装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑劳务承包合同范本求一份?

蔚兰兰 | 被浏览198次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-04-30 13:15

    甲方:_________(通常为用工单位)

    乙方:_________(姓名、性别、年龄、住址)

    用工形式:_________

    鉴证编号:_________

    甲方因生产经营需要,经考核,录用乙方_________(姓名)为_________(工程名称)工人,遵照国家有关劳动法律法规,经双方协商,签订本合同。

    第一条 甲方录用乙方从事_________(工作名称)

    第二条 劳动合同期限从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日时止。其中试用期限为_________个月,至_________年_________月_________日止。

    第三条 甲方的基本权利义务是:

    一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。

    二、保护乙方的合法权益,按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。

    三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。

    四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。

    第四条 乙方的基本权利义务是:

    一、享受_________待遇(写明待遇的内容)

    二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

    三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。

    第五条 工资待遇:_________(要写明确具体)

    第六条 工作时间:_________(每周不超过_________小时)

    第七条 劳动保险及福利待遇:_________

    第八条 劳动合同的变更和解除:_________(写明变更和解除的条件。如双方可以规定,合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前_________天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。)

    第九条 本合同一式份,甲乙双方各执份,报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。

    甲方(盖章)_________ 乙方(签字)_________

    法人代表(签字)_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    签订地点:_________ 签订地点:_________

    0 评论

  • xiaoping123 2016-04-29 23:10

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

    1.劳务分包人资质情况

    资质证书号码:_________

    发证机关:_________

    资质专业及等级:_________

    复审时间及有效期:_________

    2.劳务分包工作对象及提供劳务内容

    工程名称:_________

    工程地点:_________

    分包范围:_________

    提供分包劳务内容:_________

    3.分包工作期限

    开始工作日期:_________

    结束工作日期:_________

    总日历工作天数:_________

    4.质量标准

    工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。

    5.合同文件及解释顺序

    组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

    (1)本合同;

    (2)本合同附件;

    (3)本工程施工总承包合同;

    (4)本工程施工专业(分)包合同。

    6.标准规范

    除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:_________.

    7.总(分)包合同

    7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

    7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)

    8.图纸

    8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

    9.项目经理

    9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________,职称:_________.

    9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________,职务:_________.

    10.工程承包人义务

    10.1 组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

    10.2 除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:

    (1)在_________年_________月_________日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:_________;

    (2)在_________年_________月_________日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

    (3)在_________年_________月_________日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

    (4)在_________年_________月_________日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外)_________;

    (5)在_________年_________月_________日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:_________;

    (6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:_________,其交验要求与保护责任为:_________.

    10.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

    10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;

    10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

    10.6 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

    10.7 按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;

    10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-25 23:19

    包单位(以下简称甲方):;劳务分包单位(以下简称乙方):;依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建;施工合同》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自;(以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包;在本工程施工中,甲方实行项目法施工,推行企业管理;的经营管理模式;第一条劳务分包工作对象及提供劳务内容;1工程名称:2

    建设工程施工劳务分包合同


    施工总承包单位(以下简称甲方):

    劳务分包单位   (以下简称乙方):

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程

    施工合同》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于

    (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下简称为“总包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

    在本工程施工中,甲方实行项目法施工,推行企业管理层和劳务层分离

    的经营管理模式。经过考察,甲方同意选定乙方为本工程的劳务层。乙方也同意在本工程上与甲方进行劳务合作。

    第一条   劳务分包工作对象及提供劳务内容

    1工程名称:   2工程地点:   3工程内容:   4劳务承包范围:   5合作方式:   劳务承包合作方式。甲方负责工程全面的施工技术管理,施工组织管理、材料供应、设备供应等。乙方按甲方的要求为工程提供施工所需的劳务及部分施工用小机具等。

    第二条   劳务分包工作期限

    1   开工日期:   年   月   日

    竣工日期:   年   月   日

    合同工期总日历天数   天(为全部工程竣工时间)。

    2   如遇下列情形,经甲、乙双方工地代表签证,甲方认可,工期方可顺延。

    A:因不可抗力导致工期延误;

