4条回答
一追再追 2015-12-06 17:40
电动伸缩门合同范本:出卖人: 合同编号: 买受人: 签订时间: 年 月 日 签订地点:南陵县 第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间 第二条 质量标准:执行国家标准规定,并应满足买受人的使用质量要求。 第三条 出卖人对质量负责的条件及期限:确保验收一次性合格,按国家有关规定执行,对标的物的质量承担终身责任。 第四条 包装标准、包装物的供应与回收:采用标准包装 第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应方法:满足买受人使用需要。 第六条 合理损失标准及计算方法:无。 第七条 标的物所有权自 交付 时起转移。 第八条 交(提)货方式、地点:出卖人将全部标的物安全运输并卸至买受人指定地点交货并安装,交货时一并提供产品质量证明资料、试验检测资料及其它相关资料. 第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担:出卖人自行采取适宜的运输工具和运输 方式在买受人指定地点交货,并承担运输途中由此产生的一切安全责任及费用。 第十条 检验标准、方法、地点及期限:按国家有关规定进行检验、检测。 第十一条成套设备的安装与调试: 出卖人负责全部现场安装与调试。 第十二条 结算方式、时间及地点:合同签订后出卖人交货、安装、调试并交付买受人使用时,由买受人支付总价款的95%,;余款5%作为质保金在一年后无质量问题一次性付清。 第十三条 担保方式(也可另立担保合同):无。 第十四条本合同解除的条件: 执行《中华人名共和国合同法》相关规定。 第十五条违约责任:①出卖人未按本合同约定的供货期限或质量标准或其它要求履行交货义务,承担由此造成买受人的损失。②买受人未按合同付款的,承担出卖人的损失。 第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 (二) 种方式解决: (一)提交 // 仲裁委员会仲裁;依法向南陵县人民法院起诉。 第十七条本合同自双方签字盖章时起生效。 第十八条其它约定事项:1、若因产品质量不合格,致使买受人遭受损失或承担责任的,出卖人应承担由此造成买受人全部损失,并视出卖人违约。2、出卖人及其运输工具和雇用人员进入买受人作业场所应遵守买受人的管理规定,自行采取有效的安全措施,并承担其安全责任;3、质保期内出卖人对其出售的产品无条件的承担免费维修义务,其中:电机加遥控质保期为2年,伸缩门与不锈钢门质保期为3年。 出卖人(章): 买受人(章): 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 鉴(公)证机关(章) 账号: 账号: 经办人: 邮政编码: 邮政编码: 年 月 日 _________________________________________________________________________ 监制部门: 印制单位:
大大大峻 2015-12-06 18:49
甲方:
地址:
乙方:
地址:
厂址:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买下述工程所需的门类产品,并由乙方负责安装调试,达成如下协议,以资双方共同遵守。
第一条 项目名称:
项目地址:
第二条 乙方提供并负责安装调试产品:见附件
第三条 合同总造价人民币 圆整(大写),¥ 元(小写)。
包括:
第四条 质量标准乙方所提供的设备应符合jg/t177-XX自动门系列的要求。
第五条 货款结算方式
1. 自本合同签订,甲方支付乙方人民币 整(¥ 元)作为预付款。
2. 乙方设备运抵施工现场,当日经甲方有关部门到场验收后,当日甲方支付乙方人民币 整(¥ 元),进入安装阶段。
3.乙方设备安装完毕,当日经甲方有关部门到场验收后,当日甲方支付乙方人民币 整(¥ 元)。
第六条 甲方责任范围
1 甲方应提供技术要求。
2 甲方负责验收工作的组织和协调。
第七条 乙方责任范围
1. 乙方向甲方提供相关的资料,至甲方工地测量门区尺寸。
2. 对门区地面及现场情况进行测绘,并负责将测绘情况与甲方通告
3. 负责产品设备的包装、运输、安装和调试工作。
4. 负责对甲方使用设备的操作人员进行日常维护的培训和指导。
5. 遵守国家安全生产法律法规和甲方所制定的现场管理制度
第八条 交货及安装工期 乙方应在XX年 前将设备运至甲方的指定地点,完成所供产品的安装调试和验收工作。
第九条 验收 乙方在完成全部产品安装调试后,向甲方发出书面《验收通知单》。甲、乙双方应派代表到场进行验收,共同签字确认。
第十条 保修期及维修
1. 乙方保证设备全新。
2. 乙方承诺全部产品在安装完毕经验收合格之日起保修 个月。
3.保修期内,乙方对本合同产品实行免费维修,不收取任何费用。
4. 乙方收到甲方维修的通知后,应在2天到达维修现场进行维修。
5. 保修期满后,乙方对本合同设备提供终身有偿维护、维修服务。维护、维修保养合同可由甲、乙双方另行协商签订。
第十一条 违约责任:
乙方所供产品质量不符合本合同约定产品质量标准,甲方有权拒绝支付合同款项并限期乙方修理、返工,如造成工期延误,乙方应向甲方承担违约责任,记延误一天支付对方违约金50元/天,甲方应按时支付货款,延误一天支付对方违约金50元/天。
第十二条 不可抗力:
1.本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。甲乙双方中任何一方因受不可抗力的影响,致使本合同不能履行或延期履行,受不可抗力影响的一方不承担违约责任。
2. 遭遇不可抗力的一方应在事件出现后的十天内以书面形式通知 另一方,并向另一方出具有关机关或部门对于不可抗力的证明。 当不可抗力终止或者消除时,遭遇不可抗力的一方也应及时通 知另一方。否则,因为迟延履行造成的损失由该方承担。
第十三条 争议解决途径:
甲、乙双方均应严格遵守本合同,如果在执行中发生争议,可根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定协商解决。如果协商无效向甲方住所地人民法院提起诉讼。
第十四条 合同变更:
1. 在双方签字确认技术方案后,如甲方对合同规定货物的规格、型号、技术参数、功能等提出变更,须对本合同款作相应调整。
2.在合同签订后欲对合同条款进行改动,需由双方签署书面的合同修改书。
第十五条 其他事项:
1. 本合同除正文外,还包括以下附件:
附件
以上合同附件经甲、乙双方确认同意与本合同正文具有同等法律效力。
2. 为保护商业机密,本合同所有相关资料在未经对方许可情况下,不得透露给第三方。
第十六条 合同生效和执行:
本合同壹式肆份,双方各持贰份,自双方代表人签字(盖章)之日起生效并执行。
灯泡怪兽 2015-12-06 18:49
电动伸缩门安装合同书
甲方: **有限公司
乙方:_______________
身份证号码_______________
经甲乙双方协商一致,甲方将厂区大门以包工包料(含税票)的方式承包给乙方,特签订本合同,共同遵守下列条款: 一、 产品名称、数量、价格(本合同为固定单价合同) 品 名 规格型号 单 位 数量 单价(含税价格) 备注 钢质防火卷帘门(普通型) GFJ-300300-F2-Cz-D-50 m2 1#—4#楼 140元/ m2 普通卷闸门 326# m2 1#—4#楼 68元/ m2 配扭簧 电动机 (铜芯) 套 1#—4#楼 900元/ 套 本合同内未约定的其他用于本工程的材料、设备在上述报价之中均已综合考虑。 二、交货日期: 2011年11月10日 (因乙方原因拖延工期一天处罚500元)交货地点抚北工业园 区三路 八号 三、本产品在未验收前谢绝使用,门体安装调试完毕待土建验收时一并验收。 四、工程款的支付:导轨安装完毕付30%,安装完毕支付至总工程款的70%;验收合格后一周内支付至总工程款的95%;保修金5%自验收合格起一年后一周内无息返还。 五、面积计算方式:宽至导槽外边为准,高至导槽上加30cm为准。 2 六、乙方必须全面做好成品保护,确保电动伸缩门开启灵活,表面无缺陷,材料、设备的规格型号与合同约定一致。 七、乙方对产品实行壹年免费保修,终身维修,人为或自然灾害除外。 八、施工期间乙方必须服从总包方(江西德力空调制造有限公司)的统一管理、虚心接受总包、监理、甲方的监督与检查。确保施工安全。若乙方原因造成的安全事故损失,一切责任由乙方负责。 八、解决争议:双方在履行合同时如产品争议双方协商解决,协商不成的可提请合同签订地人民法院处理。 九、本合同壹式贰份,合同当事人各执壹份;签字盖章后生效,款付清后失效。
甲方:
乙方:
签名:
签名: 2011年10月18日 2011年10月18日
可爱的橙子 2015-12-06 18:45
电动伸缩门安装合同书
甲方:XXXX制造有限公司
乙方:_______________ 身份证号码_______________ 经甲乙双方协商一致,甲方将厂区大门以包工包料(含税票)的方式承包给乙方,特签订本合同,共同遵守下列条款:
一、 产品名称、数量、价格(本合同为固定单价合同)
本合同内未约定的其他用于本工程的材料、设备在上述报价之中均已综合考虑。
二、交货日期: 年 月 日 (因乙方原因拖延工期一天处罚500元)交货地点抚北工业园 区三路 八号
三、本产品在未验收前谢绝使用,门体安装调试完毕待土建验收时一并验收。
四、工程款的支付:导轨安装完毕付30%,安装完毕支付至总工程款的70%;验收合格后一周内支付至总工程款的95%;保修金5%自验收合格起一年后一周内无息返还。
五、面积计算方式:宽至导槽外边为准,高至导槽上加30cm为准。
六、乙方必须全面做好成品保护,确保电动伸缩门开启灵活,表面无缺陷,材料、设备的规格型号与合同约定一致。
七、乙方对产品实行壹年免费保修,终身维修,人为或自然灾害除外。
八、施工期间乙方必须服从总包方(江西德力空调制造有限公司)的统一管理、虚心接受总包、监理、甲方的监督与检查。确保施工安全。若乙方原因造成的安全事故损失,一切责任由乙方负责。
八、解决争议:双方在履行合同时如产品争议双方协商解决,协商不成的可提请合同签订地人民法院处理。
九、本合同壹式贰份,合同当事人各执壹份;签字盖章后生效,款付清后失效。
甲方: 乙方:
签名: 签名:
年 月 日
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.