3条回答

• 

  可爱的橙子 2015-11-09 13:20

  甲方： （以下简称甲方）
  乙方： （以下简称乙方）
  根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就河北方亿科技工业园6#、7#建筑物玻璃门施工协商一致，订立本协议，双方共同遵守。
  一、工程概况
  1、工程名称：
  2、工程地点：
  3、结构形式、层数：
  二、承包工程内容
  1、承包内容：玻璃门制作、安装（含锁、拉手、地弹簧、钢化玻璃、方钢管包不锈钢框及竖横梃、密封等安装），约 平方米。
  2、玻璃门的规格、编号、数量等：见附件
  3、承包方式：包工包料。包括材料、制作、包装、运输、安装（含配件）、保洁、验收等从采购原料到制作安装直至验收的全过程。
  三、工程工期
  门框制作安装5天，门扇安装10天。具体制作安装时间甲方提前10日通知到乙方。通知方法采用书面或短信或电话或电子邮箱形式。
  四、质量标准
  1、工程质量等级：合格。
  2、验收标准：国家、地方现行的建筑安装工程质量检验评定标准及其他关于玻璃门的制作安装、钢化玻璃、拉手、地弹簧、门锁质量的规范标准
  五、工程价款及支付
  1、本工程按单位面积执行固定包干单价（含税），并一次包死。固定包干单价为 元/平方米。（其中每樘MLC-3玻璃门在固定包干单价的基础上另增加2000元/樘。）暂定合同总价： 元。
  2、结算总价=固定包干单价×结算面积（实际安装樘数面积）；结算面积为各种规格数量玻璃门框外围的实际面积总和。
  3、实际玻璃门安装樘数的增或减固定包干单价不变。
  1 本工程无预付款；2玻璃到场后支付合同价的60%；3工4、价款支付：○○ ○
  6质保金为结算总价程验收合格并办理完结算手续后支付到结算总价款的95%；○
  款的5%，在本工程无质量问题、无乙方未履行质保责任的前提下一年保修期满后支付（无息）。
  5、在施工过程中，乙方施工不符合合同约定或不符合甲方及监理要求，对
  存在严重质量问题的部位的须及时整改，同时甲方有权暂停支付当期工程款。
  五、工程用料规定
  1、框料采用方钢40*80*1.5，中间横挺采用方钢80*80*3，中间竖撑采用方钢40*80*3，钢化玻璃12mm厚，地弹簧为“拉力”牌，用0.8mm拉丝不锈钢。MLC-3为有框玻璃门，扇边料采用80*45*3mm铝合金型材，上码头料采用100*45*3mm铝合金型材，下码头料采用180*45*3mm铝合金型材，门拉手采用通长的扁形拉手。其他门为无框玻璃门，拉手采用800长的扁形拉手。
  2、样式见简图
  六、甲方的权利和义务
  1、甲方派驻工地代表 ，代表甲方按照本协议及其它相关规定，对乙方施工质量、进度、安全等进行管理。甲方更换现场代表，应及时书面通知乙方。
  2、甲方所有文件经甲方驻工地代表签字确认后，方可实施。
  3、提供临时水、电接口。
  4、甲方协调乙方与总包单位进行标高的交接和施工期间的关系。
  5、参加工程检查、验收，组织工程竣工验收。
  6、按时拨付工程进度款和办理工程结算。
  7、负责对乙方提出的设计变更、工程洽商等有关文件进行审核、确认，凡涉及工期、工程造价、工程索赔的文件，无甲方签字和盖章的，甲方均不认可。 8、乙方必须按甲方、监理确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理对进度的检查、监督。工程实际进度滞后经确认的进度计划时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度严重滞后于计划进度的，甲方和监理有权采取各种抢工措施，以保证总进度计划，由此产生的一切费用，均由乙方承担。
  9、甲方有权根据实际需要提出工程变更（含工期目标）、验收等指令，乙方应积极配合予以实施，不得以任何理由拒绝、拖延，否则由乙方承担一切损失。
  10、甲方有权制定有关现场管理制度，乙方必须遵照执行。
  11、甲方委托的监理单位：石家庄冀佳建设工程监理有限公司，负责质量、进度、安全、投资、现场施工协调等工作。
  12、除正常检测外，甲方、监理单位有权对其深度怀疑产品委托有关权威部门进行性能鉴定，费用由乙方承担。
  七、乙方的权利和义务
  1、乙方派驻工地代表 （有乙方出具的委托书），代表乙方按照本协议及其它相关规定，对质量、进度、安全、文明施工等进行管理。如乙方需对人员安排进行变更，必须提前一周以书面形式说明原因，经甲方同意后方可执
  行，否则，甲方发现乙方每违约一次（或一人）需支付违约金500元。乙方管理人员变更后，其后任必须无条件全面承担前任应付的责任，否则视为乙方违约。
  2、乙方的要求、通知均须以书面形式，由乙方工地代表签字并加盖乙方公章后递交甲方，但其中对本协议的任何修订、工程结算款的审定等重要文件，需有乙方法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章为有效文件。
