5条回答

• 

  疾风剑豪 2015-06-08 12:36

  甲方：**市**建筑安装工程公司**项目部
  乙方：
  
  根据工程需要，甲方将“**”的人工挖孔桩项目承包给乙方施工，按照“经济合同法”和“建筑管理条例”的有关规定，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。
  一、工程名称：**。
  二、工程地点：合肥市**花园**路与**路交叉口处。
  三、承包内容：商场及住宅 楼的所有人工挖孔桩项目，以沉降缝、后浇带划分（具体以项目部安排为准）。
  四、承包方式：包工不包料，包工具包干费。
  五、承包价格：
  1、人工挖孔桩按土方量综合单价每立方米 元包干。
  2、桩身钢中笼制作安装每吨 元包干。
  3、孔边土方场院外转运每立方米转运费 元/m3。
  注：以上价格（除甲方提供的材料：钢筋、水泥、砂、石子，施工用水、电费用，搅拌机借用外）均包含了以下内容：
  ①施工所需的护壁钢模板、三角吊架、卷扬机、水泵并抽水、照明灯具、电缆等各种机械设备工具、钢制井口安钱防护栏。
  ②每天人工所挖孔桩土方，按甲方指定在建筑物四周边线（无论建筑物规模大小）范围内集中椎放，便于及时外运。
  ③护壁钢筋制安，护壁及桩砼浇捣，钢筋笼多节吊装，场内雨天土层所需钢板铺垫、接头焊接、绑扎钢筋、安装就位、（钢筋笼由甲方按钢筋自然长度制作提供）等所需的人工、材料、机械等一切费用。
  ④降水所需设备及流砂层处理。
  ⑤安全生产防护管理费用。
  六、工期要求：按照施工图纸工程量（无论孔桩直径大小，穿流砂层多厚、地下水多少、桩内长度多少、不可预见的气候影响、井下和场地操作难度多大，均包括在协商工期之内）共同协商如下：
  1、孔桩工程量划分由 自行商定。
  2、人工挖孔总工期 天完成，其中 幢 天完成，时间从孔桩样放好开始算起 。
  3、如超过以上期限，每误一天乙方罚款 元，提前一天甲方奖给予乙方 元。
  七、质量要求：按照旗施工图纸、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工，人工挖孔桩成孔质量保证百分百合格，但还必须强制性做到以下几点：
  1、 混凝土护壁桩径允许偏差 50毫米之内。
  2、 地面第一节井圈中心线与设计（规定）轴线的偏差不得大于20毫米。
  3、 上下节砼护壁搭接长度不得小于50毫米。
  4、 垂直度允许偏差小于0.5%。
  5、 桩位允许偏差：A、1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩50毫米；
  B、条形桩基中心线方向和群桩基础的中间桩150毫米。
  6、 每节护壁均应在当日连续施工完毕。
  7、 护壁模板的拆除宜在24小时之后进行。
  8、发现护壁有蜂窝、漏水现象时，应及时补强以防造成事故。
  八、结算依据：桩径按设计图纸所示尺寸、桩长以现场隐蔽验收实际长度计算。（定额规定的人工挖孔灌注混凝土土方含水量系数等不能计算）。
  九、付款方式：每月乙方满足甲方工期要求的条件下，质量符合标准要求，经职能部门检查核定后，付款如下：①成孔部分的完成量按其单价付50%；②扩大头部分完成，经验收封底的完成，另按其单价付70%；③钢筋笼吊装多节接头焊接、箍筋绑扎就位、桩芯其浇捣完成量部分按其单价付85%，余15%桩基经过验收合格决算后付清（每次付款必须经过各职能部门审核，第二个月付款前必须交前个月的人工工资表）。
  根据本合同第六款工期要求，按照分段工期计划，没有按时完成部分罚款均在当月进度款中扣除。
  十、甲方责任：
  1、 提供建筑施工图纸及相关的设计变更一份。
