3条回答

• 

  kitty1235 2015-07-25 19:13

  　　甲方（发包单位）：
  　　乙方（承包单位）：
  　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
  　　一、 工程名称：
  　　二、工程地点：
  　　三、工程内容、性质及数量：
  
  　　四、工程工期：
  　　五、工程质量要求：
  　　六、工程造价：
  　　七、工程承包方式及取费标准：
  
  　　八、工程价款的拨付及结算方式：
  
  　　九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：
  
  　　十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
  　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
  　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
  　　3、工程工期：
  
  　　4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
  　　十一、甲方责任：
  　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
  　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
  　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
  　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
  　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
  　　十二、乙方责任：
  　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
  　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
  　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
  　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
  　　5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
  　　（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
  　　（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
  　　6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
  　　十三、双方协议工价如下：
  　　分部分项
  　　工程名称 单位名称 人工基价
  　　（元） 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注
  
  　　质量 工期 文明施工
  
  　　十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
  　　1、安全生产协议书；
  　　2、治安、保卫、防火等协议书。
  　　十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。
  　　十六、违约责任：
  　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
  　　（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金；
  　　（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因 其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。
  　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
  　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金；
  　　（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 元的违约金；
  　　（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
  　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
  　　十七、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
  　　十八、争议：
  　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
  　　十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
  　　二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本
  　　份，甲方执 份，乙方执 份。
  
  　　甲方（合同章）： 乙方（合同章）：
  
  　　法定代表人： 法定代表人：
  　　委托代理人： 委托代理人：
  　　地址： 地址：
  　　电话： 电话：
  　　开户银行： 开户银行：
  　　帐号： 帐号：
  　　年 月 日 年 月 日

  0 评论
• 

  可爱的橙子 2015-07-25 18:03

  甲方: 公司
  乙方: 劳务专业工程有限公司
  工程名称:
  工程规模:建筑面积 平方米, 层
  依照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、安全施工、按期竣工,落实责权利相结合的原则, 公司和 公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。
  一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,达到竣工验收交付使用。
  二、工期: 年 月 日至 年 月 日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提前一天按工程总造价1‰奖励。
  三、质量等级:合格工程,若达不到合格,一切经济损失由乙方承担。
  四、合同价款: 万
  五、甲方负责事项:
  1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建设部"一标五规范",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度,并督促和监督执行。
  2、加强对本工程管理力度,坚持安全生产"安全第一、预防为主"的方针,严格实行安全生产目标责任制,监督检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工安全生产,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监督和制止酒后作业。
  3、严格实行建设工程安全监管制度,加强安全监督管理。
  4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
  5、强化建筑安全防护用具管理,严格实行建筑安全防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
  6、加强施工现场安全生产、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工安全检查标准》及上级有关工作部署,不断完善安全生产、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、规范化、景观化发展。深入开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。
  7、按照工程进度,由乙方提前列出书面计划甲方协助做好部分主要材料(三大材)的供给工作。
  8、根据工程形象进度,若乙方达不到规定要求,甲方有权暂停工程款拨付,待达到要求后拨付。
  9、对工程进度、工程质量、施工安全进行监督,负责工程周期性检查,协助乙方搞好工程验收及质量、安全大检查。
  10、对施工现场进行综合性管理,特别加强安全管理力度,杜绝违章指挥及违反操作规程行为。
  五、乙方应负责事项:
  1、严格执行《中华人民共和国建筑法》、建设部"一标五规范",以及市、区现行有关法规条例,认真落实公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度。
  2、加强管理,坚持安全生产"安全第一、预防为主"的方针,确保安全生产目标责任制,认识到位、措施到位、整改到位。与施工班组、生产工人层层落实责任目标管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工安全生产及技术和技能的培训教育,严禁违章指挥、违章作业,杜绝酒后作业。
  3、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施及公司和项目部有关文件和规章制度,全面落实执行技术交底及措施,认真做好班组和个人的安全教育工作。
  4、确保建筑安全防护用具使用正确、到位。
  5、认真贯彻执行施工现场安全生产、文明文明施工管理制度有关规定及上级有关部门工作部署,推进安全文明施工现场的规范化。深入到"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动中去。
  6、加强安全施工,抓好工程质量的管理,严格按照施工图纸和操作规程施工,确保工程质量,保证工程进度按合同规定的工期完成。
  7、乙方必须服从甲方的领导和管理,执行公司的规章制度,履行签定的劳务分包合同中的内容。
  8、要认真对待公司和上级主管部门对工程项目的检查,对检查出来的问题应立即整改,对整改不彻底屡教不改者,应受到必要的经济惩罚。
  9、施工期间,乙方应认真执行安全条例和安全操作规程,杜绝安全事故的发生,爱护集体财产,如管理不严造成人身财产损失,全部由乙方承担经济损失及一切责任。
  10、在生产期间,因乙方管理混乱而造成的工程质量差、材料浪费、机械损坏等经济损失,由乙方承担。
  六、特别约定:
  1、本工程双方定为无重大伤亡事故工程,乙方必须按照国家现行规范、规程、标准及上级有关文件规定要求,做到安全文明施工,否则所造成一切伤亡事故的损失及由此引发一切刑事责任由乙方自行承担,并接受公司的处罚决定。
  2、对施工现场安全文明施工差、不服从管理、存在严重安全隐患,甲方视情节轻重有权给予必要的经济处罚。
  3、因乙方施工质量低劣,违反国家规定、标准、规范引起用户上访投诉所发生的一切后果由乙方自行承担经济及刑事责任,并接受公司的处罚决定。
  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签订之日起生效,甲乙双方未经同意,不得擅自更改,否则后果自负。
  以上事项有未尽事宜,甲乙双方协商另立补充协议,同本合同具有同等法律效力。
  甲方: 代表人签字:
  乙方: 负责人签字:
  年 月 日 年 月 日

