施工合同示范文本

共找到19824个相关问题

6 回答
- 标准监理合同示范文本？
- 等你爱我_7053 回答：委托人与监理人经双方协商一致 , 签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程 ( 以下简称“本工程”)概况如下： 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程规模；； 4. 酬金总额：；二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分： 1. 中标通知书； 2. 本合同通用条件； 3. 本合同专用条件； 4. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺 , 按照本合同的规定 , 承担本合同专用条件中规定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种 , 向监理人支付报酬。本合同自年月日开始实施 , 至工程竣工验交并缺陷责任期结束时终止。本合同正本份 , 副本份 , 具有同等法律效力。双方各执正本份，副本份。委托人：( 公章 ) 监理人 :( 公章 ) 住所：住所：法定代表人：( 签章 ) 法定代表人 ( 签章 ) 或被授权人或被授权人开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订日期：年月合同通用条件第一章词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语 , 除上下文另有规定外，有如下含义： 1.“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 2.“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务一方，以及其合法继承人。 3.“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 4.“监理机构” 是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 5.“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 6.“第三方”是指除委托人和监理人外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 7.“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中规定，委托人委托的监理工作范围和内容。 8.“工程监理的附加工作”是指①委托人委托监理范围以外，过双方书面协议另外增加的内容；②由于委托人或第三方原因，监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。 9.“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务, 其善后工作及恢复监理业务的工作。 10.“日”是指任何一天北京时间零时至二十四时的时间段。 11.“月”是指公历某月某天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条建设工程委托监理合同适用的法规是指国家的法律、行政法规 , 以及专用条件中规定的行业规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件规定使用两种以上 ( 含两种 ) 语言文字时, 汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。第二章监理人的义务第四条监理人按合同规定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要人员名单、监理规划, 完成监理合同专用条件中规定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同规定定期向委托人报告监理工作。第五条监理人在履行本合同期间, 应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见, 公正地维护各方的合法权益。第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产, 在监理工作完成或终止时, 应将其设施和剩余的物品按合同规定的时间和方式移交给委托人。第七条监理人不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。第三章委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要, 如将部分或全部协调工作委托监理人承担, 则应在专用条件中明确委托工作和相应的报酬。第十条委托人应在双方规定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。第十一条委托人应当在专用条款规定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出决定, 并书面答复监理人。第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表 ( 在专用条件中规定 ), 负责与监理人的联系。更换常驻代表, 要提前通知监理人。第十三条委托人应当将授予监理人的权利, 以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包人, 并在与承包人签订的合同中予以明确。第十四条委托人应当在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料： 1. 与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。 2. 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件规定的设施。第十六条根据情况需要，如果双方规定，由委托人免费向监理人提供其他人员 , 应在监理合同专用条件中予以明确。第四章监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内, 享受以下权利： 1. 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规模、生产工艺设计和使用功能要求, 向委托人的建议权。 2. 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则,向设计提出建议; 如果拟提出的建议会提高工程造价或延长工期, 应事先取得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同规定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。 3. 审批工程施工组织设计和技术方案, 按照保质量、保工期和降低成本的原则, 向承包人提出建议, 并向委托人提出书面汇报。 4. 主持工程建设有关协作单位的组织协调, 重要协调事项应当事先向委托人报告。 5. 征得委托人同意, 监理人有权发布开工令、停工令、复工令, 但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向委托人作出书面报告。 6. 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同规定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。 7. 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 8. 在工程施工合同规定的工程价格范围内，工程款验工和计量的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
- 施工合同示范文本商品房买卖合同示范物业管理合同范本 8年以前

