装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

油漆工分包合同求一份?

贡志凯 | 被浏览138次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-07-03 16:38

    油漆工分包合同
    甲方:
    乙方:   
    经双方充分协商,同意就下列工程施工签订协议如下:   
    一、工程概况:
    1、工程项目:
    2、施工地点:
    4、工艺要求:在施工前板材颜色进行检查,修色、横平竖直、棱角方正光滑、表面平整光滑、节约甲方材料。如有问题及时向单位汇报。
    二、施工依据
    甲方供图和现场交底。
    三、施工质量标准
    按照xx市装饰行业标准验收。验收等级为   。如未达质量标准,则返工费用由乙方承担。   
    四、施工期限
    施工期自  年   月   日起至   年   月   日止。
    五、规章制度
    1、乙方在施工期间应遵守甲方的有关规定,文明施工、安全施工、讲究环境卫生,并对施工期间的职工人身安全和现场设施、物资的安全由乙方负全责。
    2、施工人数   人,在施工期间乙方不可减少人数,和停工现象。一旦发现,每次罚款x¥、大写:   x元整。
    3、中途如有人员休息,应该提前两天请假,在征求工地负责人同意,方可休息。
    4、注:如有施工人员偷窃(顺带)工地材料。本单位一旦发现即可解除临时施工协议,扣除所有工资。
    六、工程价款
    1、工程单价结算方式如下表
    序号   项目名称   单位   单价(元)   暂定数量   合价(元)   简要说明
    1   
    2   
    3   
    4   
    5   
    6   
    7   
    2、工程量按照实做实算。
    七、工程款支付
    1、工程工资付款方式如下表
    序号   付   款   时   间   看进度   金   额
    1   暂定   元
    2   进场等7天付   元
    3   元
    4   元
    5   元
    6   元
    7   除5%   的质量保证金   元
    8   验收合格后付   元
    2、质量保证金,质保期满后付清。
    3、注:(如业主对乙方施工工艺不满,造成的一切损失由乙方负全责)。
    八、包修期限
    1、该工程质量保修期为壹年。保修期内乙方免费保修,保修期满后乙方收取有关费用长期保修。
    九、保险费
    1、该工程施工总价中包含施工人员社会保险费用,由施工人员自己购买,与本单位无关。
    十、施工现场约定:
    1、工地现场不的使用电炉、电热的快、电炒锅,电水壶如有发现罚款每次x元/次。施工现场所有员工不准在施工现场吸烟,如有发现罚款每人每次x元/次。
    十一、赔偿违约:
    1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需要变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款 10% 支付违约金,同时办理终止合同手续。
    十二、合同
    本协议一式二份,甲方一份,乙方一份,本协议有效期自双方签字(盖章)之日起至工程结束,付清费用之日止。本协议双方应认真遵守,违约方应对违约所引起后果负经济责任和法律责任。   甲方:(签字)   乙方:(签字)   
    年   月   日    年   月   日

    0 评论

  • xiaoping123 2016-07-03 11:49

    油漆工承包协议书 甲方(发包人):
    乙方(承包人)
    : 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双发就劳务合作事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况 1.1 工程名称:
    1.2 工程地点:
    1.3 承包范围:
    1.4 承包方式:
    □乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(见附件) □乙方只包工。 二、工程造价:
    人民币 三、工程款的结算和支付 1、结算依据:本工程合同的相关条款 2、结算方式: (1) 以现场实际发生工程量计算,由甲乙双方共同确认。 (2) 结算顺序:协议书内容承包范围全面履行完毕,须由项目部负责人签字。如未达到合同约定质量标准由乙方负责反修,直到达到合同约定质量标准为准,所发生的一切费用均由乙方承担。质量等级验收达标后,由工程部负责办理结算

    0 评论

  • 森深不见鹿 2016-07-02 18:36

    油漆班组施工协议
    甲方:
    乙方:      
    经双方充分协商,同意就下列工程施工签订协议如下:   
    一、工程概况:
    1、工程项目:   
    2、施工地点:   
    4、工艺要求:在施工前板材颜色进行检查,修色、横平竖直、棱角方正光滑、表面平整光滑、节约甲方材料。如有问题及时向单位汇报。
    二、施工依据 甲方供图和现场交底。
    三、施工质量标准 按照xx市装饰行业标准验收。验收等级为  ,如未达质量标准,则返工费用由乙方承担。   
    四、施工期限 施工期自201x   年   月   日起至201x   年   月   日止。
    五、规章制度
    1、乙方在施工期间应遵守甲方的有关规定,文明施工、安全施工、讲究环境卫生,并对施工期间的职工人身安全和现场设施、物资的安全由乙方负全责。
    2、施工人数   人,在施工期间乙方不可减少人数,和停工现象。一旦发现,每次罚款x¥、大写:   x元整。
    3、中途如有人员休息,应该提前两天请假,在征求工地负责人同意,方可休息。
    4、注:如有施工人员偷窃(顺带)工地材料。本单位一旦发现即可解除临时施工协议,扣除所有工资。
    六、工程价款
