装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建设工程施工合同怎么填写?

杨尼 | 被浏览640次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-11-25 12:55

    建设工程施工劳务合同

    甲方:__________________
    乙方:__________________
    依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

    第一条 工程概况
    工程名称:______________
    工程地点:______________

    第二条 工程承包范围
    ___________________________________

    第三条 工程工期
    1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
    2.主要节点工期:___________________________________
    3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

    第四条 工程质量标准
      所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

    第五条 组成合同文件及解释顺序
    组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
    1.本合同;
    2.本合同附件;
    3.招投标文件;
    4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
    注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

    第六条 标准规范
    本合同适用标准规范:____________________________

    第七条 甲方责任和义务
    1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
    2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
    3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
    4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
    5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
    6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
    7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。

    第八条 乙方责任和义务
    1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
    2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
    3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
    4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
    5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
    6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
    7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
    8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
    9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
    10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

    第九条 环境保护、安全生产和文明施工
    1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
    2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
    发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
    3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
    加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

    第十条 材料、设备供应与管理
    1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
    2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
    3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。

    第十一条 承包方式、价格及包含的内容
    1.承包方式及单价
    2.承包价格所包含的内容:
    承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
    3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
    第十二条 结算办法及付款方式
    1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
    2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
    3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

    第十三条 施工验收
    1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
    竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
    2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

    第十四条 工程保修
    1.保修范围、期限:______________
    2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

    第十五条 保险
    1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
    2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

    第十六条 争议
    1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
    2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
    2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
    2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
    2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
    2.4 法院要求停止合同工作。

    第十七条 合同履约保证金
    1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
    2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
    3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

    第十八条 不可抗力
    1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
    2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
    3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
    4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

    第十九条 合同解除
    1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
    2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

    第二十条 合同终止
    双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

    第二十一条 合同份数
    本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。

    第二十二条 补充条款
      __________________________________________

    第二十三条 合同生效
    本合同双方约定_______后生效。



    合同签订时间:______________
    合同签订地点:______________
    甲方(盖章):______________
    乙方(盖章):______________

    0 评论

  • 森深不见鹿 2015-11-25 12:52

    发包人(全称):___________________             

      承包人(全称):___________________            

      根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

      工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

      一、工程概况

      1、工程名称:____________________________ 。

      2、工程地点:_____________________ 。

      3、工程立项批准文号:________________________ 。

      4、资金来源:___________________________ 。

      5、工程内容:_________________________。

      群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

      6、工程承包范围:________________________________。

      二、合同工期

      计划开工日期:__________年______月________日。

      计划竣工日期:__________年______月________日。

      工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
    三、质量标准

      工程质量符合________________________标准。

      四、签约合同价与合同价格形式

      1、签约合同价为:

      人民币(大写)_________(¥_________元)。

      其中:__________________

      (1)安全文明施工费:

      人民币(大写)__________(¥_______元)。

      (2)材料和工程设备暂估价金额:

      人民币(大写)__________(¥________元)。

      (3)专业工程暂估价金额:

      人民币(大写)___________(¥_______元)。

      (4)暂列金额:

      人民币(大写) ________________(¥_______元)。

      2、合同价格形式:______________。

      五、项目经理

      承包人项目经理:_______________。

      六、合同文件构成

      本协议书与下列文件一起构成合同文件:

      (1)中标通知书(如果有);

      (2)投标函及其附录(如果有);

      (3)专用合同条款及其附件;

      (4)通用合同条款;

      (5)技术标准和要求;

      (6)图纸;

      (7)已标价工程量清单或预算书;

      (8)其他合同文件。

      在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

      上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

      1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

      2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

      3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

      八、词语含义

      本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

      九、签订时间

      本合同于_____年____月_______日签订。

      十、签订地点

      本合同在___________签订。

      十一、补充协议

      合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

      十二、合同生效

      本合同自_____________生效。

      十三、合同份数

      本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。

      发包人:________(公章) 承包人:_______(公章)

      法定代表人或其委托代理人:_______(签字)法定代表人或其委托代理人:_______(签字)

      组织机构代码:____________ 组织机构代码:____________

      地 址:____________ 地 址: ____________

      邮政编码:____________ 邮政编码:____________

      法定代表人:____________ 法定代表人:____________

      委托代理人:____________ 委托代理人:____________

      电 话:____________  电 话:____________  

      传 真:____________ 传 真:____________ 

      电子信箱:____________ 电子信箱:____________        

      开户银行:____________ 开户银行:____________   

      账 号:_______________  账 号:____________   

    0 评论

  • 胜利de微笑 2015-11-25 12:22

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

    1.劳务分包人资质情况

    资质证书号码:_________

    发证机关:_________

    资质专业及等级:_________

    复审时间及有效期:_________

    2.劳务分包工作对象及提供劳务内容

    工程名称:_________

    工程地点:_________

    分包范围:_________

    提供分包劳务内容:_________

    3.分包工作期限

    开始工作日期:_________

    结束工作日期:_________

    总日历工作天数:_________

    4.质量标准

    工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。

    5.合同文件及解释顺序

    组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

    (1)本合同;

    (2)本合同附件;

    (3)本工程施工总承包合同;

    (4)本工程施工专业(分)包合同。

    6.标准规范

    除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:_________.

