4条回答

• 

  大智若愚_6913 2015-11-21 15:33

  排水工程施工合同范本： 甲方:                                          乙方:                                                                      签约地点:    经甲乙双方友好协商就                     
    排水工程达成如下协议:  
   一、工程概况    工程名称:      工程地点:      
  二、施工现场内甲方不提供搭建临时设施的场地，乙方可到周边租用民房作为仓库和宿舍。  
    三、水电接口位于红线内总配电房间和总水表处。乙方使用时，安装计量表，费用乙方承担。配合费由乙方自己与有关工程队商定自负。   
  四、工程造价:根据                  年            月         日招投标乙方报价，工程总价为                     整。(￥                     元)  
    五、工程中所用材料由乙方负责采购，质量必须符合国家标准及满足图纸设计及甲方指定产品要求。本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现限期退场，造成损失由乙方负责。乙方必须服从甲方监督管理，并配合给水、有线、电信、供电、消防、绿化、智能化、煤气等工程队的施工，不得发生打架等事件，施工中的质量问题必须及时整改。  
    六、一期工程乙方必须于   2009年   5   月   1   日开工，工期为   30日历天(即2009年5月1日至2009年5月30日)，乙方不得有任何理由提出延长工期，延误工期按每天1000元罚款;二期工程，甲方安排在2010年上半年实施，工期为30日历天，开工时间甲方另行通知。    七、工程付款:1.工程进度完成一半时支付30%，计                     元整，工程全部完工后一周内支付60%，计                           元整。2.余款在2010春节前结清。  
    八、工程保修按国家及建设部规定。工程完工后壹周内，乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工图贰套。  
    九、乙方必须做好施工人员的安全教育，不得发生安全事故，如发生事故，一切责任与赔偿由乙方负责，甲方不负任何责任及赔偿。    十、《招标文件》与《报价书》和本《合同书》具有同等的法律效力。
    十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。     
       甲方(代表签字):   
  乙方(代表签字):

  0 评论
• 

  最亮的小太阳 2015-11-21 15:31

  工程名称： 甲 方： 乙 方： 经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方给排水工程施工进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、 施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的给排水工程施工连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。二、 施工方案：一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，给排水工程施工卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。三、 施工材料要求及材料供应1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜 3㎜d、pe-xa管， “ 道诚 ”牌，de20×1.9㎜盘管间距均采用250毫米（以设计图纸为准）e、分水器为全铜，巨帆牌。f、钢丝网：∮2×200mm×200mm,2、辅助材料采用市面上通用材料。四、 施工现场管理1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。五、 工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。 给排水工程施工施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设给排水工程施工的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。六、 施工工期： 现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。七、 质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。八、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。 甲方：（公章） 乙方：（公章）签字：

  0 评论
• 

  可爱的橙子 2015-11-21 15:31

  排水工程施工合同范本：
  甲方: 乙方:
  签约地点:
  经甲乙双方友好协商就 排水工程达成如下协议: 一、工程概况
  工程名称: 工程地点:
  二、施工现场内甲方不提供搭建临时设施的场地，乙方可到周边租用民房作为仓库和宿舍。
  三、水电接口位于红线内总配电房间和总水表处。乙方使用时，安装计量表，费用乙方承担。配合费由乙方自己与有关工程队商定自负。
  四、工程造价:根据 年 月 日招投标乙方报价，工程总价为 整。(￥ 元)
  五、工程中所用材料由乙方负责采购，质量必须符合国家标准及满足图纸设计及甲方指定产品要求。本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现限期退场，造成损失由乙方负责。乙方必须服从甲方监督管理，并配合给水、有线、电信、供电、消防、绿化、智能化、煤气等工程队的施工，不得发生打架等事件，施工中的质量问题必须及时整改。
  六、一期工程乙方必须于 2009年 5 月 1 日开工，工期为 30日历天(即2009年5月1日至2009年5月30日)，乙方不得有任何理由提出延长工期，延误工期按每天1000元罚款;二期工程，甲方安排在2010年上半年实施，工期为30日历天，开工时间甲方另行通知。
  七、工程付款:1.工程进度完成一半时支付30%，计 元整，工程全部完工后一周内支付60%，计 元整。2.余款在2010春节前结清。
  八、工程保修按国家及建设部规定。工程完工后壹周内，乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工图贰套。
  九、乙方必须做好施工人员的安全教育，不得发生安全事故，如发生事故，一切责任与赔偿由乙方负责，甲方不负任何责任及赔偿。
  十、《招标文件》与《报价书》和本《合同书》具有同等的法律效力。 十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
  
  甲方(代表签字): 乙方(代表签字):
  
  日期

  0 评论
• 

  abbe96 2015-11-21 15:31

  水电安装施工合同
  建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：年
  月
  日
  建设单位：（简称甲方）
  地
  址：施工单位：（简称乙方）
  地
  址：兹有
  工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
  第一条：工程地点
  第二条：工程内容
  第三条：承包方式
  第四条：工程价款及调整
  1、工程价款
  2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：1、甲方代表确认的工程量增减；
  2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
  3、工程造价管理部门公布的价格调整；
  4、甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
  5、合同条款以外得其他增减或调整；
  第五条：付款方式
  第六条：合同工期
  1.双方商定总工期为
  天。
  开工日期：年
  月
  日
  竣工日期：年
  月
  日
  2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
  1、甲方不能按合同约定提供开工条件，
  2、工程量变化和设计变更；
  3、非乙方原因得超过4个小时以上时；停水停电停气
  4、工程款未按时支付；
  5、不可抗力（如地震台风火灾等）
  3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
  4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款
  元，反之每提前一天奖励
  元。但奖罚累计不超过总造价得2%.

  0 评论