3条回答

• 

  Hzl_8542 2016-03-03 14:12

  您好，
  编号：______________
  　　发包人：_____________________________________
  　　承包人：_____________________________________
  　　分包工程名称：_______________________________
  　　施工地址：____________________________区（县）
  　　发包人（全称）：________________________________
  　　承包人（全称）：________________________________
  　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
  　　第一条   工程概况及承包工作内容
  　　1.1   工程名称：______________________________________________
  　　1.2   工程概况：______________________________________________
  　　1.3   分包工作内容：__________________________________________
  　　范围包括：__________________________________________________
  　　1.4   工程监理单位（全称）：________________________________
  　　第二条   作业人员
  　　承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
  　　第三条   合同工期
  　　开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
  　　第四条   合同价款
  　　4.1   合同价款为：_________元（人民币）?大写：_________元?
  　　4.2   合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：
  　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
  　　（）4.2.1   本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
  　　（）4.2.2   以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：
  　　①定额工资单价为：
  　　瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；
  　　砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；
  　　水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；
  　　②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；
  　　③分项工程承包：
  　　外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；
  　　水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；
  　　内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________.   ?
  　　4.2.3   定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）??
  　　4.2.4   因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
  　　4.3   对合同价款内容的明确：_______________________________________
  　　第五条   合同价款的结算和支付
  　　5.1   结算、决算资料：
  　　5.1.1   发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
  　　5.1.2   承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
  　　5.1.3   有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
  　　5.2   合同价款的结算和决算：
  　　5.2.1   发包人应于每月____日对承包人完成的   工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
  　　5.2.2   工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
  　　5.3   合同价款的支付：
  　　5.3.1   合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。
  　　5.3.2   分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
  　　5.3.3   合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
  　　5.3.4   办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
  　　第六条   安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
  　　6.1   安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
  　　6.2   重大伤亡及其他安全事故处理：
  　　6.2.1   发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
  　　6.2.2   按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
  　　6.3   对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.
  　　第七条   工程质量、验收与保修
  　　7.1   工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
  　　7.2   承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原   因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
  　　7.3   分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
  　　7.4   对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.
  　　第八条   工期延误
  　　8.1   对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
  　　a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
  　　b.设计变更和工程量增加；
  　　c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
  　　d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
  　　e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
  　　f.发包人同意工期顺延的其他情况。
  　　8.2   承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
  　　8.3   非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：
  　　第九条   文明施工
  　　9.1   发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
  　　9.2   发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
  　　9.3   对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.
  　　第十条   材料机具供应
  　　10.1   本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________
  　　承包人自备的工具为：______________________________________________   双方确认防护用具由______________承担。
  　　10.2   由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
  　　10.3   承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
  　　10.4   对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________
  　　第十一条   文物保护
  　　对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
  　　第十二条   发包人的权利及义务
  　　12.1   负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
  　　12.2   负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
  　　12.3   负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
  　　12.4   负责解决施工中存在或发生的技术问题。
  　　12.5   负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
  　　12.6   负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
  　　12.7   负责组织工程的验收工作。
  　　12.8   本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
  　　第十三条   承包人的权利和义务
  　　13.1   承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质   和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
  　　13.2   承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
  　　13.3   在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___％，服从发包人的统筹安排，统一调动。
  　　13.4   当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
  　　13.5   承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
  　　13.6   承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
  　　13.7   承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
  　　第十四条   违约责任
  　　14.1   发包人违约责任
  　　14.1.1   由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
  　　14.1.2   由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
  　　14.1.3   发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
  　　14.1.4   发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
  　　14.2   承包人违约责任
  　　14.2.1   因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要   求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
  　　14.2.2   承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
  　　14.2.3   因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
  　　第十五条   合同争议的解决
  　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：
  　　1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
  　　2.向___________人民法院起诉。
  　　第十六条   合同的生效与终止
  　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
  　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
  　　第十七条
  　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。
  　　第十八条
  　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
  　　在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

  0 评论
• 

  灯泡大怪兽 2016-03-03 11:37

  发包方(甲方)：_______________________
  　　地址：____________电话：____________
  　　承包方(乙方)：_______________________
  　　地址：____________电话：____________
  　　依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
  　　第一条 工程项目
  　　一、工程名称：
  　　二、工程编号：
  　　三、工程地点：
  　　四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
  　　五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
  　　第二条 工程期限
  　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历天)，自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
  　　二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。
  　　三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
  　　1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
  　　2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
  　　3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;
  　　4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
  　　5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;
  　　6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
  　　7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
  　　8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现常甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
  　　四.工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
  　　1.提前的时间;
  　　2.乙方采取的赶工措施;
  　　3.甲方为赶工提供的条件;
  　　4.赶工措施的经济支出和承担;
  　　5.提前竣工收益(如果有)的分享。
  　　第三条 施工准备
  　　一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
  　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
  　　第四条 物资供应
  　　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：____________
  　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
  　　四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________
  　　第五条 工程质量
  　　一、本工程质量经双方研究要求达到：____________
  　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
  　　第六条 工程价款的支付与结算
  　　一、本合同签订后____日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款，计人民币________万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元，安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元，分____次支付，每次支付时间为____，金额________.
  　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的____%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
  　　三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
  　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。
  　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
  　　第七条 施工与设计变更
  　　一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。
  　　二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失， 应由责任方负担：1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
  　　2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
  　　3.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。
  　　第八条 违约责任
  　　承包方的责任：
  　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
  　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
  　　发包方的责任：
  　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
  　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
  　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
  　　四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
  　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
  　　第九条 纠纷解决办法
  　　建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第( )项处理：
  　　(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁;
  　　(2)直接向人民法院起诉。
  　　第十条 合同的生效与终止
  　　一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送___________机关、建设主管部门备案。
  　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
  　　三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
  　　发包方(盖章)：____________________　　承包方(盖章)：____________________
  　　地 址：__________________________ 　　地 址：__________________________
  　　法定代表人(签名)：________________ 　　法定代表人(签名)：_______________
  　　开户银行：________________________　　开户银行：______________________
  　　帐 号：___________________________　　帐 号：_________________________
  　　电 话：___________________________　　电 话：_________________________
  　　签约日期：________________________　　签约地点：_______________________