  0 评论
• 

  仰望天空45度角 2015-07-25 15:51

  编号：______________
  　　发包人：_____________________________________
  　　承包人：_____________________________________
  　　分包工程名称：_______________________________
  　　施工地址：____________________________区（县）
  　　发包人（全称）：________________________________
  　　承包人（全称）：________________________________
  　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
  　　第一条 工程概况及承包工作内容
  　　1.1 工程名称：______________________________________________
  　　1.2 工程概况：______________________________________________
  　　1.3 分包工作内容：__________________________________________
  　　范围包括：__________________________________________________
  　　1.4 工程监理单位（全称）：________________________________
  　　第二条 作业人员
  　　承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
  　　第三条 合同工期
  　　开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
  　　第四条 合同价款
  　　4.1 合同价款为：_________元（人民币）?大写：_________元?
  　　4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：
  　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
  　　（）4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
  　　（）4.2.2 以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：
  　　①定额工资单价为：
  　　瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；
  　　砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；
  　　水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；
  　　②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；
  　　③分项工程承包：
  　　外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；
  　　水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；
  　　内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________. ?
  　　4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）??
  　　4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
  　　4.3 对合同价款内容的明确：_______________________________________
  　　第五条 合同价款的结算和支付
  　　5.1 结算、决算资料：
  　　5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
  　　5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
  　　5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
  　　5.2 合同价款的结算和决算：
  　　5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
  　　5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
  　　5.3 合同价款的支付：
  　　5.3.1 合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。
  　　5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
  　　5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
  　　5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
  　　第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
  　　6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
  　　6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：
  　　6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
  　　6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
  　　6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.
  　　第七条 工程质量、验收与保修
  　　7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
  　　7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
  　　7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
  　　7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.
  　　第八条 工期延误
  　　8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
  　　a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
  　　b.设计变更和工程量增加；
  　　c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
  　　d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
  　　e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
  　　f.发包人同意工期顺延的其他情况。
  　　8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
  　　8.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：
  　　第九条 文明施工
  　　9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
  　　9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
  　　9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.
  　　第十条 材料机具供应
  　　10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________
  　　承包人自备的工具为：______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。
  　　10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
  　　10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
  　　10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________
  　　第十一条 文物保护
  　　对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
  　　第十二条 发包人的权利及义务
  　　12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
  　　12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
  　　12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
  　　12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
  　　12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
  　　12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
  　　12.7 负责组织工程的验收工作。
  　　12.8 本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
  　　第十三条 承包人的权利和义务
  　　13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
  　　13.2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
  　　13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___％，服从发包人的统筹安排，统一调动。
  　　13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
  　　13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
  　　13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
  　　13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
  　　第十四条 违约责任
  　　14.1 发包人违约责任
  　　14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
  　　14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
  　　14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
  　　14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
  　　14.2 承包人违约责任
  　　14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
  　　14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
  　　14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
  　　第十五条 合同争议的解决
  　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：
  　　1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
  　　2.向___________人民法院起诉。
  　　第十六条 合同的生效与终止
  　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
  　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
  　　第十七条
  　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。
  　　第十八条
  　　本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
  　　在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

  0 评论