    1、工程单价结算方式如下表 序号   项目名称   单位   单价(元)   暂定数量   合价(元)工程量按照实做实算。
    七、工程款支付
    1、工程工资付款方式如下表 序号   付   款   时   间   看进度   金   额 1   暂定   元 2   进场等7天付   元 3   元 4   元 5   元 6   元 7   除5%   的质量保证金   元 8   验收合格后付   元
    2、质量保证金,质保期满后付清。
    3、注:(如业主对乙方施工工艺不满,造成的一切损失由乙方负全责)。
    八、包修期限
    1、该工程质量保修期为壹年。保修期内乙方免费保修,保修期满后乙方收取有关费用长期保修。
    九、保险费
    1、该工程施工总价中包含施工人员社会保险费用,由施工人员自己购买,与本单位无关。
    十、施工现场约定:
    1、工地现场不的使用电炉、电热的快、电炒锅,电水壶如有发现罚款每次x元/次。施工现场所有员工不准在施工现场吸烟,如有发现罚款每人每次x元/次。
    十一、赔偿违约:
    1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需要变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款   10%   支付违约金,同时办理终止合同手续。
    十二、合同
    本协议一式二份,甲方一份,乙方一份,本协议有效期自双方签字(盖章)之日起至工程结束,付清费用之日止。本协议双方应认真遵守,违约方应对违约所引起的后果负经济责任和法律责任。   
    甲方:(签字)   
    乙方:(签字)   
    年   月   日   
    年   月   日

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建设工程施工分包合同求一份?
    • 我就是我d 回答:总包方(甲方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 分包方(乙方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条 工程项目 一、工程名称:________________ 二、工程地点:________________ 三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。 六、分包工程人工费用________元。 七、乙方投入工种及人数________人。 第二条 工程结算 按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。 第三条 工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条 安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条 生活管理 一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。 二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条 分包工程人工费单价 一、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____ 元。 二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。 三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。 四、清工每工日为________元。 五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。 六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。 七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。 八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表) 第七条 材料供应管理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。 第八条 施工机具 一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。 二、手工操作工具,由乙方负责。 三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条 现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条 违约责任 一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。 二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条 附则 一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。 二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____ 备案。 三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。 四、双方商定的其他条款: 1. 2. 第十二条 合同附件及有效期 一、合同附件: 1.工程预算书; 2. 二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包单位:________________________ 法定代表人:______________________ ____年____月____日 分包单位:________________________ 法定代表人:______________________ ____年____月____日