  2、 按照施工进度计划进行分阶段安全技术交底。
  3、 提供建筑物四周轴线桩位和水准点及标高。
  4、 提供二级电源开关箱至操作现场距离不大于50米。（末级开关箱及所需的电缆由乙方自备）。
  5、 提供食堂用餐、工人住宿及生活生产照明、水电等便利。
  6、 施工中如遇到地下障碍物由甲方处理，如因场地实际条件与勘察报告不符合而导致的增加项目，甲乙双方另行协商。
  十一、乙方责任：（如发生费用均包括在合同第五款承包价格中）
  1、 遵守执行国家颁布的安全生产法和省市安全生产的有关规定，建立健全安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促跟班检察安全生产工作，若在施工过处程中造成安全生产事故和一切经济损失，应承担一切经济和法律责任.
  2、 合同代表人必须对本队伍施工人员负安全生产中的经济、法律一切责任，对施工人员进行安全生产书面交底，尤其要对新工人进场院的“三级安全教育”工作，对于重要部位和操作中易于产生不安全因素的要针对性交底、并做安全示范操作，专职安全员严格履行班前、班中、班后检查踊跃监督，制止违章，杜绝事故的发生。
  3、 负责组织编制施工组织设计（方案），经送交甲方、监理单位审定签字后，严格按照方案及施工图纸、施工规范、安全技术操作规程组织施工，确保工程质量为百分百合格。若出现质量问题，乙方应无偿返工至验收合格，并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。
  4、 孔桩施工期必须定人定位仙责下班前（或暂停操作）井口钢筋护栏遮盖防护安全工作，严禁用铁板遮盖。
  5、 组织有关技术人员按甲方提供的图纸进行放样钉龙门桩、定位桩、开挖孔桩土方、钻岩、修整岩石表面、吊出孔的土（石）抛出井边1.5米以外。
  6、 负责孔桩内的照明设施（安全电压36V内），井内抽水，检测有害气体，送风、护壁模板制、安、拆，护壁钢筋的制作安装，护壁砼浇捣。
  7、 钢筋笼起吊安装，施工场地范围内的移位、运输、校正等均由乙方承担。
  8、 护壁砼和桩芯砼浇捣，从人工地料搅拌、出料运输至每个井口振捣等一切费用。桩芯砼如改用搅拌站和泵送至井口，加工费扣 元/m3，桩芯空孔部分扣 元/m3，甲方在结算中扣回。
  9、 按设计要求需要穿过的流砂层，不论多厚、多深和不可预见的施工操作难度产生所需的材料、机械人工等一切费用均包括要本合同第五款内。
  10、 甲方指定提供的水泥、护壁钢筋、石子、砂用量按实验室配合比核定用量，护壁钢筋按加工表核定用量，超过用量部分甲方按实扣回。
  11、 所有管理人员和操作生产人员应服从监理部门、甲方的指挥和监督，孔桩每天进深必须做好记录，并按国家质量评定规定提请甲方，检查验收，并做好隐蔽工程认可签证，方可下一道施工。
  12、 提供政府有关部门要求的暂住证、婚育证、劳务证、特殊工种证。
  13、 本合同未提及的安全生产条款，均按国家颁布的安全法规执行。
  14、 所有的班组都不能在**集团内部互挖劳力，否则给予500元/人/工日的罚款。
  十二、违约：
  1、 乙方如在施工中质量不能满足国家施工规范、质量标准，安全生产，甲方进度要求，甲方有权限定 天整改，超过时间甲方有权终止合同，并承担所造成的一切经济损失和赔偿责任。
  2、 乙方若中途停工退场，所有施工产品经项目部验收合格后按所完成的工程量70%进行结算，余30%作为甲方另请班组造成的延误工期和临时请工加价等其它损失。
  十三、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，由双方签字之日生效，办理决算会清尾款后失效。
  
