3条回答

• 

  Andy421 2015-07-23 21:32

  发包方(甲方)：
  承包方(乙方) ：
  兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
  一、工程概况：
  1、工程名称：
  2、工程地点：
  3、承包内容：
  4、承包范围：
  5、承包方式：
  6、质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
  7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。
  二、甲方工作：
  1、甲方指派 为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
  2、负责向乙方提供临时水电。
  三、乙方工作：
  1、乙方 为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
  2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
  3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
  四、关于质量的约定：
  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。
  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
  4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
  五、关于工期的约定：
  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
  六、关于价款和结算的约定：
  1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元(人民币)。
  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
  3、付款方式：
  a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。
  b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元
  c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。
  d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。
  e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。
  七、关于材料的约定：
  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。
  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。
  3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
  八、关于安全生产的约定：
  1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
  2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。
  3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
  九、关于违约责任的约定：
  1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
  2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。
  3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。
  4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。
  本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。
  甲方(签章)： 乙方(签字)：
  年 月 日 年 月 日

  0 评论
• 

  落幕后悲伤 2015-07-23 19:32

  钢结构施工合同范本
  
  合同编号____________________
  工程名称：__________________________
  工程编号：__________________________
  发包方：__________________________
  承包方：__________________________
  签订时间：__________________________
  签订地点：__________________________
  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
  　　第一条　工程项目
  　　一、工程名称：__________________________
  　　二、工程地点：__________________________
  　　三、工程项目批准单位：

  0 评论
• 

  仰望天空45度角 2015-07-23 17:06

  钢结构承包合同甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：一、工程内容：钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等(附钢结构工程预算表).二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从 年 月 日始至 年 月 日结束。总工期为 天，其中制作工期为 天，安装工期为 天，如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。三、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。四、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证，材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料，乙方在甲方提供防锈漆的情况下，免费为甲方喷底漆。五、付款方式:1、工程总价为 万元，合同签订3日内，先预付材料款 40% ，计人民币 万元，钢结构进场后再付 ，计人民币 万元，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合计 万元（合同总价3%的质保金除外）。2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 六、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。七、开工及延期开工：（1）乙方应按合同约定的工期开工。 （2 ）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同 约定的开工日期前 2 天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工。 3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。 4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。九、争议：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起诉讼。本合同一式四份，甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。甲方：（签章） 乙方：（签章） 代理人：（签章） 代理人：（签章）电话: 电话:

  0 评论