协议或者其通知抵押权人而抵押权人逾期未作答复的证明,房地产交易管理机构据此移交房地产登记机构办理房地产转让变更登记或者预购商品房转让合同的登记备案手续。 抵押人转让抵押物所得的价款,超出债权数额的部分,归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。 第四十六条 (抵押合同的继受履行) 作为抵押人的法人或者非法人组织变更后,其继受主体应当继续履行原抵押合同。 作为抵押人的自然人死亡或者被依法宣告死亡时,该抵押物的合法继承人或者受遗赠人应当继续履行原抵押合同,但当事人放弃继承或者遗赠的除外。 第四十七条 (抵押物和抵押人变化的通知责任) 有下列情形之一的,抵押人或者其继受人应当及时书面通知抵押权人: (一)已设定抵押权的房屋被依法列入拆迁范围的; (二)因作为抵押人的自然人死亡或者被依法宣告死亡而发生继承、析产; (三)因作为抵押人的法人或者非法人组织变更而发生继受情形的。 除自然损耗外,抵押物灭失或者毁损的,抵押人应当立即采取有效措施防止损失扩大,并通知抵押权人。 第四十八条 (抵押物灭失或者毁损的补救) 抵押权因抵押物灭失而消灭。抵押人和抵押权人协商一致,可以由抵押人将灭失或者毁损所得的赔偿金向抵押权人提前清偿所担保的债权,也可以向第三人提存作为抵押财产处理。 抵押人怠于向造成抵押物灭失或者毁损的责任人追究赔偿责任的,抵押权人可以代位求偿。 因抵押人的过错而导致抵押物灭失或者毁损,不能或者不足以担保其债务履行时,抵押人应当重新提供或者增加抵押物,以弥补原抵押物价值的损耗部分。 第四十九条 (抵押物拆除改建的限制) 除城市建设需要拆迁房屋外,未征得抵押人的书面同意,抵押人不得将已设定抵押权的房屋拆除或者改建。 第五十条 (抵押房屋的拆迁) 房屋在抵押期间被依法列入拆迁范围的,按下列规定处理: (一)以交换产权作为补偿的,以交换所得房屋重新设定抵押权; (二)实行作价补偿的,抵押人可以与抵押权人协商提前清偿抵押所担保的债权,也可以与抵押权人协商将补偿金向约定的第三人提存作为抵押财产。 抵押人与拆迁人达成安置补偿协议后,应当与抵押权人就前款规定的事项进行协商。抵押人向拆迁人提交其与抵押权人关于该抵押权及其所担保债权处理问题的书面协议后,方可取得补偿金和安置房屋。 根据本条第一款第一项规定重新设定抵押权的,抵押人和抵押权人应当重新签订抵押合同。原抵押物上存在两个以上抵押权的,各抵押权的先后顺序应当与原抵押登记的顺序一致。 第五十一条 (抵押权的转让) 抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。 抵押权可以随主合同债权转让而转让,受让人享有原抵押权人的相应权利,抵押权转让合同应当向房地产登记机构办理登记。 最高额抵押的主合同债权不得转让。 第六章 抵押权的实现 第五十二条 (行使抵押权的条件) 债务履行期届满时,有下列情形之一的,抵押权人可以行使抵押权: (一)债务人不履行到期债务的; (二)债务人死亡、被依法宣告死亡,其合法继承人,受遗赠人不履行到期债务的; (三)债务人解散或者被宣告破产的; (四)抵押权人未受清偿的其他情形。 第五十三条 (一宗抵押物上一个抵押权的行使方式) 一宗抵押物上存在一个抵押权的,债务履行期届满而未受清偿的抵押权人可以与抵押人协议,以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿。 