6 回答
- 谁有建筑合同示范文本
- 疾风剑豪回答：总包方（甲方）：____________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 分包方（乙方）：____________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：________________ 二、工程地点：________________ 三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______ 四、分包工程范围及工程量（附预算书）五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。六、分包工程人工费用________元。七、乙方投入工种及人数________人。第二条工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____ 元。二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。四、清工每工日为________元。五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）________元。七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价为________元。八、分包工程费用明细表（一～七项均可列表）第七条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。第八条施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手工操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____ 备案。三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。四、双方商定的其他条款： 1. 2. 第十二条合同附件及有效期一、合同附件： 1.工程预算书； 2. 二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：________________________ 法定代表人：______________________ ____年____月____日分包单位：________________________ 法定代表人：______________________ ____年____月____日
- 施工合同示范文本商品房买卖合同示范建筑工程合同 8年以前

5 回答
- 跪求一份施工合同示范文本，感谢..
- 家和往事兴回答：答，　建设工程施工合同（示范文本）　　（GF—1999—0201）　　第一部分　协议书　　发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）　　工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿　　资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　二、工程承包范围　　承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　三、合同工期　　开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　合同工期总日历天数＿＿＿天。　　四、质量标准　　工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　五、合同价款　　金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币）　　＄：＿＿＿＿＿＿元　　六、组成合同的文件　　组成本合同的文件包括：　　1．本合同协议书　　2．中标通知书　　3．投标书及其附件　　4．本合同专用条款　　5．本合同通用条款　　6．标准、规范及有关技术文件　　7．图纸　　8．工程量清单　　9．工程报价单或预算书　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。　　十、合同生效　　合同订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　　　　　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　本合同双方约定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。　　　　　　发　包　人：（公章）　　承　包　人：（公章）　　　　　　住　　所：　　住　　所：　　　　法定代表人：　　法定代表人：　　　　委托代理人：　　委托代理人：　　　　电　　话：　　电　　话：　　　　传　　真：　　传　　真：　　　　开户银行　：　　开户银行　：　　　　账　　号：　　账　　号：　　　　邮政编码　：　　邮政编码　：
- 施工合同示范文本商品房买卖合同示范油漆施工合同 8年以前

4 回答
- 求一份建筑施工合同示范文本
- yaya0901 回答：对于施工合同文件来说主要有九个资料需要进行准备，具体来说有施工合同协议书，这个协议书主要是经过双方对工程有关问题的洽商，还包括变更的书面协议，同时还有相关的变更文件，这些都可以看成施工合同的组织部分，除此以外，还有中标通知书、投标书和附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、施工标准、施工规范以及与之相关的技术文件，还要在施工合同上配有相应的图纸、工程量清单、工程报价单、工程预算书等重要资料。
- 施工合同示范文本建筑工程施工合同建筑装饰工程施工合同 8年以前

4 回答
- 跪求份建设工程施工合同示范文本
- 等你爱我_7053 回答：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建建设工程施工合同范本建设工程施工合同范本筑法》及其他有关法律、行政法规，合作双方在进行建设工程施工项目时，必须签订工程施工合同，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前，可参照国家发布的工程施工合同范本。 1999年版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）建设工程施工合同 (GF—1999—0201) 合同编号：字号中华人民共和国建设部　制定　国家工商行政管理局第一部分　协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数　天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：　元（人民币）￥：　元　六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单　9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：　本合同双方约定　后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：　住所：法定代表人：　法定代表人：委托代表人：　委托代表人：电话：　电话：传真：　传真：开户银行：　开户银行：账号：　账号：邮政编码：　邮政编码：工程施工合同范本可分为以下不同种类：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列。组成工程施工合同范本的文件包括： 1、工程施工合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、工程施工合同专用条款、 5、工程施工合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 10、建设工程施工合同范本使用说明在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项： 1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利。 2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息。 2013年新版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）同时废止。[2] 与1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度，调整完善了合同结构体系与合同价格类型，更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡，加强了与现行法律和其他文本的衔接，保证了合同的适用性。
- 施工合同示范文本装饰工程施工合同建筑工程施工合同 8年以前

