装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

临时用电工程承包合同谁有?

郭思恩 | 被浏览148次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 繁花复落去 2015-11-21 17:30

    求,由此产生的后果由乙方负责。施工中乙方应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成的损失的责任和费用。否则甲方有权在结算时扣回相应的款项。 九、必须做到文明施工,遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应 的费用。 十、按本合同约定和有关规定的要求办理其应办的其他事项。 第八条 安全责任: 乙方应严格执行《国家电网公司安全工作规程》及有关安全生产规定。安全责任以甲乙双方根据有关规定,就本工程施工安全责任问题另行签订《工程施工安全责任合同》。 第九条 竣工验收 一、竣工验收以国家、行业相关标准等有关规定、本合同的决定为依据。 二、为确保本工程质量符合设计和规范要求,隐蔽工程在隐蔽前,乙方应自检后及时 通知甲方,并会同甲方检查验收,办理有关隐蔽验收签证手续。如乙方不履行此项检查验收程序而擅自继续施工,甲方对此项工程作不合格处理。 三、某项工程中的单项工程,如需单独移交给甲方,在移交时,双方应办理中间验收 手续,作为该单项竣工工程验收的依据。 四、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该工程不能全部按 期竣工,经甲方研究同意,可做减项竣工,并对已完工的工程进行竣工验收和办理移交手续。 五、在工程竣工验收过程中,如发现工程质量部符合合同约定和有关规定,乙方应负 责无偿修理或返工,并按甲方要求和期限内完成,经验收合格后,再行移交。由此造成工程延期交付的,乙方应承担逾期交付违约责任及由此给甲方造成的损失。 六、已竣工工程未验收前,乙方应做好保护工作。若在该期间工程发生损坏,由乙方 负责。 七、乙方应在工程竣工2天内通知甲方及相关部门验收,并保证通过验收及送电使用 正常。 第十条 质量保证 一、工程质量保修范围:乙方承包施工的全部内容 二、乙方对工程质量保证期为12个月,自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内, 若发生因乙方责任造成的工程质量问题,乙方应负责无偿修理,并承担由此给甲方造成的损失。 第十一条 工地项目负责人 甲方负责人:
    乙方负责人:
    第十二条 违约责任 一、乙方未在2011年3月10日前竣工并通过验收、送电使用正常,每逾期一天,应偿付给甲方本合同价款1%/
    天的逾期违约金(若因大雨天气无法施工,工期顺延)。 第十三条 争议解决方式: 执行本合同发生的一切争议,由双方当事人协商解决。协商不能解决的,双方可向本合同签订地的人民法院起诉。 第十四条 双方决定的其他事项: 一、乙方必须严格执行地方政府和甲方的有关规定及规章制度,若违反,所发生的一切责任有乙方负责。 二、本合同未尽事宜,双方通过协商解决。 第十五条 合同效力:

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-21 17:30

    发包人:*************置业有限公司 (以下简称甲方)
    承包人:**********电力工程有限公司 (以下简称乙方)



    甲方因施工用电需要,架设两台负荷容量为400KVA的变压器。甲、乙双方平等协商后,该工程由乙方负责实施。为了使该工程顺利进行,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设协商一致,订立本合同,并严格履行。

    第一条 工程项目

    1、 工程名称: 项目临时施工用电安装工程。

    2、 工程地点:

    3、工程范围:

    以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的,不应认为是全面的、无缺的,承包人应研究其他文件、与现场工程部沟通等工作去完全了解本工程的实际范围;

    承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他相关文件。尤其是已充分了解了工程的内容;

    工程承包范围包括:1、供电部门手续办理;2、图纸设计;3、设备的采购和安装调试;4、外线的引入。

    承包人负责托斯卡纳小镇项目临电的报装;图纸设计;临电工程的设备、电缆等设备材料采购、设备检测送审;负责安装施工、图纸备案、交接试验、供电部门的验收送电手续办理并承担破坏和恢复市政路面及绿化的相关费用、施工费、材料费、材料设备检测费、土建基础等一切与本工程相关的所有费用。

    4、本工程承包方式为大包干工程:包设计、包报装、 包工、包设备、包材料、包工期、包质量、包安全、包相关市政费用(绿化的补偿和道路的破除、恢复)、包送电验收、包取得竣工验收证书、包办供电部门的相关手续等一切与工程有关的所有费用。