  甲方： 乙方：
  
  年 月 日 年 月 日
  
  很辛苦才找到，分数给我吧！ 谢谢

  2 评论
• 

  jinminmin 2015-06-09 13:27

  发包单位： （以下简称甲方）
  承包单位： （以下简称乙方）
  甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
  第一条、 工程名称：
  第二条、 工程地点：
  第三条、 工程内容：
  1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
  2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
  ①打桩单价：ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（ 元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
  ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）
  ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
  第四条、施工工期：
  1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
  2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
  3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。
  第五条、付款方式：
  （一） 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
  （二） 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：
  1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；
  2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；
  3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
  第六条、承包方式：
  1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
  2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
  3、水电费负责：由乙方负责。
  第七条、甲方责任：
  1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
  2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。
  3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。
  4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
  5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。
  6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
  7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。
  第八条、乙方责任：
  1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。
  2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计（包括施工现场平面图、网络图及负责人名单），做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
  3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
  4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
  5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。
  6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
  7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。
  8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。
  9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。
  10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。
  11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方（一式四份）。
  第九条、注意事项；
  1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。
  2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
  3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。
  4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。
  5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。
  第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
  第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
  第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。
  第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
  
  甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
  
  法人代表签名： 法人代表签名：
  
  委托代理人签名： 委托代理人签名：
  
  合同签定日期： 年 月 日

  0 评论
• 

  赵美琳 2015-05-12 10:36

  桩基础工程施工合同书
  
  甲 方:
  乙 方:
  签订日期： 年 月 日
  签订地点：
  
  甲 方：
  乙 方：
  ?经双方友好协商，甲方将桩基础工程发包给乙方施工，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
  第一条：工程概况
  一、 工程名称：
  二、 工程地点：
  三、 工程内容：桩砼灌注、钢筋、清桩土等全过程施工
  四、 承包方式：包工包料
  五、质量标准：工程根据施工图纸和设计要求，按照国家及省市桩基础设计与施工技术规程标准验收。
  六、施工工期：
  开工日期： 年 月 日
  竣工日期： 年 月 日
  第二条：工程造价：
  经双方协商确定采用固定单价方式结算，每立方米 元。（固定单价中含桩材料实验检测费及水电费等，不含试桩检测费，甲方不再给计取任何费用）。
  工程量约为 立方米，工程总价约为人民币（大写）： 元（￥ 元）
  第三条：工程款拨付方式及时间
  1、工程款拨付方式：以货币资金形式支付
  2、工程款拨付时间：乙方施工工程量达到总量的50%时；经甲方及监理公司验收合格后，拨付合同工程总造价的 %；桩基础工程全部施工完，经甲方及监理公司验收合格并结算完后，拨付工程总造价的 %；整体工程竣工验收合格结算后，支付到工程总造价的95%，工程总造价5%的质保金在工程竣工验收合格后二年内付清。
  3、工程款支付程序：履行甲方内部付款程序。
  第四条：双方职责
  甲方工程负责人：
  乙方工程负责人：
  监理单位： 负责人：
  （一）甲方职责：
  1、负责办理开工手续及监理报验手续，负责轴线定位；
  2、负责组织图纸会审，向乙方进行图纸、技术交底，提供施工图纸2份和有关技术资料；
  3、负责对乙方进行工程质量、进度监督管理和工程完工验收；
  4、负责处理现场所发生的不可预见的情况；
  5、乙方进场时，现场应满足“三通一平”，电源容量达到正常施工标准；
  （二）乙方职责：
  1、 根据甲方提供的技术资料及现场情况，编制施工组织设计（或施工方案），报甲方和监理公司审批后，方可施工；
  2、乙方确保桩身质量，不出现断桩及离析现象，必保桩静载及动载实验一次通过；如达不到要求，乙方承担全部责任；
  3、乙方严格按国家施工规范施工，施工中出现的一切事故均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。
  4、乙方在施工中接受甲方、监理公司管理，负责技术资料及施工记录，并将完整资料在完工后按监理公司要求提供；
  5、乙方必须保证按合同约定工期完成承包范围内的全部施工任务。
  第五条：违约
  由于乙方原因工期延误，按延误工期承担违约金 元/天。如因甲方原因使现场无法正常施工，工期顺延。
  第六条：争议
  如甲乙双方发生争议时，协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院提起控诉讼。
  第七条：其它
  1、本合同未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。
  2、本合同一式四份，双方各执二份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
  
