4条回答

• 

  为了你_8879 2015-11-12 10:48

  施工电梯安装（拆除）合同 立协人：（项目部）
  （以下简称：甲） 立协人：（安拆单位） 西安天海建筑工程机械有限责任公司
  （以下简称：乙） 立协人：（产权单位）
  （以下简称：丙） 甲、乙、丙三方因
  楼项目部
  台高度为
  米施工电梯的安/拆订立本合同，为明确甲乙丙三方的安全生产责任，确保机械的顺利安/拆，经甲乙丙三方协商达成如下协议： 一、甲乙丙三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产的法律、法规及条例规定。 二、甲方责任： 1、甲方提供安装/拆卸场地，对工作区域采用有效的维护措施，并派专人值班。 2、甲方在设备安/拆期间，必须提供塔机配合乙方进行安装，保证提供正常工作所必须具备的动力电源、电压条件及防护设施等。对施工过程中的不安全因素有权制止。因场地条件在设备拆装时发生的一切事故由甲方负责。 三、乙方责任： 1、乙方必须按设备说明书、安装拆除规程和安全操作规程、以及提供的专项装拆施工方案进行安装/拆除。 2、乙方向甲方提供营业执照、安/拆资质证书、安全生产许可证及特种设备作业人员岗位证书（复印件）。 3、乙方进场施工前，必须做好人员的安全技术交底，并与甲方签订安全协议。 四、丙方责任： 1、由丙方或出租方提供的设备必须保证产品（附件）的质量，提供相应的产品合格证明并符合现行国家标准，由此造成的意外或损失由丙方负责。 2、丙方负责日常管理。在没有乙方人员到场，若丙方擅自派人安/拆、顶升作业中发生的一切机械设备安全及人身安全事故所造成的一切费用及有关责任，均由丙方自行承担，与乙方毫无关系。 五、安/拆、顶升所有设备材料及费用由丙方提供，安拆、顶升费用共：
  元（大写：
  ），支付方式：（初次）安装/拆卸完毕后7天内支付70%，验收合格资料办理齐全后付清全款。 六、安装完毕经技术监督局验收合格后交付甲方使用。 七、未尽事宜，三方共同协商解决，协商不成由工程所在地法院裁决。 本协议一式叁份，甲乙丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 丙方： 经办人、； 经办人： 经办人： 签约日期： 年 月 日

  0 评论
• 

  Standby凡 2015-11-12 10:40

  合同编号：
  甲方 ：
  乙方 ：
  根据《中华人民共和国合同法》及国务院2009年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：
  一、工程概况：
  1、工程名称： 电梯安装
  2、设备型号、数量及安装费用：
  楼号梯 号型 号层/站安装调试单价数量小计
  安装总价￥
  备注：1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
  2、发票类别：普通发票。
  二、付款方式：
  1、电梯到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 %;
  2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 % 。
  以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。
  三、电梯安装调试适用的标准及规范：
  (1)《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003
  (2)《电梯安装验收规范》gb10060-2003
  (3)《电梯工程质量验收规范》gb50310-2002
  (4)《电梯试验方法》gb/t10059-1997
  (5)《电梯技术条件》gb/t10058-1997
  (6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准
  (7)有更高标准版本的按高标准执行
  四、安装资格保证：
  根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
  五、安装工期：
  1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：
  (1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;
  (2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;
  (3)甲乙双方已经按《电梯工程质量验收规范》gb50310-2002进行井道交接;
  (4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;
  (5)甲方按本合同约定支付了相应款项。
  如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响电梯安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。
  2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合电梯安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。
  3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。
  六、安装验收
  1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
  2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。
  3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。
  七、电梯安装相关的工作责任
  1、甲方责任
  1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。
  2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
  3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
  4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。
  5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
  2、乙方责任
  1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。
  2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
  3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。
  4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工电梯的脚手架，电梯安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
  5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。
  6)负责电梯安装及质量的自检验收。
  7)电梯安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。
  8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。
  9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。
  10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办电梯注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。
  11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
  12)电梯验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将电梯设备及相关资料移交甲方。
  13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
  14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。
  15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的所有责任由乙方承担;
  16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。
  17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。
  18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。
  八、质量保证
  电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。
  九、违约责任：
  1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
  2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
  十、司法管辖：
  签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分
  十一、不可抗力
  指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、暴乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。
  十二、合同生效、终止和争议
  1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。
  2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。
  3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
  4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。
  甲 方乙 方
  单位名称单位名称
  单位地址单位地址
  签约代表签约代表
  开户银行开户银行
  帐 号帐 号
  税 号税 号
  签订日期年 月 日签订日期年 月 日