    5、乙方负责向甲方提供所供设备、材料的相关资料、认证及试验报告。

    6、具体安装位置及线路走向按甲方要求施工。

    第二条 工程造价

    1、合同价:本工程合同总价人民币为:*万元整(?*0000 元)含税价格。

    2、临时用电保证费用:乙方办理相关手续,由甲方缴付。

    3、本合同为固定总价合同,合同总价不做调整,但由于甲方书面要求变更的除外,须按甲方规定程序办理签证;乙方工程合同价包含从报建报批、施工图设计、图纸审核、施工、竣工验收、取得竣工验收证书、正式送电等所有相关费用。

    4、合同价主要包含但不限于以下内容:

    1) 10KV进线工程费用;

    2) 变压器设备供货及安装工程和调试;

    3) 设备基础防雷接地及设备的功能性接地和保护接地;

    4) 乙方所供设备、材料电缆由供电部门收取的设备、材料检测费和其他所

    有相关费用;

    5) 勘查设计、施工水电费用、校表、运行准备、送电等一切相关费用;

    6) 间隔、装表、互感器二次检测、定值检测、竣工验收等费用。

    5、本工程的专用设备及主要材料品牌要求:

    1)电缆:经当地供电部门审核同意的当地准用知名品牌。

    2)变压器:当地供电部门备案合格的产品。

    上述产品皆须通过3C认证。施工单位必须保证其设备和材料为原厂生产的未使用过的合格产品(须出具产品产地证和质量合格证),并最终能通过电力主管部门的验收。

    第三条 工程款支付

    1、工程全部安装施工完毕,并通过竣工验收,取得竣工验收证书,竣工资料齐全,设备通电运行正常,乙方办理的供电部门报装、验收、送电签认手续交于甲方后,竣工结算后甲方支付至结算价的95%。

    2、余下结算价的5%在保修期满后十五天内支付(保修期为1年)。

    第四条 工程工期

    工程工期:15天

    1、开工日期: 2011年 月 日(暂定),以甲方书面通知为准;
    2、竣工日期:2011年 月 日。

    3、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期:
    1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工。
    2)工程开工后,因工程方案发生变化而导致的工程停工。


    第五条 双方工程施工代表

    1)甲方派驻的工程师(代表)
    姓名:********* 联系电话:****************职权:工程管理、协调内外关系及合同履行总负责。

    2)乙方指派的项目经理
    姓名: 职务: 联系电话: 职权:工程管理、协调内外关系及合同履行总负责。

    第六条 施工与设计变更

    1、乙方要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及供电公司要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;

    2、在组织施工中,不得随意变更设计;

    3、在施工中由于乙方本身原因造成的损失,均由乙方自行负担。

    第七条 甲乙双方的责任

    1、甲方应及时协调施工现场有关问题;

    2、甲方积极配合乙方完成各项手续;

    3、严格执行电业安全规程,确保施工安全,在施工过程中发生的因乙方责任造成的安全事故,由乙方承担法律责任;

    4、乙方材料设备进场须报甲方验货;

    5、乙方确保工程施工质量合格,通过主管部门验收;

    6、乙方有责任教育工人安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。

    第八条 竣工验收与保修

    1、工程经检验合格之日起,移交给甲方 ,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担;

    2、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。在保修期间,确因施工责任造成的质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用;

    3、乙方在工程验收前3日内向甲方提交完整的竣工资料(含竣工图、设备随机资料)两套(若提供复印件,复印件必须加盖公司公章并说明原件存放何处),电子版(光盘)一套;

    4、乙方在工程竣工后3日内将供电部门签认的手续交于甲方。

    第九条 违约责任和诉讼

    1、乙方须按质按时完成承包工程,如由于乙方的原因对工期造成延误,乙方自愿承担500元/天的罚款。如工期、质量等严重影响甲方工程进度及相关专业施工进度,甲方有权终止本合同并要求乙方无条件退场,所造成的一切后果由乙方承担,乙方按合同总价的5%承担违约金。

    2、发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可直接向工程所在地人民法院起诉。

    第十条 工程保修

    1、在施工期至验收送电后,乙方委派一名经验丰富的供配电维修人员驻留现场,负责协助维护运行二周。二周后,在质保期内接到维护电话1小时内及时赶到现场进行维护。

    2、配电设备质保期为通电验收合格后12个月,质保期内乙方实行质量“三包”。

    第十一条 合同份数及有效期
    1、本合同一式八份,甲方六份,乙方二份。
    2、本合同自双方签订之日起生效。在甲乙双方履行完合同约定的权利义务后失效。


    甲方(盖章): 乙方(盖章):

    甲方代表: 乙方代表:

    开户行: 开户行:

    帐号: 帐号:

    电话: 电话:

    日期: 日期:

    0 评论

  • abbe96 2015-11-21 17:30

    甲 方:
      乙 方:
      质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
      一 承包方法:
      1 承包形式:单包,即包工不包料。
      2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
      3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
      二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
      三 质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
      四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
      五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。
      六 文明卫生
      1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
      2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
      七 罚款制度
      施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
      八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
      九 由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
      十 付款方式
      平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。
      十一 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
      甲方:
      乙方:
      日期: 年 月 日

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 装饰工程临时用电施工方案谁能给份...
    • 青春奋斗者 回答:、施工现场布置 l、概况:工程临时用电总电源由甲方指定的配电箱引出,位于现场一层7轴~2/7轴、U轴~V轴位置。 2、线路分配:由甲方指定电源引出2回路。选用YH-3×10+2×4mm2橡皮护套铜芯多股软电缆引至1#分箱供一层设备使用所需电源;2#分箱供一层照明使用。现场临时用电发生变化时,该方案也做相应的调整。 二、安全用电技术措施和电气防火措施
    • 隐蔽工程 工程结算单 空调用电 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求一份临时用电施工合同
    • 梦见了什么 回答:甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置的临时用电施工。为保证临时用电工程的施工质量签订如下合同,确保双方共同遵守执行: 一、 施工地址: 二、 施工标准:施工必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。施工以解决防漏为主。 三、 施工面积:以屋顶实际施工面积为准,经双方共同测量确认施工面积为平方米。 四、 单位面积收费标准:元人民币/平方米 五、 施工工程总金额:人民币元整 六、 施工期限:自年月日起至年月日止。如遇降雨或因甲方原因而停工的,需经甲乙双方 共同认定并签字后,工期予以顺延。因乙方自身原因导致逾期的,每逾期一日,日罚金人民币整。 七、 施工方式:乙方包工、包料。 八、 施工要求: 1. 在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的施工安全责任。乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。 2. 在施工过程中,乙方负责该栋楼住户在楼顶放置的太阳能等设施移位的协调及安全事宜,施工过程中损坏太阳能等设施的由乙方承担所有责任。 3. 在施工过程中,所产生的垃圾由乙方及时清理干净。 4. 乙方因施工造成的其他责任由乙方承担。 九、 付款方式:甲方先付乙方定金,合人民币。待防水工程施工完毕后,经测试滴水不漏 后,再付剩余全款,合人民币。 十、 质保责任: 1. 乙方应保证使用材料的质量属实、保证施工质量达到优良。 2. 施工过程中或验收过程中,因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因造成漏水的,乙方负责无偿补修直至验收合格。在施工过程中或验收过程中因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失,由乙方负责赔偿。 3. 质保期责任:自防水工程结束并验收通过当日起算,最低质保期限为三周年。在没有人为破坏情况下,质保期内漏水的,乙方需免费在漏水24小时内到场进行施工整改和维修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。因漏水造成的其他损失,由乙方负责赔偿。 十一、 其他未尽事宜,双方协商解决。 十二、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 十三、 本合同自签订之日起生效。 甲方签字: 乙方签字: 身份证号码: 身份证号码: 联系电话: 联系电话: 年 月 日 年 月 日
    • 装修合同 空调用电 油漆施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有桥梁施工临时用电方案?
    • 木子星生 回答:桥梁施工临时用电方案如下: 1、临设电工要熟知并掌握安全操作规程和本工地的总容量、现场线路分布情况及控制形式,供电方式和配电箱的用途及使用范围。 2、临设电工班要建立以下内业资料:安全用电管理制度,值班记录,班前讲话记录,维修整改记录,接地摇测及中小型机械的绝缘摇测记录。 3、临设电工应提前5分钟到岗,共同巡视现场用电情况,交班人员要讲清用电设备运行情况,遇到处理故障时,应推迟交接班,直到故障排除,并作好记录上报。 4、临电人员要经常检查用电线路、配电箱、闸具、漏电开关,使其保持良好状态,发现问题及时整改。遇风、雨、雪等恶劣天气时更要加强巡视检查,并有责任监督、宣传、指导现场施工人员安全用电。 5、在工作中,必须二人进行作业。一般不许带电进行维修,必须带电作业时,要做好保护措施,设监护人并严格执行操作规程。 6、临设电工必须认真执行有关规程、规定,自觉抵制来自任何方面的违章作业指令。有权制止一切违章操作及违章用电行为。 7、在配合土建施工中,临电人员要积极协助工地领导将各项工作做好,注意安全用电,确保工程用电安全进行。 (三)、整理好有关施工用电的技术资料 1、临时用电施工组织设计的全部资料。 2、修改临时用电施工组织设计的资料。 3、电气设备的测试、调试记录;电器设备、线路的绝缘电阻测试记录;漏电保护器试验记录。 4、接地电阻测试记录。 5、电工日巡维修工作记录。 (四)、安全用电技术措施: 1、电工作业人员必须经过有关部门的培训,经考试合格后持证上岗;建立临电人员岗位责任制。 2、电气设备的金属支架或金属外壳按要求安装PE线。 3、两台及两台以上的电器设备,其PE线严禁串接,对产生振动的设备其PE线的连接点不少于两处。 4、严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上用电设备,每台用电设备必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”制。 5、严禁用脚手架、金属绑丝直接固定导线。 6、对电气线路、设备经常检查、维护,严禁„带病‟运行。 7、现场停电维修,前级电源必须断开并设专人看护,送电时必须有修理电工本人通知方可送电,不得他人带口信送电。送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
    • 桥梁施工 空调用电 桥梁护栏 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有临时用电施工专项方案?
    • Andy421 回答:临时用电施工专项方案范本如下: 第一条 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。 第二条 本制度适用于本企业内部及外来施工单位和人员。 第三条 本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电。 第四条 临时用电审批程序 (一) 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。 (二) 本企业内部部门的临时用电,由用电部门向设备部提出用电申请,由设备部安排专业人员进行作业。 (三) 本企业以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到设备部办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。 第五条 临时用电管理 (一) 临时用电作业许可证一式三联,第一联由□存档,第二联由□保存,第三联由临时用电执行人保存。 (二) 临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由□签字后,由用电执行人交总经办注销。 (三) 临时用电作业许可证保存期为1年。 第六条 有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。 第七条 用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、□共同检查验收签字。 