4条回答

• 

  yjjyibib 2015-06-18 16:54

  工程名称：_______________________________________
  　　工程编号：_______________________________________
  　　合同编号：_______________________________________
  　　委托单位(甲方)：______________________________
  　　设计单位(乙方)：______________________________
  　　北京市城乡规划委员会 制定北京市工商行政管理局 监制
  　　填写合同须知
  　　一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同;
  　　二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全;
  　　三、本合同中的附件3"委托设计项目表"，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;
  　　四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;
  　　五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号;
  　　六、本合同由北京市城乡规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任何单位不得自行翻印。
  　　委托单位：______________________________(以下简称甲方)
  　　设计单位：______________________________(以下简称乙方)
  　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
  　　第一条　工程项目
  　　甲方委托乙方承担以下工程设计任务：
  　　工程名称：_____________________________
  　　工程地址：_____________________________
  　　工程任务批准文件：__________________________(见附件1);
  　　北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件2);
  　　本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。
  　　第二条　设计资料、设计阶段及设计文件的提交
  　　本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：
  　　(一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：　　序号 文件内容或名称 文件提交日期 备注
  　　(二)乙方按约定的时间提交下列设计文件：　　序号　设计文件名称　份数　交付日期　备注　　提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。　　(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。
  　　第三条　设计收费及支付方法
  　　(一)本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。
  　　(二)本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。
  　　(三)乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。
  　　(四)乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。
  　　(五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。
  　　(六)本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。
  　　第四条　双方责任
  　　(一)甲方责任
  　　1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
  　　2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
  　　3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。
  　　4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。
  　　5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
  　　6、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。
  　　(二)乙方责任
  　　1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定，规范的要求，符合甲方的建设使用要求。
  　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。
  　　第五条　工程设计版权
  　　本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。
  　　第六条　违约责任
  　　(一)由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_____元计算。如变更导致重新设计的，则按本合同第七条执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合同。　　(二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，关系并重新签订合同。
  　　(二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。
  　　(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。　　(四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。　　(五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
  　　(六)甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。
  　　第七条　合同生效、中止与结束
  　　(一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
  　　(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。
  　　(三)因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第(二)款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。　(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
  　　第八条　不可抗力
  　　本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。
  　　第九条　合同纠纷解决方式
  　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：
  　　1、向北京市城乡规划委员会申请调解;
  　　2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;
  　　3、向有管辖权的人民法院起诉;
  　　4、其它解决方式：_______________
  　　第十条　未尽事宜与附加条款
  　　(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
  　　(二)本合同附加条款如下：
  　　_________________________________________________________________________　　_________________________________________________________________________　　_________________________________________________________________________　　_________________________________________________________________________　　_________________________________________________________________________　　_________________________________________________________________________
  　　第十一条　合同文本
  　　本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本____份，甲方执____份，乙方执____份。
  　　合同签订地点：北京市_____________区(县)
  　　建设单位：　　　　　　　　　　　　　　　　设计单位：
  　　单位法人代表：______________ 　　　　　　　单位法人代表：______________
  　　委托代理人：______________ 　　　　　　　　委托代理人：______________
  　　单位地址：______________ 　　　　　　　　　单位地址：______________
  　　单位电话：______________ 　　　　　　　　　单位电话：______________
  　　邮政编码：______________ 　　　　　　　　　邮政编码：______________
  　　开户银行：______________ 　　　　　　　　　开户银行：______________
  　　开户帐号：______________ 　　　　　　　　　开户帐号：______________
  　　年 月 日 　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日

  0 评论
• 

  [昵称被屏蔽] 2015-06-18 16:36

  建设工程勘察、设计合同，简称勘察、设计合同，是指建设单位（委托方，亦称发包方）与工程勘察、设计单位（承包方或者承接方）为完成特定的工程建设项目的勘察、设计任务，明确双方权利、义务协议。在此类合同中委托方通常是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门，承包方是持有与其承担的委托任务相符的勘察、设计资格证书的勘察、设计单位。根据勘察、设计合同，承包方完成委托方委托的勘察、设计项目，委托方接受符合约定要求的勘察、设计成果，并付给阮方报酬。
  勘察、设计合同的法律特征具有以下三个方面：（勘察、设计合同的当事人双方应当是具有民事权利能力和民事行为能力，取得法人资格的，在法律和法规充许的范围内均可以成为合同当事人的组织或者其他组织及个人。作为发包方必须是肯有国家批准的建设工程项目，且已落实投资计划的企事业单位、社会组织；作为承包方应当是具有国家批准的勘察、设计许可证，具有经有关部门核准的资质等级勘察、设计单位。勘察、设计合同的订立必须符合工程项目建设程序。勘察、设计合同必须符合国家规定的工程项目建设程序，而且合同订立应以国家批准的建设工程设计任务书或者其他有关文件为基础。勘察、设计合同具有建设工程合同的基本特征。

  0 评论
• 

  揽子青丝 2015-06-18 16:33

  第一条　工程概况
  
  1．1　工程名称：__________________________________________________
  
  1．2　工程地点：__________________________________________________
  
  1．3　工程立项批准文件号、日期：__________________________________
  
  1．4　岩土工程任务委托文号、日期：________________________________
  
  1．5　工程规模、特征：____________________________________________
  
  1．6　岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________
  
  1．7　承接方式：__________________________________________________
  
  1．8　预计的岩土工程工作量：______________________________________
  
  第二条　发包人向承包人提供的有关资料文件
  
  序号
  
  资料文件名称
  
  份数
  
  内容要求
  
  提交时间
  
  第三条　承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
  
  序号
  
  报告,成果,文件名称
  
  份数
  
  内容要求
  
  交付时间
  
  第四条　工期
  
  本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

  0 评论
• 

  沧海逸趣 2015-06-18 16:32

  发包方：_________ 承包方：_________
  根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程名称__________； 工程地点__________； 工程规模__________； 工程投资__________；
  第二条 委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。（见附表一、二） 第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
  勘察设计费的拨付办法，自合同生效后＿＿天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在＿＿天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为＿＿元估算设计费为＿＿元。
  委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条 委托方的义务
  1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。
  提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
  2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1） （2） （3）
  3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。
  4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
  5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条 承包方的义务
  1/6
  1、承包方应在＿＿年＿＿月＿＿日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。 2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
  3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。 第六条 违约责任
  1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下： （1） （2） （3）
  2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
  3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
  4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下： （1） （2） （3）
  5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。 6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。 第七条 争议的解决方式
  合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商
  2/6
  局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
  第八条 经双方协商一致，增加补充下列＿＿项条款（没有增补以“空白”记入）。 第九条 附则
  本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
  本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
  本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；副本＿＿份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。 委托方（盖章）： 承包方（盖章）： 鉴（公）证意见：
  地 址： 地 址： 经办人：
  法定代表人（签名）： 法定代表人（签名）： 鉴（公）证机关（章）
  委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）： 开户银行： 开户银行：
  帐 号： 帐 号： 电 话： 电 话： 电 挂： 电 挂： 邮政编码： 邮政编码： 签约时间 年 月 日 签约地点___________ 有效期限 年 月 日至 年 月 日

  0 评论