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份建筑施工劳务分包合同示范文本~~~
    • Ambition_6663 回答:包单位(以下简称甲方):;劳务分包单位(以下简称乙方):;依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建;施工合同》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自;(以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包;在本工程施工中,甲方实行项目法施工,推行企业管理;的经营管理模式;第一条劳务分包工作对象及提供劳务内容;1工程名称:2 建设工程施工劳务分包合同 施工总承包单位(以下简称甲方): 劳务分包单位 (以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程 施工合同》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下简称为“总包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 在本工程施工中,甲方实行项目法施工,推行企业管理层和劳务层分离 的经营管理模式。经过考察,甲方同意选定乙方为本工程的劳务层。乙方也同意在本工程上与甲方进行劳务合作。 第一条 劳务分包工作对象及提供劳务内容 1工程名称: 2工程地点: 3工程内容: 4劳务承包范围: 5合作方式: 劳务承包合作方式。甲方负责工程全面的施工技术管理,施工组织管理、材料供应、设备供应等。乙方按甲方的要求为工程提供施工所需的劳务及部分施工用小机具等。 第二条 劳务分包工作期限 1 开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数 天(为全部工程竣工时间)。 2 如遇下列情形,经甲、乙双方工地代表签证,甲方认可,工期方可顺延。 A:因不可抗力导致工期延误; B:因业主原因无法正常施工。 第三条 质量目标及验评标准 1 质量目标: 2 验评标准:对工程所有分部分项工程施工均按照总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收规范》和地方性标准、规定执行。 第四条 合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成,并依序解释: (1)本合同; (2)协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; (3)建设工程施工总承包合同 (4)图纸; (5)标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第五条 合同文件适用标准和法律 1 适用法律、法规:中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规; 2适用标准及规范;现行国家及工程当地有关标准、规范; 第六条图纸 甲方在乙方分项工程施工前提供施工图 贰 套。 第七条 甲方责任 1按合同规定时间和要求提供材料、设备、场地、资金、技术资料等。组建与工程相适用的项目管理班子,实施工程项目的全面组织与管理。 2编制施工组织设计、施工方案和总体施工进度计划,并组织图纸会审,进行技术交底。 3对乙方承包范围内的工作进行全面管理,主要有:施工现场、工程质量、工程进度、安全生产及防护、文明施工、计量检测、试验化验的控制、 监督、检查和验收,办理中间隐蔽工程的检查等,提出改进意见,限期整改落实,组织验收。 4按照施工平面布置图的内容,统筹安排甲、乙双方的办公、宿舍、食堂、厕所及材料、设备、工具的场地,成品及半成品加工场地。水、电源的设置和分布。 5及时组织审核乙方编制的月度工程量报表、进度计划、材料计划、工程预结算等,办理工程款拨付。统一安排技术档案资料的收集整理及存档工作。 6负责定期组织召开每周的生产会和月度生产会,协调解决工程中出现的问题,负责管理和协调其它专业分包与乙方在工序穿插、空间占用、作业面冲突、成品保护等方面的工作。 7负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的工作联系与协调。 第八条 乙方责任 对本合同劳务分包范围内的工程向甲方负责,服从甲方的领导和统一指挥,按照甲方编制的施工组织设计和方案编制施工作业计划,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,严禁转包和再分包;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。 第九四条 合同终止 乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格,劳务报酬价款支付完毕,双方履行完合同全部义务后,本合同即告终止。 第十条 争议解决方式 甲乙双方在合同执行过程中发生争议,双方友好协商解决,若协商不成则提请甲方所在地人民法院审理。 第十一条 合同份数 本合同正本两份,具有同等效力,由甲方和乙方各执一份;合同副本 六 份,甲方执 四 份,乙方执 两 份。 第十二条 补充条款 1甲乙双方所有经济行政关系往来,一律采用书面形式,双方及时办理签收。 2若本工程由于乙方原因造成甲方被质量、安全、环保省市政府职能部门企业扣分及罚款,则甲方扣罚乙方五倍罚款,并承担由此给甲方造成的一切后果。若本工程出现被建设单位、监理方罚款,则由乙方承担。 3如工程项目在本合同实际签署前已经实际履行,则本合同自动具有向前的溯及效力。 4其它未尽事宜,双方协商解决。 第十三条 合同生效 合同订立时间: 20 年 月 日 合同订立地点: 本合同双方约定 签字盖章 后生效。 工程承包人:(公章) 劳务分包人:(公章) 法定代表人: 法定代表人: 开户 银 行: 开户 银 行: 帐 号: 帐 号: 签订日期: 年 月 日
    • 油漆施工合同 建筑装饰工程施工合同 施工合同示范文本 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙工程分包合同求一份?
