3条回答

• 

  [昵称被屏蔽] 2015-06-28 10:53

  编号：
  园林景观工程施工合同
  发包方：某房地产开发有限公司（以下简称甲方）
  承包方：某园林景观工程有限公司（以下简称乙方）
  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规
  定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
  第一条工程概况
  1．工程名称：某园林景观工程。
  2．工程地点：某小区内
  3． 工作内容：约50000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的
  施工图及图纸会审所涉调整内容。
  第二条工期
  本工程工期为80 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（ 现场具
  备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，
  工期顺延。
  （一）如遇下列原因工期顺延：
  1．未及时签审施工图纸和施工组织计划；
  2．设计变更；
  3．甲方未能按期提交施工场地；
  4．连续4 小时遇雨和停水、停电；
  5．未按合同规定时间拨付工程款项；
  6．遇不可抗拒因素。
  （二）竣工验收：
  1．甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并
  进行竣工结算；
  2． 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
  
  第三条 工程合同价款及支付方式
  1．经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价10000000 元（预算详见
  “合同附件一”；
  ）
  2．本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
  3．结算工程量以现场实际收方量为准。
  4．合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程款50 元整;
  5．工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结
  算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为
  保修金,保修期满后甲方付清余款。
  第四条 关于设计调整（更改）
  本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签
  审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
  第五条保修期
  1． 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定
  执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
  2．成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
  第六条双方的责任
  （一）甲方责任：
  1．保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
  2． 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通
  知乙方；
  3．负责协助办理施工的各项进场手续。
  4．负责协调现场各施工单位间的关系；
  5．若施工变更应以书面形式通知乙方；
  6．按合同规定时间按时付款。
  （二）乙方责任：
  
  com3
  1
  2．接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
  3．文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
  4．负责施工中的成品保护；
  第七条甲、乙双方现场代表及责任
  1．甲方现场代表：
  2．乙方现场代表：
  3
  第八条材料的认定及采购
  1．
  后方可采购。
  2
  第九条违约责任
  （一）甲方违约责任：
  1．
  的实际损失；
  2．
  救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备
  调运等实际损失；
  3．
  额的5‰向乙方支付逾期违约金。
  （二）乙方违约责任：
  日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
  第十条 争议解决方式
  ．按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
  ．甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。
  乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定
  ．设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
  甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生
  甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补
  甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总
  乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一
  在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双
  
  com4
  方约定向施工所在地人民法院起诉。
  第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
  第十二条未尽事宜，双方协商解决。
  第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
  甲方（盖章）：乙方（盖章）：
  代表人：代表人：
  本合同签订日期二○○四年二月四日

