5条回答

• 

  清水一掬 2015-08-25 16:18

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，合作双方在进行建设工程施工项目时，必须签订工程施工合同，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前，可参照国家发布的工程施工合同范本。
  
  1999年版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)
  
  建 设 工 程 施 工 合 同
  
  (GF-1999-0201)
  
  合同编号: 字 号
  
  中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局
  
  第一部分 协议书
  
  发包人(全称):
  
  承包人(全称):
  
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
  
  一、工程概况
  
  工程名称:
  
  工程地点:
  
  工程内容:
  
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
  
  工程立项批准文号:
  
  资金来源:
  
  二、工程承包范围
  
  承包范围:
  
  三、合同工期:
  
  开工日期:
  
  竣工日期:
  
  合同工期总日历天数 天。
  
  四、质量标准
  
  工程质量标准:
  
  五、合同价款
  
  金额(大写): 元(人民币)
  
  ￥: 元 六、组成合同的文件
  
  组成本合同的文件包括:
  
  1、本合同协议书
  
  2、中标通知书
  
  3、投标书及其附件
  
  4、本合同专用条款
  
  5、本合同通用条款
  
  6、标准、规范及有关技术文件
  
  7、图纸
  
  8、工程量清单 9、工程报价单或预算书
  
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
  
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  
  十、合同生效
  
  合同订立时间: 年 月 日
  
  合同订立地点: 本合同双方约定 后生效
  
  发包人:(公章) 承包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 邮政编码: 邮政编码:
  
  工程施工合同范本可分为以下不同种类:建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。
  
  在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。 其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列。
  
  组成工程施工合同范本的文件包括:
  
  1、工程施工合同协议书
  
  2、中标通知书
  
  3、投标书及其附件
  
  4、工程施工合同专用条款、
  
  5、工程施工合同通用条款
  
  6、标准、规范及有关技术文件
  
  7、图纸
  
  8、工程量清单
  
  9、工程报价单或预算书
  
  10、建设工程施工合同范本使用说明
  
  在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项:
  
  1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利。
  
  2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。
  
  若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息。
  
  2013年新版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
  
  为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)。本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。
  
  与1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度，调整完善了合同结构体系与合同价格类型，更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡，加强了与现行法律和其他文本的衔接，保证了合同的适用性。

  0 评论
• 

  梦见了什么 2015-08-24 12:47

  甲方：
  乙方：
  
  　　本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将伸缩缝漏水修补工程承包给乙方施工。为了明确双方的职责。确保伸缩缝漏水补漏工程按质期完成。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：
  
  　　一．工程概况：
  　　1..工程地点：
  
  　　2.工程名称：
  
  　　3.工程内容：
  
  　　4.承包方式： 包工、包料
  
  　　5.承包价格： 元/米
  　　二、乙方职责：
  　　1.本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，伸缩缝漏水修补工程要在甲方规定的时间完成
  
  　　2.在修补伸缩缝漏水施工过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承担
  
  　　3.质量保证，乙方所施工的伸缩缝补漏工程，在三年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）
  　　三、甲方职责：
  　　1.甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通
  
  　　2.协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行
  
  　　四、付款方法：
  　　伸缩缝补漏工程开工后，甲方应支付工人生活费40% 、待伸缩缝补漏修补完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）
  
  　　五、法律责任：
  　　1.合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金
  
  　　2.合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼
  
  　　3.本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效。
  
  　　甲方： 乙方：
  　　联系电话：
  　　日期：年 月 日

  0 评论
• 

  Andy421 2015-08-18 16:12

  发包方(甲方)：
  承包方(乙方) ：
  兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
  一、工程概况：
  1、工程名称：
  2、工程地点：
  3、承包内容：
  4、承包范围：
  5、承包方式：
  6、质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
  7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。
  二、甲方工作：
  1、甲方指派 为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
  2、负责向乙方提供临时水电。
  三、乙方工作：
  1、乙方 为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
  2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
  3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
  四、关于质量的约定：
  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。
  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
  4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
  五、关于工期的约定：
  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
  六、关于价款和结算的约定：
  1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元(人民币)。
  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
  3、付款方式：
  a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。
  b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元
  c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。
  d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。
  e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。
  七、关于材料的约定：
  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。
  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。
  3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
  八、关于安全生产的约定：
  1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
  2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。
  3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
  九、关于违约责任的约定：
  1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
  2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。
  3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。
  4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。
  本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。
  甲方(签章)： 乙方(签字)：
  年 月 日 年 月 日

  0 评论
• 

  可爱的橙子 2015-08-18 14:30

  合同编号____________________
  工程名称：__________________________
  工程编号：__________________________
  发包方：__________________________
  承包方：__________________________
  签订时间：__________________________
  签订地点：__________________________
  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
  　　第一条　工程项目
  　　一、工程名称：__________________________
  　　二、工程地点：__________________________
  　　三、工程项目批准单位：

  0 评论
• 

  ddd_3192 2015-08-18 10:00

  合同编号____________________
  
  工程名称：__________________________
  工程编号：__________________________
  发包方：__________________________
  承包方：__________________________
  签订时间：__________________________
  签订地点：__________________________
  
  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
  
  　　第一条　工程项目
  
  　　一、工程名称：__________________________
  
  　　二、工程地点：__________________________
  
  　　三、工程项目批准单位：

  0 评论