    • YR依然 回答:  玻璃幕墙工程分包合同总包单位:(简称甲方)分包单位:(简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经双方协商,签定本合同共同遵守。第一条工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围和内容:第二条施工准备一、甲方1.甲方驻工地代表,被授权范围:配合方执行合同条款,监督施工进度、质量、处理与本合同有关事项。2.组织设计单位及有关部门参加施工图会审,并做好各方签署的交底分送有关单位。3.在施工现场提供必要进场施工条件。二、乙方1.签定合同后,提交浙江工贸职业技术学院科研教学综合楼玻璃幕墙工程设计施工图及计算书。2.乙方须严格保证工程的质量和原设计效果,否则乙方承担由此引起的一切责任。2 3.乙方驻工地代表,被授权范围:全面负责工程施工进度、质量、处理与本合同有关事宜。4.组织施工管理人员和材料、设备进场。5.编制施工组织设计和施工进度计划、材料设备、成品、未成品等进场计划及时提供给甲方与监理单位。6.接受建设单位委托的监理单位对设计、施工的进度、质量的管理。7.乙方的施工进度计划应纳入本工程总包单位的总施工进度计划,并接受总包单位调度管理。8.乙方严格按照施工安全操作规程施工,如由于乙方原因造成的安全事故,均由乙方承担直接责任。第三条工程期限一、根据国家工程定额和使用需要,本工程总工期有效工作日为天,铝材进场日计开始日,自年月日开工至年月日。二、开工前二天,乙方向甲方发出开工通知书。三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。1.按施工准备规定,甲方不能提供必要的进场施工条件。2.经甲方负责保护的成品或半成品未能保护好,在交验时发现缺陷,需要修、配、代、换,而影响承包方施工进度。3.重大设计更改,土建工程施工偏差超出幕墙设计规范要求范围,致使设计改变或由于施工无法进行而影响施工进度。4.未按合同规定支付工程款。5.人力不可抗拒的因素而延误工期。
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 装饰工程劳务分包合同求一份?
    • 奋斗_9500 回答:发包人:                    (以下简称甲方) 承包人:                    (以下简称乙方)  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下:  一、承包方式:包人工、包质量、包安全。 二、承包范围:设计图纸所列专业施工范围。 三、工程质量:优良。 四、结算方式:  1、墙面贴砖:    元/㎡; 2、地面铺贴石材:    元/㎡; 3、地面找平层:    元/㎡; 4、卫生间防水:    元/㎡;  5、砖砌隔墙(包括抹灰):    元/㎡,不除窗洞; 6、粉墙    元/㎡,不除窗洞; 7、零星事再协商; 8、大理石干挂    元/㎡。 五、付款方式:  本工程以实际发生工日数据为依据,按每日    元/人生活费,每   天支付一次,每月支付工程进度款至    ,工程完工质检合格,支付工程款的    ;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的     。  六、甲方责任:  1、提供所有民工的身份证复印件。  2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。  3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。  4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。  5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。  八、工程质量的约定:  1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。  2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。  九、有关工期的约定:  1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延。因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。  十、其它条款:  1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。  2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同。  3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时,通过仲裁解决。  4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除。    发包人:                   承包人:   日  期:                   日  期:
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 土建工程劳务分包合同求一份?
