3条回答

• 

  最亮的小太阳 2015-11-22 21:22

  合同编号：_________　 　　
  甲　方：_________ 　　　　　
  地　址：_________ 　　　　　
  电　话：_________ 　　　　　
  联系人：_________　　　　　
  传　真：_________ 　　　　　
  邮　编：_________ 　　　　　
  乙　方：_________
  地　址：_________
  电　话：_________
  联系人：_________
  传　真：_________
  邮　编：_________
  甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
  一、工程概况
  1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
  2、工程地址：_________
  3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
  二、甲乙双方的责任和义务
  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
  1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
  2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
  3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
  5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
  三、工程进度安排
  1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
  2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
  四、工程验收时间
  工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
  五、合同预算金额
  本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
  六、结算方式
  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
  七、人力不可抗拒事故
  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
  八、违约责任
  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
  乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
  九、解决争议的方式
  本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
  相关的合同范本
  ·施工分包合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·钢结构施工合同
  ·家装施工合同 ·施工监理合同 ·油漆施工合同
  ·维修施工合同 ·广告牌施工合同 ·景观施工合同
  十一、合同生效及其它
  1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
  3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
  4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
  甲方（签章）：_________　　　　　　　　乙方（签章）：_________
  法定代表或其委托人：_________ 　　　 　法定代表或其委托人：_________
  地　址：_________ 　　　　　　　　　　 地　址：_________
  开户行：_________ 　　　　　 　　 　　 开户行：_________
  帐　号：_________ 　　　　　　　　　　 帐　号：_________
  签约时间：_________年___月___日　 　　 签约地点：_________

  0 评论
• 

  请叫我雷锋 2015-11-22 21:17

  你好弱电工程承包合同
       
  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担
    XX的弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。
    第一条   工程概况
    1、XX弱电工程设计及施工
    2、工程地点：
    XX
  
  第二条      工程内容
    按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括XX
    第三条      承包方式
    乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。
    第四条      工期
    1、乙方应在
    天内完成工程施工并通过甲方的验收。按以下的（打√）方式确定安装工程的开工日期：
    （   ）、乙方应于
       年
  月
  日前进场开始工程安装；
    （   ）、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装；
    2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。
       
             弱电施工合同
       
  合同编号：_________
       
  甲   方：_________
       
       地   址：_________
       
       电   话：_________
       
          联系人：_________
       
       传   真：_________
       
       邮   编：_________
       
       乙   方：_________
       地   址：_________
       电   话：_________
    联系人：_________
    传   真：_________
    邮   编：_________
    甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
    一、工程概况
    1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
    2、工程地址：_________
    3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
    二、甲乙双方的责任和义务
    1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
    2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
    1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
    2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
    3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
    4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
    5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
    三、工程进度安排
    1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
    2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
    四、工程验收时间
    工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
    五、合同预算金额
    本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
    六、结算方式
    工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
    乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
    七、人力不可抗拒事故
    如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
    八、违约责任
    甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
    乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
    九、解决争议的方式
    本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
       
  十一、合同生效及其它
    1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
    2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
    3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
    4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
    甲方（签章）：_________
       
  乙方（签章）：_________
    法定代表或其委托人：_________
          法定代表或其委托人：_________
       地   址：_________
       
             地   址：_________
       开户行：_________
  
  开户行：_________
       帐   号：_________
       
             帐   号：_________
    签约时间：_________年___月___日
       签约地点：_________

  0 评论
• 

  梦见了什么 2015-11-22 21:14

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担
  XX的弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。
  第一条 工程概况
  1、XX弱电工程设计及施工
  2、工程地点：
  XX
  
  
  第二条 工程内容
  按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括XX
  第三条 承包方式
  乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。
  第四条 工期
  1、乙方应在
  天内完成工程施工并通过甲方的验收。按以下的（打√）方式确定安装工程的开工日期：
  （ ）、乙方应于
  年
  月
  日前进场开始工程安装；
  （ ）、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装；
  2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。
  
  弱电施工合同
  
  合同编号：_________
  
  甲 方：_________
  
  地 址：_________
  
  电 话：_________
  
  联系人：_________
  
  传 真：_________
  
  邮 编：_________
  
  乙 方：_________
  地 址：_________
  电 话：_________
  联系人：_________
  传 真：_________
  邮 编：_________
  甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
  一、工程概况
  1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
  2、工程地址：_________
  3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
  二、甲乙双方的责任和义务
  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
  1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
  2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
  3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
  5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
  三、工程进度安排
  1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
  2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
  四、工程验收时间
  工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
  五、合同预算金额
  本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
  六、结算方式
  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
  七、人力不可抗拒事故
  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
  八、违约责任
  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
  乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
  九、解决争议的方式
  本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
  
  十一、合同生效及其它
  1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
  3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
  4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
  甲方（签章）：_________
  
  乙方（签章）：_________
  法定代表或其委托人：_________
  法定代表或其委托人：_________
  地 址：_________
  
  地 址：_________
  开户行：_________
  
  
  开户行：_________
  帐 号：_________
  
  帐 号：_________
  签约时间：_________年___月___日
  签约地点：_________

  0 评论