    7.总(分)包合同

    7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

    7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)

    8.图纸

    8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

    9.项目经理

    9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________,职称:_________.

    9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________,职务:_________.

    10.工程承包人义务

    10.1 组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

    10.2 除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:

    (1)在_________年_________月_________日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:_________;

    (2)在_________年_________月_________日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

    (3)在_________年_________月_________日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

    (4)在_________年_________月_________日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外)_________;

    (5)在_________年_________月_________日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:_________;

    (6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:_________,其交验要求与保护责任为:_________.

    10.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

    10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;

    10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

    10.6 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

    10.7 按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;

    10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

    11.劳务分包人义务

    11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

    11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;

    11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力,物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

    11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

    11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;

    11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;

    11.7 做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

    11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施;

    11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;

    11.10 除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

    12.安全施工与检查

    12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。

    12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

    13.安全防护

    13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。

    13.2 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全保护措施费用。

    13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。

    14.事故处理

    14.1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。

    14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。

    15.保险

    15.1 劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。

    15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。

    15.4 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:_________.

    15.5 保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

    16.材料、设备供应

    16.1 劳务分包人应在接到图纸后_________天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。

    16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

    16.3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)_________.

    16.4 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。

    17.劳务报酬

    17.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:

    (1)固定劳务报酬(含管理费);

    (2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;

    (2)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量。

    17.2 本工程的劳务报酬,除本合同17.6固定的情况外,均为一次包死,不再调整。

    17.3 采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计_________元。

    17.4 采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:_________,单价为_________元;_________,单价为_________元;_________,单价为_________元。

    17.5 采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计价单价分别为:_________,单价为_________元;_________,单价为_________元。

    17.6 下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:

    (1)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过_________%,按变化前后价格的差额予以调整;

    (2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;

    (2)双方约定的其他情形:_________.

    18.工时及工程量的确认

    18.1 采用固定劳务报酬方式的,事故过程中不计算工时和工程量。

    18.2 采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。

    18.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按每月(或、旬、日)将完成的工程量报过程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。

    19.劳务报酬的中间支付

    19.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:

    (1)合同生效即支付预付款_________元;

    (2)中间支付:_________.

    19.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_________.

    19.3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。

    20.施工机具、周转材料供应

    20.1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。

    20.2 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。

    20.3 程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。

    21.施工变更

    21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

    (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

    (2)增减合同约定的工程量;

    (3)改变有关的施工时间和顺序;

    (4)其他有关工程变更需要的附加工作。

    21.2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

    21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。

    21.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

    22.施工验收

    22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

    22.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

    23.施工配合

    23.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。

    23.2 劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。

    24.劳务报酬最终支付

    24.1 全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。

    24.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

    24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。

    25.违约责任

    25.1 当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:

    (1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;

    (2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

    25.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_________‰的违约金。

    25.3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金_________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。

    25.4 当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:

    (1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付_________元的违约金;

    (2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付_________违约金;

    (3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金_________元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

    25.5 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

    26.索赔

    26.1 工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

    26.2 在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

    26.3 当本合同一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。

    26.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:

    (1)索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;

    (2)发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失报告及有关资料;

    (3)工程承包人项目经理在劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;

    (4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未给予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

    (5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)(4)规定相同。

    26.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

    27.争议

    27.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第_________种方式解决争议:

    (1)向_________仲裁委员会申请仲裁;

    (2)向人民法院起诉。

    27.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:

    (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

    (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

    (3)仲裁机构要求停止合同工作;

    (4)法院要求停止合同工作。

    28.禁止转包或再分包

    28.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。

    29.不可抗力

    29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

    29.2 不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

    29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:

    (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;

    (2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

    (3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;

    (4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担;

    (5)停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;

    (6)工程所需清理、修理费用,由工程承包人承担;

    (7)延误的工作时间相应顺延。

    29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

    30.文物和地下障碍物

    30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

    30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。

    31.合同解除

    31.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。

    31.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。

    31.3 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

    31.4 合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

    32.合同终止

    32.1 双方履行完合同义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。

    33.合同份数

    33.1 本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各一份;本合同副本_________份,工程承包人执_________份,劳务分包人执_________份。