    • Standby凡 回答:发包方: (简称甲方)   承包方: (简称乙方)   鉴于甲方承揽修建 工程 标段,并接受了乙方对本工程的劳务投标,乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下,甲方将所属 工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。   第一条 劳务分包人资质情况及人员   1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(如果授权)   (注:以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章,作为合同附件,附在合同内。)   2、人员   施工负责人:——职务:队长职称:工程师   技术负责人:——职务:总工职称:工程师   第二条 劳务分包工程项目及劳务报酬   1、分包工程项目   工程名称:   工程地点:   分包范围:   2、劳务报酬   (1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。   (2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取 的综合管理费,最终结算依据为业主批复的乙方承担的工程费用结算书金额。   (3)本工程的劳务报酬单价为固定单价,不得调价,除非业主调整。   (4)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用,以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。   (5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中,不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。   (6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割,其他项目乙方占 %.   (7)本项目发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承担。   (8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用),乙方承担费用 元( 元)整。   (9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承担,由甲方代扣代缴,其他税费由乙方承担并自行缴纳。   第三条 对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求   1、乙方更换施工负责人或技术负责人时,要取得甲方同意。   2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履行合同条款,要求撤换时,乙方接到通知后,应在7天内撤换,重新委派继任者。   3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。   第四条 分包工程期限   1、总工期以业主和公司的工期为准。   2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。   第五条 工程质量   1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准,分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%,单位工程合格率100%.   2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工,工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求,并令甲方、监理工程师和业主满意。   3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理,同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题,甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定,乙方必须无条件接受,由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。   4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地,对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天),甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场,乙方必须无条件接受,其费用以及造成的一切后果由乙方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单,原则不允许随意更换。未经甲方同意,每更换一人,对乙方罚款伍仟元,若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作,乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。   5、乙方在每道工序施工完毕后,应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收,并配合甲方及时上报签认各项相关资料,待监理工程师签证确认后,方能进行下道工序施工,否则,甲方将不予计量,由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承担。   第六条 安全施工、环境保护和文物保护   1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定,严格按业主监理要求建设安全、文明标准化工地,各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设,随时接受各级安全人员的监督检查,按规定采取措施做好现场的安全防护工作,消除事故隐患。   2、乙方对现场的作业人员进行安全教育,明确其安全责任,甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。   3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时,施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施,经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。   4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求,采取有效的职业病防治措施,做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时,提出相应的安全防护措施,报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育,提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等,施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。   5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品,指导现场人员正确使用,确保施工人员的人身安全,费用由乙方承担。   6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时,应于8小时内以书面形式通知甲方,并保护好现场,甲方及时提出处理方案,乙方应积极给予配合,并进行保护或组织施工处理,所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后,甲方再支付乙方由此增加的相关费用。   7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度,严格按操作规程办事,做到安全生产,文明施工,在开工之日起10日内,将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。   8、甲方有权检查乙方安全生产情况,对于存在的事故隐患,责令乙方整改,否则,甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚,直至安全隐患消除为止。   9、乙方应制订出严密的安全防范措施,杜绝各种人身伤亡,机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故,其损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任。   10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书,并在进入现场10日内将人员花名册,身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法,其责任由乙方全部承担,给甲方造成声誉、经济损失的,甲方有权给予经济处罚。   11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险,超过合同部分乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。   12、乙方在第三期计量时扣除计价款 元作为安全风险抵押金,待本合同工程完工后,无任何安全事故,两个月内无息退还。否则,甲方将根据对乙方的安全指标考核结果具体情况予以扣留。   