  0 评论
• 

  [昵称被屏蔽] 2015-11-11 21:42

  例：　　甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)
  乙方:xxxxxx(以下简称乙方)
  为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
  一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元
  二、工程地址:渝西科技工业园区
  三、建筑面积:约5000m2
  四、建筑结构:砖混结构
  五、承包方式:包工包料
  六、工程造价:含价有税费300元/m2
  七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
  八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。
  九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
  十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
  十一、施工中的具体要求:
  1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
  2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
  3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
  4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
  十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
  十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
  十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
  甲方:合川市大石建司铜 乙方:
  商业商铺工程项目部
  代表人: 代表人:
  签字日期: 年 月 日

  0 评论
• 

  abbe96 2015-11-11 19:46

  你好 我也是网上找到的，希望能帮到你！ 施工电梯租赁合同书
  
  甲方（承租方）：
  乙方（出租方）：
  
  根据《经济合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权力义务，双方协商一致，签订本合同。
  一、 租赁机械的名称、型号、数量、地点：
  1、 名称：
  2、 型号：
  3、 数量：
  4、 地点：
  二、 进出场费、租金及其交纳期限：
  1、 进出场费为人民币 元整，机械进场后五日内一次结清。
  2、 按月结算当月租金，每月租金为人民币 元整，一次性定价不作调整。
  3、 租赁费付款方法：从安装调试验收合格之日算起。下月月初3日内付清上月租赁款，如未按期付款，每天加收月租金1%的滞留金。
  4、 春节放假期间，按租金的＿＿％收取台班。
  三、 甲方责任：
  1、 负责设备基础施工、制作。
  2、 提供安全、可靠的电源，并将电源引入设备电源箱。
  3、 积极配合升降机安装，拆除工作，保证进出场道路畅通，负责夜间施工照明。
  4、 提供设备料具用房。
  5、 承租过程中，确保机械辅件免遭丢失或损坏。
  6、 提供操作人员食宿条件，伙食费用。
  四、乙方责任：
  1、 机械操作人员由乙方配备，保证持证随机上岗。
  2、 配备三名操作人员，实行机械设备施工管理和安全管理的机长负责制。
  3、 积极努力配合甲方施工，对工作不认真或服务态度差的操作人员，甲方有权提出更换。
  4、 向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底，负责机械设备的进场安装、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。
  五、人员管理及安全责任
  1、 乙方操作人员应严格遵守操作规程操作，严禁违章作业，因违规操作引起的责任由乙方负责。
  2、 乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。
  3、 甲方违章指挥时，乙方操作人员有权拒绝作业，甲方人员不得进入机械操作室。
  4、 甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门，不得违犯；如在电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，方可安全工作。电梯是垂直运行的，看不到上一层和下一层，如在电梯周围或场地内发生意外，乙方无任何责任。
  六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：
  1、 租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。
  2、 故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。
  3、 做好设备维修保养，及时处理故障，做到一般故障4小时内排除，大故障24小时内排除。每月累计停机修理不超过4天，
  七、违约责任：
  1、 甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租费全额结算,停机所造成的一切损失由甲方负责。
  2、 因甲方的原因造成停工的，十五天内按正常费用结算。若超过十五天应以书面形式通知乙方，超过十五天的部分按正常租费的 %结算。
  3、 甲方于报停前十五天以书面形式通知停机时间。机械使用完毕,甲方结清租赁费之日起十五天内退场。
  八、其他约定事项：
  。
  九、争议的解决方式：
  本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决，无法协商时，依法向人民法院起诉。
  十、本合同一式二份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，所有条款履行完毕后自动失效。
  
  
  
  甲方： 　　　　乙方：
  　　　（签章）　　　　　　　　　　（签章）
  
  代表签字： 代表签字：
  电话： 　　　　　　 电话：
  
  年 月 日 　年 月 日

  0 评论