  0 评论
• 

  请叫我郭坚强 2016-03-03 11:01

  包单位（以下简称甲方）：；劳务分包单位（以下简称乙方）：；依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建；施工合同》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自；（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包；在本工程施工中，甲方实行项目法施工，推行企业管理；的经营管理模式；第一条劳务分包工作对象及提供劳务内容；1工程名称：2
  
  建设工程施工劳务分包合同
  
  
  施工总承包单位（以下简称甲方）：
  
  劳务分包单位   （以下简称乙方）：
  
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程
  
  施工合同》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于
  
  （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
  
  在本工程施工中，甲方实行项目法施工，推行企业管理层和劳务层分离
  
  的经营管理模式。经过考察，甲方同意选定乙方为本工程的劳务层。乙方也同意在本工程上与甲方进行劳务合作。
  
  第一条   劳务分包工作对象及提供劳务内容
  
  1工程名称：   2工程地点：   3工程内容：   4劳务承包范围：   5合作方式：   劳务承包合作方式。甲方负责工程全面的施工技术管理，施工组织管理、材料供应、设备供应等。乙方按甲方的要求为工程提供施工所需的劳务及部分施工用小机具等。
  
  第二条   劳务分包工作期限
  
  1   开工日期：   年   月   日
  
  竣工日期：   年   月   日
  
  合同工期总日历天数   天（为全部工程竣工时间）。
  
  2   如遇下列情形，经甲、乙双方工地代表签证，甲方认可，工期方可顺延。
  
  A：因不可抗力导致工期延误；
  
  B：因业主原因无法正常施工。
  
  第三条   质量目标及验评标准
  
  1   质量目标：   2   验评标准：对工程所有分部分项工程施工均按照总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收规范》和地方性标准、规定执行。
  
  第四条   合同文件的组成与解释顺序
  
  合同文件由下列各项组成，并依序解释：
  
  （1）本合同；
  
  （2）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
  
  （3）建设工程施工总承包合同
  
  （4）图纸；
  
  （5）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
  
  第五条   合同文件适用标准和法律
  
  1   适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规；   2适用标准及规范；现行国家及工程当地有关标准、规范；
  
  第六条图纸
  
  甲方在乙方分项工程施工前提供施工图   贰   套。
  
  第七条   甲方责任
  
  1按合同规定时间和要求提供材料、设备、场地、资金、技术资料等。组建与工程相适用的项目管理班子，实施工程项目的全面组织与管理。
  
  2编制施工组织设计、施工方案和总体施工进度计划，并组织图纸会审，进行技术交底。
  
  3对乙方承包范围内的工作进行全面管理，主要有：施工现场、工程质量、工程进度、安全生产及防护、文明施工、计量检测、试验化验的控制、
  
  监督、检查和验收，办理中间隐蔽工程的检查等，提出改进意见，限期整改落实，组织验收。
  
  4按照施工平面布置图的内容，统筹安排甲、乙双方的办公、宿舍、食堂、厕所及材料、设备、工具的场地，成品及半成品加工场地。水、电源的设置和分布。
  
  5及时组织审核乙方编制的月度工程量报表、进度计划、材料计划、工程预结算等，办理工程款拨付。统一安排技术档案资料的收集整理及存档工作。
  
  6负责定期组织召开每周的生产会和月度生产会，协调解决工程中出现的问题，负责管理和协调其它专业分包与乙方在工序穿插、空间占用、作业面冲突、成品保护等方面的工作。
  
  7负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的工作联系与协调。
  
  第八条   乙方责任
  
  对本合同劳务分包范围内的工程向甲方负责，服从甲方的领导和统一指挥，按照甲方编制的施工组织设计和方案编制施工作业计划，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，严禁转包和再分包；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
  
  第九四条   合同终止
  
  乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，劳务报酬价款支付完毕，双方履行完合同全部义务后，本合同即告终止。
  
  第十条   争议解决方式
  
  甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决，若协商不成则提请甲方所在地人民法院审理。
  
  第十一条   合同份数
  
  本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；合同副本   六   份，甲方执   四   份，乙方执   两   份。
  
  第十二条   补充条款
  
  1甲乙双方所有经济行政关系往来，一律采用书面形式，双方及时办理签收。
  
  2若本工程由于乙方原因造成甲方被质量、安全、环保省市政府职能部门企业扣分及罚款，则甲方扣罚乙方五倍罚款，并承担由此给甲方造成的一切后果。若本工程出现被建设单位、监理方罚款，则由乙方承担。
  
  3如工程项目在本合同实际签署前已经实际履行，则本合同自动具有向前的溯及效力。
  
  4其它未尽事宜，双方协商解决。
  
  第十三条   合同生效
  
  合同订立时间：   20   年   月   日
  
  合同订立地点：
  
  本合同双方约定   签字盖章   后生效。
  
  
  工程承包人：（公章）   劳务分包人：（公章）
  
  法定代表人：   法定代表人：
  
  开户   银   行：   开户   银   行：
  
  帐   号：   帐   号：
  
  签订日期：   年   月   日

  0 评论