13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定,执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求,加强从业人员的环保教育,杜绝人为破坏和污染环境及生态系统,严格控制污染源,按规定排放污染物,避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。   14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时,应立即保护好现场,并在4小时内通知甲方,双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护,若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。   15、若乙方未履行上述条款,发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故,以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用,均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响,即视为乙方违约,甲方有权终止合同。   第七条 工期延误   1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误,只顺延工期,不增加费用。   2、由于业主方原因造成的材料供应不上,甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时,从第6天起,按照甲乙双方确认的人员,给予乙方每人每天20元的生活补贴,其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失,甲方不予补贴费用。   3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者,甲方不顺延工期,造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。   第八条 材料供应及机械设备使用   1、材料供应   (1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板,甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场,卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗,超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份),经双方人员确认,在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料计划,否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延,其责任由乙方全部承担。《甲方提供材料清单》见附表。   (2)除上述明确甲方提供的材料外,其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准,同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证,并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意,试验合格后方可使用,否则,由此造成的一切损失由乙方负责。   (3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。   (4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承担。如果业主对本工程材料进行调整,材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。   2、施工机具、机械设备供应   (1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具,应及时组织上场,安排操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。   (2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。   (3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。   第九条 变更设计   1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计,乙方必须按照变更设计组织施工。   2、乙方提出工程变更时,由乙方提交变更设计相关基础资料,报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单,上报监理、业主,待业主批准后方可实施。   3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失,由乙方提出申请,甲方汇总上报,待业主批复(损失金额)后,按标段批复总额 %进行补偿。   4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例,按各自上报金额统一下浮。   第十条 计量与结算   1、对业主计量:乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查,经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。   2、甲方对乙方的计量:甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价,结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准,完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中,除非业主对该单价调整,任何情况下均不调整。   3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。   4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后,由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负责现场核实,确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准,资料提交齐全时给予计量,发现工程质量不合格不予计量,并责令乙方返工处理,期间发生的一切费用均由乙方承担。待工程全部达质量标准后,重新申报验工计量。   5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量,计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料,如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量,由此引起的一切损失均由乙方负责。   6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。   7、每月计量报表业主批复后,甲乙双方共同清理当月计量工程量,并将乙方范围内的复印给乙方一份。   8、结算前,乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方,材料的节超由甲方核算,周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由计划部门结算。   第十一条 劳务报酬价款支付   1、劳务报酬的支付:甲方财务部门依据批准的支付凭证,扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等),从银行转账支付。   2、甲方按批准的验工计价款,扣留当月业主批复计价金额的 %作为工程质量保证金(工程质量保证金限额 亿× %× %= 万元,如果变更超过业主规定的限额需要增加,乙方也相应增加) %的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。   3、预付款待业主支付后,按乙方承担工程比例支付乙方,乙方确保专款专用,不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两次支付,支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付。   4、计价支付以业主计价支付周期为准,但推迟7个工作日,计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。   5、甲方向乙方每次拨付工程款之前,乙方必须将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支计划,经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署意见后,依据《劳务施工合同》条款,方可拨付工程进度款。否则,不予拨款。   6、乙方应固定财务人员,建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案,并接授甲方核查。   7、支付方式:在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内,通过银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误,甲方支付工程款的日期相应顺延,乙方应积极采取措施不得影响工程进度,延期支付的资金不计利息和违约金。   第十二条 履约保证金   1、乙方履约保证金为叁拾万元,在签定合同前一次足额交纳。   2、若合同执行期间,因乙方原因未能履行合同条款,则履约保证金予以扣除。   