  0 评论
• 

  wanner1994 2015-06-26 15:16

  发包方（甲方）：XXXXX有限公司
  设计方（乙方）：XXXXX有限公司
  依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
  一、 设计范围
  XXX景观工程占地面积 平方米。
  二、 设计内容
  1、 XXX总体景观方案；
  2、 一期扩初设计方案及施工图；
  3、 二期扩初设计方案及施工图。
  三、 设计工作周期
  1、乙方应于 月 日前向甲方提交一、二期总体景观方案。
  2、待甲方通过认可后 天，乙方提交一期扩初设计方案、施工图、具体材料、设备、树种等详细说明。
  3、待甲方通过认可后 天，乙方提交二期扩初设计方案、施工图、具体材料、设备、树种等详细说明。
  4、以上设计成果，乙方必须提交电子文件（光盘）各 1份；施工图及效果图一式 套。
  四、 甲方责任
  （一） 甲方所需提供文件
  1、 规划用地红线图（1份）
  2、 工程地质勘察报告（1份）
  3、 规划方案图册（1份）
  4、 景观规划设计任务书（包括项目概况、地理位置、规划目标、景观规划思想及原则、设计内容及要求、设计成果及进度要求）。（1份）
  5、 规划管网综合图（1份）
  （二） 甲方应根据设计进度及时付款。
  五、 乙方责任
  1、 乙方设计的每一阶段必须待甲方验收合格后方可进行下一步设计施工。
  2、 按合同第三条规定的内容，在规定的时间内向甲方交付资料及文件。
  3、 乙方交付设计资料及文件后，根据甲方审查结论负责对不超出原定设计范围的内容做必要调整补充。乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。
  4、 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。
  5、 在施工期间按工程实施阶段要求，乙方派相应专业工程师到场处理设计问题。
  6、 乙方根据XXX流域、地质的实际情况在用材、色彩、树种等方面考虑经济性和气候因素，采用最经济合理的方案。
  六、 设计费用及付款方式
  1、本合同设计、服务费按XXX元/m2计取，总包干价为 。
  2、乙方提交一、二期总体设计图（含光盘），待甲方认可方案后付合同总价的 20% 。
  3、乙方提交一期扩初方案及施工图（含光盘），待甲方认可方案后付合同总价的 35% 。
  4、乙方提交二期扩初方案及施工图（含光盘），待甲方认可方案后付合同总价的 35% 。
  5、 余额在正式交房后三个月内一次性付清。
  七、 违约责任
  1、 由于乙方自身原因，延误合同第三条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之五。
  2、 在施工期间，由于乙方原因影响设计交底，有关设计问题得不到及时处理和竣工验收，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之五。
  3、 在施工期间乙方派的相应工程师未亲自到场处理设计问题或不负其责，应减收该项目应收设计费的千分之十。
  4、 乙方未按合同第五条第6款设计，给甲方造成的经济损失，由乙方无条件承担。
  八、 其他
  1、 本设计资料及文件中，树种、构配件、材料、设备应当注明规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。
  2、 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
  3、 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，若未能达成一致，双方当事人同意由XXX仲裁委员会仲裁。
  4、 本合同一式肆份，双方各执贰份。
  5、 本合同经双方签章后生效。
  
  
  
  发包方（签章）： 承包方（签章）：
  
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  
  委托代理人： 委托代理人：
  
  
  地址： 地址：
  
  
  
  签署日期： 年 月 日

  0 评论
• 

  wxq941 2015-06-26 15:03

  发包方: ____________公司(以下简称甲方)
  
  　　承包方: ________________(以下简称乙方)
  
  　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
  
  　　第一条 工程概况
  
  　　1.工程名称: ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ;
  
  　　2.工程地点:_____________________;
  
  　　3.工程承包范围和内容:______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
  
  　　4.承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
  
  　　第二条 工程期限
  
  　　1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。
  
  　　2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
  
  　　(1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;
  
  　　(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;
  
  　　(3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
  
  　　(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
  
  　　(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;
  
  　　(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
  
  　　(7)发生重大设计变更。
  
  　　第三条 工程合同造价:
  
  　　1.本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。
  
  　　2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。
  
  　　第四条 材料、设备供应、检验
  
  　　1.进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;
  
  　　2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏;
  
  　　3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
  
  　　4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
  
  　　5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。
  
  　　6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。
  
  　　7.乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
  
  　　第五条 工程质量和检查验收
  
  　　1.本工程质量要求为优良;
  
  　　2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;
  
  　　3.发包方聘用的现场监理工程师为____________;
  
  　　4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
  
  　　5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
  
  　　6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
  
  　　7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。
  
  　　8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。
  
  　　9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。
  
  　　第六条 施工设计变更
  
  　　1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。
  
  　　2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
  
  　　3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。
  
  　　4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;
  
  　　5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;
  
  　　(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;
  
  　　(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;
  
  　　(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
  
  　　甲方(签章)：_________　　　　　　　　乙方(签章)：_________
  
  　　法人代表(签字)：_________　　　　　　法人代表(签字)：_________
  
  　　签订地点：_________
  
  　　签约时间：_________年____月____日

  0 评论