  3、乙方必须保证不拖欠农民工工资，保证优先支付农民工工资。因乙方拖欠农民工工资，造成影响的，甲方有权代乙方支付拖欠的农民工工资，并从乙方工程款中双倍扣除。
  4、乙方在开工前应向甲方提供国家规定的须持上岗证的人员的合格上岗证等证件；需乙方办理的手续，由乙方负责办理。
  5、乙方现场代表在施工和验收期间必须参加每周工程例会，若因故不能参加应提前12小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方应向甲方支付200元/人/次的违约金。
  6、从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，按要求提前缴纳水电费。
  7、对所施工工程的施工质量和工期负责。
  8、对未正式移交甲方的已完工程，乙方应负责成品保护工作，期间如发生损坏或丢失，乙方自费予以修复，乙方在施工期间同时要保护好总包单位已施工完的工程，如损坏负责修复。
  9、在甲乙双方约定的工期内，乙方须确保甲方确认的工程进度和工期目标。需向甲方提交加盖公章的书面施工计划。
  10、严格遵守有关环境保护法律、法规，遵守政府主管部门对施工场地交通、施工污染、噪音等安全文明施工的有关管理规定，发生的费用及造成的罚款，由乙方全部承担；施工现场必须达到市级文明工地的标准。否则甲方有权从应付款中直接扣除结算总造价3%的工程款作为乙方违约金。
  11、严格遵守安全法律法规安全条例，加强现场安全文明施工管理，发生安全事故一切责任均由乙方承担。
  12、工程现场所有垃圾由乙方清运至工地以外。
  13、工程竣工具备验收条件后，7日内向甲方提供合格、完整的承包工程资料四套，工程资料不合格不进行结算。
  14、工程竣工验收时，乙方应参加竣工验收。向业主交房前应配合甲方交房，对所施工内容及施工楼号涉及的整体内外进行保洁，以满足交房要求。
  八、工程质量管理
  1、乙方按照技术质量标准、规范、设计图纸要求、工程变更以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，及时根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。
  2、经验收工程质量达不到合格的部分，乙方应按甲方、监理和验收提出的要求维修或拆除、重新施工，直达合格标准要求。因乙方原因达不到合格要求，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。竣工备案验收和交房验收时不合格，乙方除应承担由此给甲方造成的损失外，还须向甲方支付工程总价款2%的违约金同时负责维修至合格。
  3、乙方制作中必须使用国家现行规范、标准技术要求和约定的材料，不经甲方同意不得擅自更改，否则视为不合格，所造成的损失由乙方赔偿。
  4、附件中的门窗尺寸均为参考。乙方在所有门制作前，必须到现场核实各种门的规格数量、门口尺寸、门扇的开启方向及其数量，否则由此造成的损失乙方自主负责。同时乙方在制作安装前检查总包单位施工的门口的质量情况，签署接收单或提出异议，否则视为合格能够满足乙方施工的要求。
  九、工程保修
  1、保修期限：保修期自竣工验收合格、备案完成之日起计算。保修期为2年。保修范围是乙方施工的全部内容。保修期满后乙方做好售后服务，负责用户在使用过程中门出现问题的维修与维护。保修期满后的维修甲方只负责支付材料款。
  2、保修期间，乙方接到维修通知后8小时内予以维修（紧急情况，应2小时内到达），乙方不能及时维修或经过两次维修均未能维修完好的，甲方有权指定其它单位维修，甲方有权自行委托相关单位代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付乙方工程款或质保金时扣除，如乙方的质保金不足以支付甲方垫付的维修费和损失，甲方有权向乙方追偿，同时不免除乙方应负的责任。
  3、凡属于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷，均属于乙方保修责任范围，其维修费用和因乙方维修造成业主的相关损失，应由乙方承担；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。
  4、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。
  十、违约责任
  1、乙方未按本协议约定或甲方确认的工程进度施工，每延误一天需向甲方支付延期违约金，违约金按合同总价的百分之五收取，并承担由此引起的甲方所有损失。
  2、乙方必须执行本合同约定的条款，不得以任何形式转包给其他单位或个人。如发现有转包等违约行为，甲方有权终止供货合同，乙方须按本合同总价的100%向甲方缴纳违约金；此外由此造成的一切经济损失，由乙方全部赔偿。
  3、由于乙方的原因导致甲方未能在约定的期限内向业主交房的或向业主交房时不能取得验收备案，由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的损失。