3、合同执行期间,因业主或甲方原因未能履行合同条款,则按约定返还乙方履约保证金。   第十三条 履约、质量保证金返还   1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下,业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有安全、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等,在乙方未及时处理或处理不力时,甲方有权动用该保证金进行善后处理。(由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还,不影响甲方对乙方的履约保证金返还)   2、质量保证金返还   工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后,甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。   第十四条 甲方权利及义务   1、全面履行总承包合同的义务,组织实施施工管理,对工程的工期、质量负总责。   2、负责该工程项目的控制测量、试验工作(乙方试验人员全面配合),及时提供施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训,协助乙方解决技术难题;收集整理技术档案资料和交工验收。   3、负责编制施工组织设计,制定各项管理目标,下达年、季、月、旬(周)施工计划,审核材料、设备计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。   4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控,对不按要求操作的,有权责令乙方停工整改,其发生的费用由乙方全部承担。   5、负责验工计价。   6、负责与业主、监理、设计有关部门联系,协调施工现场关系;对现场管理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并给予表彰和奖罚。   7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承担;若因乙方原因被业主或监理通报,每通报一次罚款10000~20000元。   8、在拨付劳务报酬前,甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。   第十五条 乙方权利及义务   1、对本合同劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的熟练工人、管理人员及技术人员,自有机械设备、周转料进入施工现场,并满足施工需要。负责编制详细施工方案,报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设备清单》。   2、协助完成甲方制定的工程创优目标及措施,确保工程一次创优,杜绝质量事故。   3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,与现场其他单位协调配合,接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书,特种作业人员要有有效的特种作业证书,做到持证上岗。   4、配合甲方现场控制测量及试验工作,熟悉图纸,严格按照设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工,确保工程质量、工期和施工安全;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料,竣工资料以及竣工交验工作,申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及竣工资料的完成,上报施工计划、报表,遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理办法,配合甲方办理交工验收。   5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费,上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章,由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除,其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往,由乙方自行偿还,甲方不承担与此相关的任何责任及费用。   6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。   7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工计划,并有保证措施,乙方必须无条件地接受甲方的施工计划安排,并保质、按期完成。及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。   8、在施工中乙方必须加强环境保护,防止水土流失,否则由此引起的一切后果均由乙方负责,费用已经包含在协议单价中,甲方不另行支付,若乙方未及时处理,甲方有权委托其他人员进行善后处理,费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。   9、乙方严格按照技术规范要求控制好隧道超挖,设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中,不单独计量,不论乙方出于任何原因而造成的超过设计允许范围的超挖,和由于超欠挖所引起的增加的工程量,均不予以计量,由乙方自行承担。   10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查,若因乙方原因造成业主对甲方罚款,则该罚款由乙方承担,并在当月计量支付款中扣除。   11、乙方必须确保洞内“三管两线”布设有序,且应做到不漏水,不漏电,通风防尘和照明符合规范要求。否则,甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进行每次壹万元的处罚,且甲方可以委托其他单位进行施工,由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。   12、分项工程交工验收后,乙方应负责对该工程的看管,出现任何问题均由乙方自费修复,直到该合同全部交工验收为止。   13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理办法和业主的安全管理规定,甲方统一采购,乙方无条件服从。   14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。   第十六条 自然灾害   由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失,参照建设单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请,经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后给予补偿。   第十七条违约责任   1、乙方承包施工的工程项目禁止分包或转包,如经发现甲方将拒绝对乙方进行计量支付,甲方有权终止合同,乙方必须无条件服从,由此而造成一切损失由乙方承担,乙方无条件退场。   2、在业主组织安全、质量、进度检查中,由于乙方原因造成甲方连续两个月被业主评价为较差,则对乙方处罚伍万元,对乙方施工队负责人和技术负责人分别处罚壹仟元,;若由于乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差,甲方有权终止合同,没收乙方履约保证金,并要求乙方在7天内退场,由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。   3、乙方必须按本合同规定的质量、工期要求完成本合同工程的施工,否则乙方应全部承担业主对甲方的处罚和甲方对乙方的处罚。   4、乙方应按照甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备,若乙方设备、人员在合同签订后5天内未能及时到场或不能全部到场,则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元·人和伍仟元·台机械设备的处罚,由此引起的一切损失由乙方承担。   第十八条 合同纠纷   在履行合同中若出现纠纷时,双方应公平、合理的进行协商解决,若不能协商解决时,须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。   第十九 条 补充协议   本合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。   第二十条 合同的终止与生效   本合同书经双方签字盖章,乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的能力,本合同无效,乙方立即退出施工现场,甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用,除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕,缺陷责任期结束,本合同自行失效。   第二十一条 其他   1、合同签订地点 .   2、本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。   甲方:(盖合同专用章) 乙方:(盖章)   甲方法定代表人 乙方法定代表人   或 或   授权的代理人(签字) 授权的代理人(签字)   开户银行: 开户银行:   账号: 账号:   签约地点: 签订日期: 年 月 日
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 1年以前