3 回答
- 请问装修设计合同示范文本谁那有？
- 那么爱你回答：装修设计合同示范文本：委托方(甲方)：_________________ 　　承接方(乙方)：_________________ 　　工程项目：__________________________________ 　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。　　第一条：工程概况　　1.工程地址：___________________________________ 　　2.居室规格：房型______ 层(式)______ 室______ 厅 ______ 厨卫，总计施工面积 ____________ 平方米。　　3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。　　4.委托方式： ____________________________________________ 　　5.工程开工日期：______年______月______日　　6.工程竣工日期：______年______月______日　　工程总天数：________ 天　　第二条：工程价款　　工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。　　1、材料款__________ 元; 2、人工费__________元; 　　3、设计费 __________元 4、施工清运费_______元; 　　5、搬卸费__________元; 6、管理费__________元; 　　7、其他费用(注明内容)______________ 元。　　第三条：质量要求　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。　　第四条：材料供应　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。　　第五条：付款方式　　1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年　月　日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。　　第六条：工程工期　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。　　3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。　　第七条：工程验收　　1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。　　2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。　　第八条：其他事项　　1.甲方责任　　1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。　　2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。　　3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。　　2.乙方责任　　1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。　　2)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。　　3)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。　　4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。　　5)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。　　第九条：违约责任　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。　　第十条：争议解决　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。　　第十一条：合同的变更和终止　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。　　第十二条：合同生效　　1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。　　甲方(业主)：____________ (签章)乙方：____________(签章)____________ 　　住所地址：____________　　企业地址：____________ 　　邮政编码：____________ 邮政编码：____________ 　　工作单位：____________ 法人代表：____________ 　　委托代理人：____________　委托代理人：____________ 　　电　　话：____________　　电　　话：____________ 　　签约地址：____________　　签约日期：___________
- 施工合同示范文本商品房买卖合同示范装饰设计合同 7年以前

5 回答
- 求一份设计合同示范文本？
- 阳光东东回答：甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、合同内容及要求：二、设计与制作费用：设计与制作费用总计为：人民币￥元， ( 大写：元整 ) 。三、付款方式： 1 、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的 50% 即人民币￥ _________ 元， ( 大写： ) 。 3 、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥元整 ( 大写： ) 。四、设计与制作作品的时间及交付方式： 1 、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。五、知识产权约定： 1 、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2 、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。六、双方的权利义务：甲方权利： 1 、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2 、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见 ; 3 、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权 ; 甲方义务： 1 、甲方有义务按照合同约定支付相关费用 ; 2 、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方 ; 乙方权利： 1 、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考 ; 2 、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项 ; 3 、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：乙方义务： 1 、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。 2 、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。七、违约责任： 1 、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回 ; 甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。 2 、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。八、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方 ( 盖章 ) ：乙方 ( 盖章 ) ：甲方代表签名：乙方代表签名：地址：地址：电话：电话：传真：传真：开户：帐号：日期：年月日日期：年月日
- 施工合同示范文本商品房买卖合同示范装饰设计合同 8年以前