  甲方（签章）： 乙方（签章）：
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  年 月 日

  0 评论
• 

  林勇 2015-05-12 10:36

  桩基工程施工合同
  ?
  订立合同单位????????????????????????????????????????（以下简称甲方）?
  （以下简称乙方）?
  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。?
  第一条?工程概况?
  ?
  甲方在??????????????拟建?????????，该基础工程采用??????????????桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。?
  3.承包范围：?
  ???第二条?
  工程造价与承包方式?
  1.工程预算总值：?
  ?
  2.承包方式：?
  ????
  第三条??工期?
  ?
  开工定于?????????年??????月?????日?竣工定于?????????年??????月?????日?
  对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延；?1.工程量变化或设计变更；?
  2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时；?3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工；?4.不可抗拒的外界因素。?
  第四条??材料供应????????????
  第五条?结算方式?
  1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的????作为乙方进场及备料的费用款；?
  2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的????；?3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。?
  第六条??双方责任?
  甲方责任?
  1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。?
  2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。?
  3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。?4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。?5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。?乙方责任?
  
  ?????1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。?
  2．向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。?
  3．按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。?
  4．遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用。因乙方责任造成的罚款除外。?
  5．按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。?6．保护施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的损失和罚款（合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。?
  第七条?工程质量及验收标准?
  1．乙方必须严格按中华人民共和国国家标准“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计的规定进行施工，加强技术管理保证工程质量。?
  2．为了共同把好质量关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质量。?
  3．乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、验收，为检验提供便利条件。?4．在施工中乙方工程符合质量要求，甲方代表或监理工程师当天未在记录上签字，可视为甲方代表或监理工程师已认可当天工程质量，乙方可继续进行施工。?
  5．由于设计原因达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新施工。甲方承担修改设计，拆除及重新施工的经济支出，工期相应顺延。?
  6．在竣工验收中，发现不符合质量要求，需返工的部分工程分清甲、乙方责任，研究修补方案，由乙方施工。因返工而造成的一切费用，由造成责任方承担。?
  7．双方对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁。?
  8．工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计图纸进行验收。工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管理。?
  9．接受当地质量监督站的检查监督。?
  第八条?安全施工?
  乙方按有关规定，坚持“安全第一，预防为主”，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。?
  发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。?
  在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担有关的经济支出。?
  第九条?合同的生效与终止?
  本合同自协议条款约定的生效之日起生效，并具有法律效力。任何一方不能单方面终止合同。在工程结算，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。?
  本合同正本???????份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本??????份，由甲乙双方分送有关部门。?
  第十条?违约责任?
  1.甲方在约定付款时间内，未能及时清结工程款，甲方按每天1‰向乙方支付违约金。乙方未按合同规定完工，每超过一日，偿付给甲方每天1‰的违约金。?
  2.由于甲方原因造成工程的变更、返工或窝工，其费用由甲方承担，乙方可延长工程工期，具体完工日期双方另行议定。?
  3.因乙方原因造成工程质量低劣，工程拖延或工程损失，由乙方承担所发生的经济损失。?
  4.因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍继续生效；未征得双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。?
  第十一条合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时可向经
  济合同仲裁委员会申请仲裁。?
  第十二条其它事宜????
  ?
  甲方（盖章）?????????????????????乙方（盖章）?
  ?
  年?????月?????日

  0 评论
• 

  赖婷 2015-05-12 10:32

  发包单位： （以下简称甲方）
  承包单位： （以下简称乙方）
  甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
  第一条、 工程名称：
  第二条、 工程地点：
  第三条、 工程内容：
  1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 KN，单桩竖向极限承载力为 KN。
  2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
  ①打桩单价：Ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（ 元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
  ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）
  ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
  第四条、施工工期：
  1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
  2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
  3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款2000元。
  第五条、付款方式：
  （一） 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
  （二） 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：
  1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；
  2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；
  3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
  第六条、承包方式：
  1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
  2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
  3、水电费负责：由乙方负责。
  第七条、甲方责任：
  1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
  2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。
  3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。
  4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
  5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。
  6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
  7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。
  第八条、乙方责任：
  1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。
  2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计（包括施工现场平面图、网络图及负责人名单），做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
  3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
  4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
  5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。
  6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
  7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。
  8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。
  9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。
  10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。
  11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方（一式四份）。
  第九条、注意事项；
  1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。
  2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
  3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。
  4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。
  5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。
  第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
  第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
  第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。
  第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
  
  甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
  
  法人代表签名： 法人代表签名：
  
  委托代理人签名： 委托代理人签名：
  
  合同签定日期： 年 月 日
  
  合同签定地点：

  0 评论