3条回答

• 

  芒果5270 2015-11-04 10:55

  一．工程概况：　　1..工程地点：　　2.工程名称：　　3.工程内容：　　4.承包方式： 包工、包料　　5.承包价格： 元/米　　二、乙方职责：　　1.本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，伸缩缝漏水修补工程要在甲方规定的时间完成　　2.在修补伸缩缝漏水施工过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承担　　3.质量保证，乙方所施工的伸缩缝补漏工程，在三年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）　　三、甲方职责：　　1.甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通　　2.协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行　　四、付款方法：　　伸缩缝补漏工程开工后，甲方应支付工人生活费40% 、待伸缩缝补漏修补完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）　　五、法律责任：　　1.合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金　　2.合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼　　3.本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效。　　甲方： 乙方：　　联系电话：　　日期：2011年 月 日

  0 评论
• 

  最亮的小太阳 2015-11-04 09:50

  建筑防水工程施工合同 工程名称：
  承 包
  方：北京泛华天河防水技术工程有限责任公司 签订地点：北京市丰台区小屯路9号立高大厦
  签订时间：
  年
  月
  日
  
  建筑防水工程施工合同
  - 2 - 发包单位： （以下简称甲方） 承包单位： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。 一、工程名称：
  二、工程地址：
  三、工程范围：
  
  
  四、工程内容：
  
  
  五、 承包方式：包工包料。 六、 施工材料： 品名
  型号
  规格
  品名
  型号
  规格
  品名
  型号
  规格
  五、 工程造价： 1、
  施工每平方米
  元，（包含辅料及人工费）竣工后按实际面积结算。 2、
  施工面积为
  m2,总工程款为
  元整。
  建筑防水工程施工合同
  - 3 - 大写：
  六、 工程期限： 开工
  年
  月
  日 竣工
  年
  月
  日（遇雨顺延） 七、 结算方式： 1、材料及人员入场经甲方确认符合合同要求甲方向乙方支付总工程款的
  %。 2、完工经验收合格后
  日内甲方一次性向乙方总工程款的
  %。 3、余款
  %作为质保金，保修期过后
  日内甲方一次性向乙方付清。 八、 甲、乙双方责权： 1、 甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。 2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。 3、 甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。 4、 乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。 5、 工程保修期
  年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行免费维
  建筑防水工程施工合同
  - 4 - 修，全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责。 九、 其他约定： 1、 施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。 2、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。 3、 未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。 4、 本合同一式
  份，甲乙双方各执
  份，本合同自签订之日起长期有效。 甲方： 乙方： 法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人： 地址： 地址： 电话： 电话：

  0 评论
• 

  没有昵称_0108 2015-11-04 09:09

  甲方：
  乙方：
  依据、及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
  一、 工程概况
  1）、工程地点：
  2）、工程名称：
  3）、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎3mm厚，-15°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
  二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
  三、 主材选用及工程价款等：
  1、 选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15° 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
  2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）
  3、 施工厚度要求：采用外mm厚“ ” 防水卷材
  4、全部包工包料，单价为 元/平方。
  6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
  四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
  五、 工程质量：
  1）、工程质量标准：合格工程质量标准。
  2）、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»（GB18242-2000)及《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
  六、合同价款与支付方式
  按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
  在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。
  达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
  七、工程款支付办法：
  1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后， 7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；
  2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验；在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%；若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题；
  3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工；在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%；
  4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  十、隐蔽工程和中间验收
  所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。
  十一、安全施工 文明施工
  安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
  十二、工程变更
  施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。
  十三、工程转包和分包
  本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
  十四、不可抗力
  双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。
  十五、保险
  承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
  十六、关于意外停工的约定
  因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。
  十七、工程质量保修
  本防水工程的保修期为五年；
  承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
  十八、违约责任：
  1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
  2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
  3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
  4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
  5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
  6、 乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。
  7、 在保修期间（保修期为五年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
  8、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
  9、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
  十九、廉洁条款
  1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
  2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。
  二十、其他事项：
  1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
  2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
  甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
  甲方负责人签字： 乙方负责人签字：
  签约日期： 20 年 月 日 签约日期：20 年 月 日

  0 评论