3条回答

• 

  [昵称被屏蔽] 2016-02-25 15:20

  酒店装修施工合同委托方
  （甲方）： 承接方（乙方）：
  甲方委托乙方承担 的室内精装修工程，经双方协商一致，签订本合同。
  1）工程范围： 。
  2)房屋面积：
  2）施工图纸均须经甲方认可方可施工。
  3）施工工期：甲方支付首期备料款后 个工作日完成工程施工；若遇自然灾害或其它不可抗力因素影响则顺延；若甲方要求变更合同内工程项目，则双方另行协商工期。另因甲方延迟工程款的支付及甲供材料供应不及时等因素影响，工期将得以顺延。
  4）工程造价及付款方式：经双方协议工程预算总造价为人民币 （￥： 元）。工程完工后以工程实际总价款进行结算。乙方进场两天内，甲方应先支付乙方预算总造价 %的备料款，计人民币 （￥ ）；第 天，甲方再支付预算部份 %的工程进度款，计人民币 （￥ ）；木作分项基本完成，第 天，甲方再支付预算总造价 %的工程进度款，计人民币 （￥ ）；待工程竣工验收后 日内甲方再支付预算部份 %的工程进度款，计人民币 （￥ ），其余未结工程款项计人民币 （￥ ）；甲方应于90日内一次性支付给乙方。本工程决算方式采用以下第（2）种：
  ①按工程预算报价单确定的主材单价和人工及辅材单价乘以工程竣工后经甲方验收确认的实际工程量确定。
  ②按甲、乙双方事先确定的工程总造价一次性包死。
  5）关于材料供应的约定：为保证工程质量、工期，方便施工组织，报价单上规定的各种主要材料（包括：大理石、瓷砖、电线等）甲方原则上不自行采购，但乙方必须确保所采用品质应不低于合同单价所对应的市场产品品质。若甲方要求采购，须征得乙方同意并向乙方按材料市场标价支付10%的带料管理费。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。 希望能帮到您 谢谢 仅供参考

  0 评论
• 

  prettygirl 2016-02-25 10:51

  酒店装修合同范本
  按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。
  1、工程名称：xxx酒店改造工程
  2、工程内容：xxx酒店改造及检修
  3、承包范围：xxx两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。
  4、承包方式：包工包料
  5、工 期：年—月—日-----年—月—日
  第一条、 工程价款与支付
  1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。
  2、本工程价款计算确定为人民币24.5万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。
  3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。
  第二条、 工程质量
  1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。
  2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。
  3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。
  第四条：双方的责任
  1、甲方责任：
  1.1、会审施工图纸。
  1.2、提供具备施工条件的施工场地。
  1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。
  2、乙方责任：
  2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。
  2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。
  2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。
  2.4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。
  2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。
  2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。
  第五条：竣工验收与保修
  1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。
  甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。
  2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。
  第六条：争议的处理
  双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调
  解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。酒店装修合同范本由精品信息网整理！
  第七条：未尽事宜及补充条款如下：
  1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与xxx酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。
  2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。
  3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。
  4、未尽事宜由双方共同协商解决。
  第八条：本合同一式两份，自签订之日起生效。酒店装修合同范本由精品信息网整理！
  发包方(章)： 承包方(章)：
  地 址： 地 址：
  法定代表人 ： 法定代表人 ：
  委托代理人 ： 委托代理人 ：
  电 话： 电 话：
  电 挂： 电 挂：
  开 户 银 行： 开 户 银 行：
  帐 号： 帐 号：
  邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

  0 评论
• 

  蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-25 09:44

  酒店装饰装修工程合同范本 　　甲方：__________________________ 　　乙方：__________________________ 　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。 　　第一条；工程概况 　　1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。 　　2、工程内容：总建筑面积750平方米。 　　3、承包范围；装饰装修人工费用； 　　4、开工日期：2011年05月18日；竣工日期：2011年06月15日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。 　　第二条；合同价款 　　1、装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：132000。 　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：39600 　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800 　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000 　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600 　　第三条；甲方责任 　　1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。 　　2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。 　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。 　　4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。 　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作， 　　第四条；乙方责任 　　1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 　　2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。 　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 　　4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 　　5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 　　第五条；材料供应 　　1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。 　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。 　　第六条；安全责任 　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。 　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。 　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。 　　第七条；质量验收 　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。 　　2、发承包双方应及时办理隐蔽www.fdcew.com工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。 　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。 　　第八条；工程变更 　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。 　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。 　　第九条；工程保修 　　1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。 　　第十条；违约责任 　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。 　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。 　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。 　　5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。 　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。 　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 　　第十一条；争议解决 　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。 　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。 　　发包方（盖章）：_________　　　　　　　承包方（盖章）：_________

  0 评论