5 回答
- 2017商品房买卖合同示范文本
- LUOXIHONG 回答：商品房买卖合同（示范文本）　　　　合同编号：　　合同双方当事人：　　出卖人：　　注册地址：　　营业执照注册号：　　企业资质证书号：　　法定代表人：联系电话：　　邮政编码：　　委托代理人：地址：　　邮政编码：联系电话：　　委托代理机构：　　注册地址：　　营业执照注册号：　　法定代表人：联系电话：　　邮政编码：　　买受人：　　【本人】【法定代表人】姓名：国籍：　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】【　】　　地址：　　邮政编码：联系电话：　　【委托代理人】【　】姓名：国籍：　　地址：　　邮政编码：电话：　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：　　第一条　项目建设依据　　出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为。　　该地块土地面积为，规划用途为，土地使用年限自年月日至年月日。　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】。建设工程规划许可证号为，施工许可证号为。　　. 　　第二条　商品房销售依据　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为，商品房预售许可证号为。　　. 　　第三条　买受人所购商品房的基本情况　　买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：　　第【幢】【座】【单元】【层】号房。　　该商品房的用途为，属结构，层高为，建筑层数地上层，地下层。　　该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。　　该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。　　. 　　. 　　第四条　计价方式与价款　　出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款：　　1．按建筑面积计算，该商品房单价为（币）每平方米元，总金额（币）千百拾万千百拾元整。　　2．按套内建筑面积计算，该商品房单价为（币）每平方米元，总金额（币）千百拾万千百拾元整。　　3．按套（单元）计算，该商品房总价款为（币）千百拾万千百拾元整。　　4．　　. 　　第五条　面积确认及面积差异处理　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。　　当事人选择按套计价的，不适用本条约定。　　合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。　　商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第种方式进行处理：　　1．双方自行约定：　　（1）　　；　　（2）　　；　　（3）　　；　　（4）　　. 　　2．双方同意按以下原则处理：　　（1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；　　（2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。　　买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按利率付给利息。　　买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。　　面积误差比=产权登记面积-合同约定面积合同约定面积×100% 　　因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。　　第六条　付款方式及期限　　买受人按下列第种方式按期付款：　　1．一次性付款　　. 　　2．分期付款　　. 　　3．其他方式　　. 　　第七条　买受人逾期付款的违约责任　　买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第种方式处理：　　1．按逾期时间，分别处理（不作累加）　　（1）逾期在日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行；　　（2）逾期超过日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。　　本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。　　2．　　. 　　第八条　交付期限　　出卖人应当在年月日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：　　1．该商品房经验收合格。　　2．该商品房经综合验收合格。　　3．该商品房经分期综合验收合格。　　4．该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。　　5．. 　　但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：　　1．遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起日内告知买受人的；　　2．；　　3．. 　　第九条　出卖人逾期交房的违约责任　　除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第种方式处理：　　1．按逾期时间，分别处理（不作累加）　　（1）逾期不超过日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之的违约金，合同继续履行；　　（2）逾期超过日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。　　2．　　. 　　第十条　规划、设计变更的约定　　经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：　　（1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；　　（2）；　　（3）；　　（4）；　　（5）；　　（6）；　　（7）. 　　买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。　　买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起天内将买受人已付款退还给买受人，并按利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。　　. 　　第十一条　交接　　商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。　　由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：　　. 　　第十二条　出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。　　. 　　第十三条　出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任　　出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第种方式处理：　　1．出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。　　2．　　. 　　3．　　. 　　第十四条　出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺　　出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：　　1．；　　2．；　　3．；　　4．；　　5．. 　　如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：　　1．；　　2．；　　3．. 　　第十五条　关于产权登记的约定　　出卖人应当在商品房交付使用后日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第项处理：　　1．买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的%赔偿买受人损失。　　2．买受人不退房，出卖人按已付房价款的%向买受人支付违约金。　　3．　　. 　　第十六条　保修责任　　买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。　　买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。　　在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。　　. 　　第十七条　双方可以就下列事项约定：　　1．该商品房所在楼宇的屋面使用权　　；　　2．该商品房所在楼宇的外墙面使用权　　；　　3．该商品房所在楼宇的命名权　　；　　4．该商品房所在小区的命名权　　；　　5．　　；　　6．　　. 　　第十八条　买受人的房屋仅作使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。　　出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。　　. 　　第十九条　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第种方式解决：　　1．提交仲裁委员会仲裁。　　2．依法向人民法院起诉。　　第二十条　本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）。　　第二十一条　合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。　　第二十二条　本合同连同附件共页，一式份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：　　出卖人份，买受人份，份，份。　　第二十三条　本合同自双方签订之日起生效。　　第二十四条　商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向　　申请登记备案。　　出卖人：（签章）　　买受人：（签章）　　【法定代表人】：　　【法定代表人】：　　【委托代理人】：　　【委托代理人】：　　（签章）　　（签章）　　年月日　　年月日　　签于　签于
- 商品房买卖合同示范施工合同示范文本商品房买卖合同查询 7年以前