  1 评论
• 

  dys19951122 2015-11-09 13:04

  玻璃贴膜施工合同：
  定作方（甲方）： 联系人： 固话： 手机： 施工地址： 承揽方（乙方）： 联系人：王炳军 固话： 手机： 公司地址： 第一条 工程概况
  1. 工程名称 2. 工程地点 3. 工程范围：建筑玻璃贴防爆膜膜面积 平方米。 第二条 工程期限 1. 本工程合同总工期为 天（从开工之日算起）。 2. 本工程开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。 3.如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）甲方在合同规定开工日期前 天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方施工进度者。 （2）未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工进度者。 第三条 工程合同总价 本工程单位造价 元/平米，总价为人民币 元。大写金额 。 第四条 工程质量和检查验收 1．乙方必须严格按相关说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。 2. 工程竣工后乙方发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书。 第五条 双方负责事项
  一、 甲方 （1）负责施工现场的室内环境清洁，使施工环境不影响工程质量； （2）审核乙方工程进度，及时向乙方支付工程进度款； （3）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量和合同执行进行监督检查，工程中间验收、工程进度拨款签证； （4）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。 二、乙方 （1）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购，在交工前应负责保管，并清理好场地； （2）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收； （3）在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工作质量问题，负责无偿修理。 第六条 工程价款的支付与结算 合同签订后，甲方应先付乙方总金额50%即人民币 （大写） 的预付款，工程进行到总工程量的50%时甲方支付到工程总款的 ，剩余款项待施工完毕经甲方验收合格后，并双方签署交工验收证书后，一次性付清。 第七条 责任规定 （1）工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。 （2）甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 第八条 保修 玻璃防爆膜自签订合同日起质保 年，人为和自然灾害除外。 第九条 争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。调解不成，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉，任何一方提起的诉讼均由甲方所在地人民法院管辖。 第十条 特殊条款
  本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款 第十一条 项目规格： 甲方代表（盖章）： 乙方代表（盖章）： 年 月 日 年 月 日

  1 评论
• 

  灯泡大怪兽 2015-11-09 14:07

  建设单位：    施工单位： 日   期： 施   工   合   同   书 建设单位（以下简称甲方）：    施工单位（以下简称乙方）：    甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。 第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1   工程范围：    “城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。    1.2   工程单价：    (详见后附报价书之报价明细表) 1.3   工程数量及总价合计：    (详见后附报价书之工程报价总表) 1.4   此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。    1.5   本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。 第二条：工程用料 2.1   玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。    2.2   铝合金型材：    均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。    2.3   硅酮结构胶及密封胶：    选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。    2.4   幕墙开启配件：国产优质七字执手。    2.5   钢件：国产优质Q235b钢型材。 第三条：付款方式 3.1   铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30％作为第一次工程进度款；    3.2   铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20％；    3.3   玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20％；    3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80％；    3.4   验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97％给乙方，剩余3％从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。    3.5   甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。 第四条：甲乙双方责任 4.1   甲方责任：    4.1.1   提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；    4.1.2   办理施工许可证；    4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；    4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；    4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；    4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。    4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；    4.1.8   在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；    注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。    4.2   乙方责任：    4.2.1   对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。    4.2.2   严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果； 4.2.3   编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；    4.2.4   负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；    4.2.5   严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；    4.2.6   作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。    4.2.7   提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。 第五条：工期 5.1   开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。    5.2   施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。    5.3   工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；    5.3.1   由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；    5.3.2   一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；    5.3.3   由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；    5.3.4   甲方不按合同规定支付工程款；    5.3.5   其它非乙方原因的停工；    5.4   以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。 第六条：工程质量 6.1   工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。    6.2   工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。    6.3   工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。 第七条：设计变更 7.1   甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。    7.2   由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。 第八条：竣工、结算与保修 8.1   工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。    8.2   工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。    8.3   保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。 第九条:工程停建或缓建 9.1   因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。    9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。 第十条：其它 10.1   所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。    10.2   履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。    10.3   本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效,   生效后无正当理由单方不能弃约,   弃约方需赔偿对方的一切经济损失。    10.4   本合同待工程验收,   工程结算完成,   甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。    10.5   本合同正本一式两份,   双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方:   乙方:    法人代表:   法人代表：    (或委托代理人):   （或委托代理人）:

  0 评论