    B:因业主原因无法正常施工。

    第三条   质量目标及验评标准

    1   质量目标:   2   验评标准:对工程所有分部分项工程施工均按照总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收规范》和地方性标准、规定执行。

    第四条   合同文件的组成与解释顺序

    合同文件由下列各项组成,并依序解释:

    (1)本合同;

    (2)协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

    (3)建设工程施工总承包合同

    (4)图纸;

    (5)标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

    第五条   合同文件适用标准和法律

    1   适用法律、法规:中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;   2适用标准及规范;现行国家及工程当地有关标准、规范;

    第六条图纸

    甲方在乙方分项工程施工前提供施工图   贰   套。

    第七条   甲方责任

    1按合同规定时间和要求提供材料、设备、场地、资金、技术资料等。组建与工程相适用的项目管理班子,实施工程项目的全面组织与管理。

    2编制施工组织设计、施工方案和总体施工进度计划,并组织图纸会审,进行技术交底。

    3对乙方承包范围内的工作进行全面管理,主要有:施工现场、工程质量、工程进度、安全生产及防护、文明施工、计量检测、试验化验的控制、

    监督、检查和验收,办理中间隐蔽工程的检查等,提出改进意见,限期整改落实,组织验收。

    4按照施工平面布置图的内容,统筹安排甲、乙双方的办公、宿舍、食堂、厕所及材料、设备、工具的场地,成品及半成品加工场地。水、电源的设置和分布。

    5及时组织审核乙方编制的月度工程量报表、进度计划、材料计划、工程预结算等,办理工程款拨付。统一安排技术档案资料的收集整理及存档工作。

    6负责定期组织召开每周的生产会和月度生产会,协调解决工程中出现的问题,负责管理和协调其它专业分包与乙方在工序穿插、空间占用、作业面冲突、成品保护等方面的工作。

    7负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的工作联系与协调。

    第八条   乙方责任

    对本合同劳务分包范围内的工程向甲方负责,服从甲方的领导和统一指挥,按照甲方编制的施工组织设计和方案编制施工作业计划,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,严禁转包和再分包;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

    第九四条   合同终止

    乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格,劳务报酬价款支付完毕,双方履行完合同全部义务后,本合同即告终止。

    第十条   争议解决方式

    甲乙双方在合同执行过程中发生争议,双方友好协商解决,若协商不成则提请甲方所在地人民法院审理。

    第十一条   合同份数

    本合同正本两份,具有同等效力,由甲方和乙方各执一份;合同副本   六   份,甲方执   四   份,乙方执   两   份。

    第十二条   补充条款

    1甲乙双方所有经济行政关系往来,一律采用书面形式,双方及时办理签收。

    2若本工程由于乙方原因造成甲方被质量、安全、环保省市政府职能部门企业扣分及罚款,则甲方扣罚乙方五倍罚款,并承担由此给甲方造成的一切后果。若本工程出现被建设单位、监理方罚款,则由乙方承担。

    3如工程项目在本合同实际签署前已经实际履行,则本合同自动具有向前的溯及效力。

    4其它未尽事宜,双方协商解决。

    第十三条   合同生效

    合同订立时间:   20   年   月   日

    合同订立地点:

    本合同双方约定   签字盖章   后生效。


    工程承包人:(公章)   劳务分包人:(公章)

    法定代表人:   法定代表人:

    开户   银   行:   开户   银   行:

    帐   号:   帐   号:

    签订日期:   年   月   日

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 装修工程劳务承包合同范本求一份?
    • 可爱的橙子 回答:合同编号 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方)   依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。 第一条 工程概况 1.1工程名称: 地点:   1.2 工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)   装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。   1.3 承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。     a类为包工包料        b类为包工不包料 1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。 双方确定合同额为 元,金额大写(人民币) 。 设计费为 元,金额大写(人民币) 。   1.5 施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。     自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。   1.6 如遇下列情况,工期相应顺延。   1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。   1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。   1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。   1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。   1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。   1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。   1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。   第二条 工程监理   若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。   第三条 甲方义务   3.1 开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。   施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。   3.2 不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。   3.3 做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。   3.4 参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。   第四条 乙方义务   4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。   4.2 保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。   第五条 工程变更   工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。   第六条 工程验收   6.1 隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。   6.2 工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。   第七条 工程款交付方式   7.1 第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。7.2 第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。   7.3 第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。   7.4 工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单, 七日内付清余款。   第八条 违约责任   8.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。   8.2 未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。   8.3 因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。   8.4 甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。   8.5 由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。   8.6 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。   8.7 由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。   第九条 保修   9.1 本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。   9.2 乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。   9.3 人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。   第十条 纠纷解决方式   本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。   第十一条 其它项目具体规定   11.1 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)   11.2 工程竣工决算以实际工程量计算为准。   11.3 增减项目由双方协商,双方签证为依据。   第十二条 附则   12.1 本合同经甲、乙双方签字后生效。   12.2 甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。   12.3 本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。   12.4 本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。   12.5 合同的其它附件。   附件一:装饰装修工程预算书   附件二:装饰装修工程设计图纸   附件三:装饰装修工程变更单   附件四:装饰装修工程验收单   附件五:工程结算单   附件六:工程保修单   第十三条 其它约定条款   发包单位                 承包单位: (盖章)                  (盖章) 地  址:                 地  址:   委托代理人:                委托代理人:章国鹏 联系电话:                 联系电话: 签约地点:                 签约地点:   签约时间:                 签约时间:
    • 装修专业承包 工程承包合同范本 工程装修合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程劳务承包合同范本求一份?
    • 最亮的小太阳 回答:甲方:_________(通常为用工单位) 乙方:_________(姓名、性别、年龄、住址) 用工形式:_________ 鉴证编号:_________ 甲方因生产经营需要,经考核,录用乙方_________(姓名)为_________(工程名称)工人,遵照国家有关劳动法律法规,经双方协商,签订本合同。 第一条 甲方录用乙方从事_________(工作名称) 第二条 劳动合同期限从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日时止。其中试用期限为_________个月,至_________年_________月_________日止。 第三条 甲方的基本权利义务是: 一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。 二、保护乙方的合法权益,按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。 三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。 四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。 第四条 乙方的基本权利义务是: 一、享受_________待遇(写明待遇的内容) 二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。 三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。 第五条 工资待遇:_________(要写明确具体) 第六条 工作时间:_________(每周不超过_________小时) 第七条 劳动保险及福利待遇:_________ 第八条 劳动合同的变更和解除:_________(写明变更和解除的条件。如双方可以规定,合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前_________天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。) 第九条 本合同一式份,甲乙双方各执份,报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。 甲方(盖章)_________ 乙方(签字)_________ 法人代表(签字)_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________
    • 建筑装潢工程公司 工程承包合同范本 工程装修合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有建筑工程劳务总承包合同范本
    • 荣耀vvv 回答:施工方(甲方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 分包方(乙方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条 工程项目 一、工程名称:________________ 二、工程地点:________________ 三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。 六、分包工程人工费用________元。 七、乙方投入工种及人数________人。 第二条 工程结算 按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。 第三条 工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条 安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条 生活管理 一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。 二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条 分包工程人工费单价 一、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____ 元。 二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。 三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。 四、清工每工日为________元。 五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。 六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。 七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。 八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表) 第七条 材料供应管理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。 第八条 施工机具 一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。 二、手工操作工具,由乙方负责。 三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条 现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条 违约责任 一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。 二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条 附则 一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。 二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____ 备案。 三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。 四、双方商定的其他条款: 1. 2. 第十二条 合同附件及有效期 一、合同附件: 1.工程预算书; 2. 二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包单位:________________________ 法定代表人:______________________ ____年____月____日 分包单位:________________________ 法定代表人:______________________ ____年____月____日
    • 总承包资质 工程承包合同范本 工程装修合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份建筑工程劳务承包合同范本