    34.合同生效

    本合同双方约定签字盖章并送备案后生效。

    35.补充条款

    附件一:工程承包人供应材料、设备、构配件计划

    附件二:工程承包人提供施工机具、设备一览表

    附件三:工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表

    工程承包人(公章)_________ 工程劳务分包人(公章)_________

    法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

    委托代表人(签字)_________ 委托代表人(签字)_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建设工程施工合同包括哪些内容?
    • AN拉勾勾 回答:建设工程施工合同主要内容包括以下几项: 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 4、工程质量。 5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款的审定方式等。 6、技术资料交付时间。工程的技术资料,如勘察、设计资料等,是进行建筑施工的依据和基础,发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人,才能保证工程的顺利进行。 7、材料和设备的供应责任。 8、拨款和结算。施工合同中,工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中,采用何种方式进行结算,需双方根据具体情况进行协商,并在合同中明确约定。对于工程款的拨付,需根据付款内容由当事人双方确定,具体有如下四项:预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。 9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准,国家制定了相应的行政法规予以规范。 10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后,在规定的期限内,因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷,要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。 11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样,不仅需要当事人各自积极履行义务, 还需要当事人相互协作,协助对方履行义务,如在施工过程中及时提交相关技术资料、通 报工程情况,在完工时,及时检查验收等。
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份建设工程施工合同示范本
    • 等你爱我_7053 回答:发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)   依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同并共同遵照执行。   一、工程概况   1、工程名称:   2、工程地点:   二、工程的承包形式及范围   1、轻包形式,按图纸要求施工   2、承包范围   所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工),按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。   三、合同数量及价款   1、按图纸要求   2、工程价款   总价款为壹拾万元正(100000.00)   四、合同期   开工日期 20xx年3月15日竣工日期2011年5月15日合同工   期总天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。   五、工程质量标准符合国家验收标准   六、付款方式   签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元(¥5000.00),施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层),剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。   七、施工组织与工期   1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查,安排图纸技术交底。   2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符合时,甲方、监理有权限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。   八、安全及文明施工与管理   1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。   2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。   3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。   4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。   5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,   因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。   6、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。   九、甲方责任   1、甲方必须遵守合同付款方式。   2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。   3、如甲方原因造成停工,甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。   十、乙方责任   1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。   2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有故意损害甲方声誉,严重违反纪律,违反协议的行为,甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任,直至终止合同。   3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。   4、本工程的质保期一年,质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减,不足部分,乙方应予赔偿。质保期满,如无质量问题,质保金退还乙方,不计利息。   5、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。   6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等,如有损坏,由乙方全部负责。   十一、违约责任   1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。   2、甲方如迟延付工程款,应承担应付款部分的银行贷款利息。   3、乙方如延误工期,乙方应承担对甲方造成的经济损失。   十二、附则   1、双方在本协议中未约定的,按国家法律规定执行。   2、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。   3、本协议一共四页一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。   发 包 人: 承 包 人:   住 所: 住 所:   身份证号: 身份证号:   年 月 日
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 施工合同示范文本 1年以前
  • 4 回答
    • 跪求份建设工程施工合同示范文本