第五十四条 (一宗抵押物上两个以上抵押权的行使方式) 一宗抵押物上存在两个以上抵押权的,债务履行期届满而未受清偿的抵押权人行使抵押权时,应当通知其他抵押权人,并应当与所有先顺位抵押权人就该抵押权及其被担保债权的处理进行协商;协商不成的,该抵押权人可以与抵押人协议以拍卖或者变卖方式处分抵押物。 各抵押权人对拍卖或者变卖抵押物所得价款的优先受偿顺序,以抵押登记的顺利为准。 拍卖或者变更抵押物所得的价款,应当按照下列方式处理: (一)对债务履行期届满的抵押权人,清偿所担保的债权; (二)对其他抵押权人,抵押人可以与其协商提前清偿抵押所担保的债权,也可以与其协商将处分抵押物所得的价款向约定的第三人提存作为抵押财产。 第五十五条 (抵押物处分方式的规定) 抵押人和抵押权人选择以拍卖方式处分抵押物的,按照国家和本市有关拍卖的规定办理。 抵押人和抵押权人选择以变卖或者折价方式处分抵押物的,不得违反本市有关房地产转让的规定。 第五十六条 (优先购买权) 抵押人和抵押权人协议以折价、变卖方式处分抵押物的,下列自然人、法人或者其他组织在同等条件下依法享有优先购买权: (一)按份共有抵押物的其他共有人; (二)抵押前已出租房地产的承租人。 抵押人和抵押权人以抵押物折价或者变卖抵押物前,应当书面征询前款所列享有优先购买权的当事人是否行使优先购买权。 第五十七条 (抵押权人收取孳息) 债务履行期届满,债务人不履行债务致使抵押物被人民法院依法查封的,自查封之日起抵押权人有权收取该抵押物的孳息。抵押权人未将查封抵押物的事实通知应当清偿法定孳息的义务人的,抵押权的效力不及于该孳息。 前款孳息应当先充抵收取孳息的费用。 第五十八条 (处分抵押物所得价款中土地收益的处理) 以行政划拨土地使用权连同地上定着物设定抵押权的,抵押权人处分抵押物时,应当缴纳相当于应当缴纳的国有土地使用权出让金的款额后,方可就剩余价款优先受偿。 第五十九条 (新增房屋的拍卖所得) 需要拍卖抵押的房地产时,可以依法将土地上新增的房屋与抵押物一同拍卖,但对拍卖新增房屋所得的价款,抵押权人无权优先受偿。 第六十条 (处分抵押物所得价款的分配) 处分抵押物所得的价款,依下列顺序分配: (一)处分抵押物的费用; (二)处分抵押物应缴纳的税费; (三)相当于应缴纳的国有土地使用权出让金的款额; (四)应支付的建造该建设工程的欠款; (五)主债权及利息、违约金、损害赔偿金; (六)剩余金额交还抵押人。 处分抵押物所得价款不足抵押所担保债权数额的部分,由债务人负责清偿。 处分有限产权房屋所得价款的分配,不得违反国家和本市的有关规定。 第六十一条 (出让土地使用权抵押权人的受偿范围) 抵押人以出让土地使用权设定抵押权后,又以该土地上新增房屋设定抵押权的,出让土地使用权抵押权人的债务受偿范围以国有土地使用权出让金的款额为限;其中,以该土地上部分新增房屋设定抵押权的,出让土地使用权抵押权人的受偿范围以该部分新增房屋所占相应比例的国有土地使用权出让金的款额为限。 第六十二条 (处分抵押物时租赁关系的处理) 以已出租的房地产设定抵押权的,抵押权处分后,经登记备案的原租赁合同继续有效。 将已抵押的房地产出租的,抵押物处分后,原租赁合同自动终止,但受让人同意继续原租赁关系的除外。 第六十三条 (破产后的抵押物) 抵押人破产的,破产前已抵押的房地产不属于破产财产,但处分抵押物所得价款超过所担保债权金额的,超过部分属于破产财产。法律、法规另有规定的除外。 第六十四条 (农村房地产的抵押权行使) 以农村集体土地上的乡(镇)、村企业的厂房或者其他房屋及其占用范围内的土地使用权设定抵押权的,处分抵押物时应当遵守国家和本市集体土地上房地产转让的有关规定。处分抵押物后,未经法定程序不得改变土地集体所有的性质和土地用途。
    • 房地产抵押登记 购房合同抵押 房地产抵押 1年以前