钢结构工程施工承包合同范本?

曹嘉良 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-06-21 03:20

      发包方(甲方):
      承包方(乙方)   :
      兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
      一、工程概况:
      1、工程名称:
      2、工程地点:
      3、承包内容:
      4、承包范围:
      5、承包方式:
      6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
      7、工期要求:   年   月   日至   年   月   日。
      二、甲方工作:
      1、甲方指派   为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
      2、负责向乙方提供临时水电。
      三、乙方工作:
      1、乙方   为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
      2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
      3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
      四、关于质量的约定:
      1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。
      2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
      3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
      4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
      五、关于工期的约定:
      1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
      2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
      3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
      六、关于价款和结算的约定:
      1、双方商定本工程合同承包价格__________   元(人民币)。
      2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
      3、付款方式:
      a、开工后8日内,甲方付款30%   元作为乙方的前期进场费。
      b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%   元
      c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%   元。
      d、竣工验收合格后,甲方付款20%   元。
      e   、余款5%   元待壹年保修期满后结清。
      七、关于材料的约定:
      1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。
      2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。
      3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。
      八、关于安全生产的约定:
      1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
      2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。
      3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
      九、关于违约责任的约定:
      1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
      2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。
      3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。
      4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。
      本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。
      甲方(签章):   乙方(签字):
      年   月   日

      0 评论

    • L_4227_8482 2016-06-20 21:17

      钢结构工程施工承包合同范本
        发包方:_________(以下简称甲方)

        承包方:_________(以下简称乙方)

        依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

        第一条 工程项目

        1.工程名称:_________

        2.工程地点:_________

        3.工程编号:_________

        4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_________平方米。

        5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币_________元,其中:人工费_________元。(各单项工程详见工程项目一览表)

        第二条 工程期限

        1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:

        全部工程自_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。

        2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。

        3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

        (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;

        (2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

        (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。

        第三条 物资供应

        1.全部工程所需的物资按下列第(_________)项供应方式办理。

        (1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

        (2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

        (3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

        (4)其他方式:_________

        2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。

        3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。

        4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。

        5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。

        6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。

        第四条 工程款结算

        1.全部工程造价的结算方式按下列第(_________)项规定办理。

        (1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

        (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

        (3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

        (4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。

        (5)招标的工程,按中标的价款结算。

        2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)。

        第五条 施工与设计变更

        1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。

        2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。

        (1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

        (2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。

        (3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

        (4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。

        3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。

        4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。

        第六条 竣工验收、结算与保修

        1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

        2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

        3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。

        4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

        5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

        6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:

        (1)增减变更文件和其他洽商记录;

        (2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

        (3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

        7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。

        8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。)

        9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

        第七条 违约责任和仲裁

        1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之_________的逾期违约金。

        2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

        3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。

        4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。

        第八条 附则

        1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

        2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。

        3.招标工程,按《_________市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

        4.双方商定的其他事项:_________

        第九条 合同份数及有效期限。

        1.本合同一式_________份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。

        2.本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

        甲方(发包方)(盖章):_________   乙方(承包方)(盖章):_________

        代理人(签字):_________       代理人(签字):_________

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-06-19 21:21

      钢结构工程施工承包合同范本
      发包方(甲方):
      承包方(乙方):
      兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
      一、工程概况:
      1、工程名称:
      2、工程地点:
      3、承包内容:
      4、承包范围:
      5、承包方式:
      6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
      7、工期要求: 年  月  日至年  月  日。
      二、甲方工作:
      1、甲方指派******为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
      2、负责向乙方提供临时水电。
      三、乙方工作:
      1、乙方*****为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
      2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
      3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
      四、关于质量的约定:
      1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。
      2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
      3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
      4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
      五、关于工期的约定:
      1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
      2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
      3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
      六、关于价款和结算的约定:
      1、双方商定本工程合同承包价格_________元(人民币)。
      2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
      3、付款方式:
      a、开工后8日内,甲方付款30%***元作为乙方的前期进场费。
      b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%****元
      c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%****元。
      d、竣工验收合格后,甲方付款20%******元。
      e、余款5%***元待壹年保修期满后结清。
      七、关于材料的约定:
      1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。
      2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。
      3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。
      八、关于安全生产的约定:
      1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
      2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。
      3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
      九、关于违约责任的约定:
      1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
      2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。
      3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。
      4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。
      本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。
      甲方(签章):     乙方(签字):
      年   月   日

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有没有必要加固?
      • 烈焰_5169 回答:在当今工业快速发展的时代,钢结构厂房因其建造速度快、强度高、造型灵活等特点,已成为许多企业的首选。然而,随着时间的推移,钢结构厂房面临着各种潜在的安全隐患,如锈蚀、连接松动、结构变形等。因此,对钢结构厂房进行加固显得尤为重要。 首先,我们来看看钢结构厂房加固的重要性。钢结构厂房在长期使用过程中,受到环境、荷载、工艺
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。