第八条 临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续。 第九条 安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。 第十条 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。 (一) 在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 (二) 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。 (三) 临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。 (四) 采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。 (五) 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。 (六) 行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。 (七) 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。 第十一条 设备部送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。 第十二条 对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。 第十三条 临时用电部门必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,设备部有权予以停止供电。 第十四条 临时用电结束后,临时用电部门应及时通知设备部停电,由设备部专业人员拆除临时用电线路,其他部门不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除部门负责。 第十五条 临时用电部门不得私自向他人转供电。 第十六条 临时用电许可证的使用时效与动火许可证相同。 第十六条 临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得涂改、不得代签,要妥善保管,保存期为一年。
    • 施工 施工许可证 空调用电 1年以前
  • 3 回答
    • 装饰装修工程施工承包合同谁有?
    • 清水一掬 回答:合同编号 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方)   依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。 第一条 工程概况 1.1工程名称: 地点:   1.2 工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)   装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。   1.3 承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。     a类为包工包料        b类为包工不包料 1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。 双方确定合同额为 元,金额大写(人民币) 。 设计费为 元,金额大写(人民币) 。   1.5 施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。     自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。   1.6 如遇下列情况,工期相应顺延。   1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。   1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。   1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。   1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。   1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。   1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。   1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。   第二条 工程监理   若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。   第三条 甲方义务   3.1 开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。   施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。   3.2 不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。   3.3 做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。   3.4 参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。   第四条 乙方义务   4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。   4.2 保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。   第五条 工程变更   工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。   第六条 工程验收   6.1 隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。   6.2 工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。   第七条 工程款交付方式   7.1 第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。 7.2 第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。   7.3 第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。   7.4 工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单, 七日内付清余款。   第八条 违约责任   8.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。   8.2 未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。   8.3 因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。   8.4 甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。   8.5 由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。   8.6 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。   8.7 由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。   第九条 保修   9.1 本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。   9.2 乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。   9.3 人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。   第十条 纠纷解决方式   本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。   第十一条 其它项目具体规定   11.1 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)   11.2 工程竣工决算以实际工程量计算为准。   11.3 增减项目由双方协商,双方签证为依据。   第十二条 附则   12.1 本合同经甲、乙双方签字后生效。   12.2 甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。   12.3 本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。   12.4 本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。   12.5 合同的其它附件。   附件一:装饰装修工程预算书   附件二:装饰装修工程设计图纸   附件三:装饰装修工程变更单   附件四:装饰装修工程验收单   附件五:工程结算单   附件六:工程保修单   第十三条 其它约定条款   发包单位                 承包单位: (盖章)                  (盖章) 地  址:                 地  址:   委托代理人:                委托代理人:章国鹏 联系电话:                 联系电话: 签约地点:                 签约地点:   签约时间:                 签约时间:
    • 装修合同 装饰合同 油漆施工合同 11个月前