    • 等你爱我_7053 回答:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建 建设工程施工合同范本 建设工程施工合同范本 筑法》及其他有关法律、行政法规,合作双方在进行建设工程施工项目时,必须签订工程施工合同,并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前,可参照国家发布的工程施工合同范本。 1999年版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201) 建 设 工 程 施 工 合 同 (GF—1999—0201) 合同编号: 字 号 中华人民共和国建设部  制定  国家工商行政管理局 第一部分 协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数 天。 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款 金额(大写): 元(人民币) ¥: 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点:  本合同双方约定  后生效 发包人:(公章) 承包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 邮政编码: 邮政编码: 工程施工合同范本可分为以下不同种类:建筑施工合同范本,建筑工程施工合同,建筑施工合同,建筑合同范本,建筑工程承包合同,建筑承包合同范本,房屋建筑合同范本等信息。 在工程施工合同协商阶段中,只要双方对于中标价不调整,有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。 其次,在签订工程施工合同时,洽商和变更并不在以上排序的范围中,正是由于其是对工程施工合同内容的修改,根据《合同法》进行调整即可,无需再以上的排序中进行排列。 组成工程施工合同范本的文件包括: 1、工程施工合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、工程施工合同专用条款、 5、工程施工合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 10、建设工程施工合同范本使用说明 在签订工程施工合同范本时,应注意以下事项: 1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人,即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格,承认全部合同文件,能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名,应准确地写在工程施工合同的发包方位置内,不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员,均可成为发包方,履行工程施工合同规定的义务,享有工程施工合同规定的权利。 2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业,上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内,不得简称。但承包方不能将工程转包或出让,应在合同签订前提出并征得发包方同意。 若需要最新的工程施工合同范本,最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询,确保能找到最新的信息。 2013年新版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201) 为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)。本合同自2013年7月1日起执行,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。[2] 与1999版施工合同相比,2013版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度,调整完善了合同结构体系与合同价格类型,更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡,加强了与现行法律和其他文本的衔接,保证了合同的适用性。
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 施工合同示范文本 1年以前
  • 3 回答
    • 建设工程施工合同有哪些类型?
    • xhp613 回答:发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行业法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准: 五、合同价款金额(大写): 元(人民币)¥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 4 回答
    • 新建设工程施工合同求一份?
    • Andy421 回答:新建设工程施工合同如下: 发包方(以下简称甲方): 负责人: 地址: 联系方式: 承包方(以下简称乙方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 甲、乙双方就乙方以包工包料的形式承包甲方位于 事宜,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,根据我国《合同法》及相关法律、法规的规定,达成如下协议,供双方共同遵守。 第一条 工程概况 1、工程名称:。   2、工程地点:   3、工程内容:楼内所有塑钢窗   第二条 承包方式   由乙方提供符合本合同要求的施工人员等其他相关设施、设备,并自行承担相应费用;并向甲方提供相关材料的合格证、厂家资质及检验报告;甲方提供符合本合同约定的材料。   第三条 承包价款   1、塑钢窗单价 元× 平方米   本合同承包总价款为人民币(大写):   第四条 付款方式:   甲方按照乙方月进度工程量的 %支付工程款,余款待工程全部完工验收合格后,按照承包总价的 %支付,剩余承包总价款的 %作为乙方质保金,在工程保修期满后一次结清。   第五条 施工质量   乙方按照甲方提供的图纸及国家相关的技术规范、验收标准严格施工,并对施工质量负全部责任,如出现质量问题,乙方应全部返工处理,并承担返工的全部费用。   第六条 工期   工期自2012年 月 日至2012年 月 日,乙方应根据工期要求安排好施工进度,保证工期不延误,如发生延误甲方可按照每天1000元对乙方进行处罚。   第七条 材料要求及施工要求   1、 本合同所用塑钢为彩塑,颜色未定。   2、 附件应齐全,不允许有缺件现象。   3、 附件装配应牢固、可靠,所有紧固件均达到最紧位置。   4、 装配好的附件应灵活应用,能达到各自的功能。   第八条 保修   工程交工验收之日起次日开始计算保修期,保修期为一年,保修期内如出现质量问题,乙方应负责返修直至合格,否则,甲方有权另行派人施工维修,维修费用在乙方质保金中予以扣除。   第八条 甲方职责   1、 提供工程所需的施工场地、塔吊、电梯、开机人员.   2、 对乙方的施工全过程进行全程监督管理。对乙方违规操作甲方有权责其整改,如乙方不按要求整改,甲方有权单方终止合同,并对乙方进行2000-5000元处罚。   3、为防止乙方拖欠工人工资,保护工人权益,甲方有权利对乙方的工人工资发放情况进行必要的监督,乙方应予以积极配合,如发现乙方不能按时足额支付工人工资,甲方可从乙方承包款中直接扣除所要支付的工人工资,并代替乙方发放工人工资。   第九条 乙方职责   1、乙方必须严格执行现行的法律法规和行业标准规范施工,遵守公司的各项规章制度,服从甲方的管理。   2、如对具体施工细节有疑问,必须向甲方汇报,不得擅自处理。   3、非甲方造成的返工,工料由乙方承担。并承担相应的工期延误损失。   4、乙方必须做到材料堆放整齐,施工现场洁净,工完场清。   5、做好班组安全日志和安全交底工作,工程结束交于甲方。   6、乙方进场自带各种施工器具,并提供操作人员上岗证书。乙方施工人员、管理人员的伙食一概自理。   7、乙方应按照甲方要求,每月向甲方上报工人工资发放记录表,如乙方不能按时足额支付工人工资,乙方自愿按照甲方要求从承包款中直接扣除所要支付的工人工资,由甲方代替乙方发放工人工资。   8、乙方对其所属施工人员及其他工作人员的人身安全负责,甲方不再承担任何责任。   9、乙方应做好施工人员的安全生产教育工作,落实必要的安全防护措施,做到零伤亡;如发生安全事故,乙方应及时保护现场,及时上报项目部,不得擅自处理,并由乙方承担全部赔偿责任及一切后续费用。   第十条 纠纷解决   因本合同发生纠纷的,甲、乙双方应当协商解决,协商无法解决的,提交本合同签订地人民法院解决。   第十一条 其他约定   本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商确定,并签订补充协议,补充协议是本合同不可分割部分,与本合同具同等法律效力。   第十二条 合同生效   本合同自甲、乙双方签字或者盖章之日起生效。   本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。   甲方(签章): 乙方(签章):   负责人(签字): 法定代表(签字):   委托代理人(签字): 委托代理人(签字):   联系电话: 联系电话:   年 月 日 年 月 日 合同签订地点: 合同签订地点:
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 1年以前