    • Hzl_8542 回答:您好, 编号:______________   发包人:_____________________________________   承包人:_____________________________________   分包工程名称:_______________________________   施工地址:____________________________区(县)   发包人(全称):________________________________   承包人(全称):________________________________   根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。   第一条   工程概况及承包工作内容   1.1   工程名称:______________________________________________   1.2   工程概况:______________________________________________   1.3   分包工作内容:__________________________________________   范围包括:__________________________________________________   1.4   工程监理单位(全称):________________________________   第二条   作业人员   承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。   第三条   合同工期   开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。   第四条   合同价款   4.1   合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?   4.2   合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):   经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:   ()4.2.1   本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。   ()4.2.2   以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:   ①定额工资单价为:   瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;   砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;   水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;   ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;   ③分项工程承包:   外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;   水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;   内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________.   ?   4.2.3   定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??   4.2.4   因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。   4.3   对合同价款内容的明确:_______________________________________   第五条   合同价款的结算和支付   5.1   结算、决算资料:   5.1.1   发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。   5.1.2   承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。   5.1.3   有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。   5.2   合同价款的结算和决算:   5.2.1   发包人应于每月____日对承包人完成的   工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。   5.2.2   工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。   5.3   合同价款的支付:   5.3.1   合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。   5.3.2   分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。   5.3.3   合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。   5.3.4   办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。   第六条   安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理   6.1   安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。   6.2   重大伤亡及其他安全事故处理:   6.2.1   发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。   6.2.2   按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。   6.3   对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.   第七条   工程质量、验收与保修   7.1   工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。   7.2   承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原   因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。   7.3   分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。   7.4   对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.   第八条   工期延误   8.1   对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。   a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;   b.设计变更和工程量增加;   c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;   d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;   e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;   f.发包人同意工期顺延的其他情况。   8.2   承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。   8.3   非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:   第九条   文明施工   9.1   发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。   9.2   发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。   9.3   对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.   第十条   材料机具供应   10.1   本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________   承包人自备的工具为:______________________________________________   双方确认防护用具由______________承担。   10.2   由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。   10.3   承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。   10.4   对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________   第十一条   文物保护   对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。   第十二条   发包人的权利及义务   12.1   负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。   12.2   负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。   12.3   负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。   12.4   负责解决施工中存在或发生的技术问题。   12.5   负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。   12.6   负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。   12.7   负责组织工程的验收工作。   12.8   本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。   第十三条   承包人的权利和义务   13.1   承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质   和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。   13.2   承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。   13.3   在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。   13.4   当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。   13.5   承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。   13.6   承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。   13.7   承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。   第十四条   违约责任   14.1   发包人违约责任   14.1.1   由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。   14.1.2   由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。   14.1.3   发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。   14.1.4   发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。   14.2   承包人违约责任   14.2.1   因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要   求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。   14.2.2   承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。   14.2.3   因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。   第十五条   合同争议的解决   在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):   1.向北京仲裁委员会申请仲裁。   2.向___________人民法院起诉。   第十六条   合同的生效与终止   本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。   本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。   第十七条   本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。   第十八条   本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。   在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
    • 建筑装潢工程公司 工程承包合同范本 工程装修合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份建筑工程施工劳务分包合同范本
    • prettygirl 回答:施工方(甲方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 分包方(乙方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条 工程项目 一、工程名称:________________ 二、工程地点:________________ 三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。 六、分包工程人工费用________元。 七、乙方投入工种及人数________人。 第二条 工程结算 按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。 第三条 工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条 安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条 生活管理 一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。 二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条 分包工程人工费单价 一、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____ 元。 二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。 三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。 四、清工每工日为________元。 五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。 六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。 七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。 八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表) 第七条 材料供应管理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。 第八条 施工机具 一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。 二、手工操作工具,由乙方负责。 三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条 现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条 违约责任 一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。 二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条 附则 一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。 二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____ 备案。 三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。 四、双方商定的其他条款: 1. 2. 第十二条 合同附件及有效期 一、合同附件: 1.工程预算书; 2. 二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包单位:________________________ 法定代表人:______________________ ____年____月____日 分包单位:________________________ 法定代表人:______________________ ____年____月____日
    • 分包合同范本 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 1年以前