6 回答
- 请问谁有建筑工程合同示范文本
- [昵称被屏蔽] 回答：发包人（甲方）：（全称）承包人（乙方）：（全称）　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。　　1 工程概况　　1.1 工程名称：。　　1.2 工程地点：。　　1.3 工程内容：。　　1.4 承包范围：。　　1.5 承包方式：　　□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（见附件）　　□乙方只包工 1.6 工程结构：。　　1.7 装饰装修施工面积：。　　2 工程质量　　2.1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。　　2.2 国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）、。　　2.3 约定标准：。　　3 工期　　3.1 总工期：日（为日历工期，并包括法定节假日）。　　3.2 开工日期：年月日。　　3.3 竣工日期：年月日。　　3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。　　3.5 暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。　　3.6 工期顺延　　3.6.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：　　（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。　　（2）工程量增加、设计变更的。　　（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。　　（4）甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。　　（5） 7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。　　（6）甲方未按时支付工程款的。　　（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。　　（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。　　3.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。　　3.7 工期提前　　3.7.1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。　　3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容：　　（1）提前的时间。　　（2）乙方采取的技术措施。　　（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。　　（4）实行新技术措施增加的费用。　　4 设计　　4.1 设计图纸及技术文件的提供方式　　□由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。　　□由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于日内审批完毕并交还乙方。　　□由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。　　4.2 设计变更　　4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。　　4.2.2 由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。　　4.2.3 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。　　4.2.4 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。　　4.2.5 涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。　　5 工程价款　　5.1 本工程价款：　　□招标工程以中标价为准。（应附中标通知书）　　□非招标工程以审定的工程预（概）算书为准。　　5.2 本工程价款总计：人民币元，? 元。　　5.3 本工程价款可在出现下列情况时调整：　　（1）甲方确认的工程量增减。　　（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。　　（3）符合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的。　　（4）双方约定的其他增减或调整。　　5.4 工程价款支付　　5.4.1 预付款为工程总价的 %，支付时间为。甲方未按约定支付预付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后3日内仍不能支付，乙方可延期开工。　　5.4.2 工程进度款　　5.4.2.1 乙方应在每月日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方应在3日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的，甲方计量视为有效并作为工程款支付依据；甲方逾期未作计量及质量验收的，从第4日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。　　5.4.2.2 工程进度款的拨付应包括洽商款项（如设计变更、工程量增加等）。　　5.4.2.3 乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。　　5.4.2.4 经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息（按同期银行贷款利率计算）。　　5.4.3 工程进度款付至工程总价90%时停止支付，10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。　　6 材料设备供应　　6.1 本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。　　6.2 本工程由乙方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。　　6.3 甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，应移交给乙方管理、使用。　　6.4 本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。　　6.5 双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。　　7 双方派驻本工程项目的代表　　7.1 甲方派驻本工程项目的代表为职务：，职称：。　　7.2本工程项目甲方委托公司依法对工程施工实施监理。　　监理工程师：职务：职称：注册证书号：。　　7.3 乙方派驻本工程的项目经理为，是乙方在本工程项目中的代表。　　7.4 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。　　7.5 甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。　　8 双方权利　　8.1 甲方权利　　8.1.1 有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。　　8.1.2 有权监督乙方履行各项合同义务。　　8.1.3 有权审批乙方编制的施工进度计划。　　8.1.4 有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。　　8.2 乙方权利　　8.2.1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前7日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。　　8.2.2 有权监督甲方履行各项合同义务。　　8.2.3 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。　　9 双方义务　　9.1 甲方义务　　9.1.1 按约定向乙方支付工程款。　　9.1.2 办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。　　9.1.3 组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。　　9.1.4 提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。　　9.1.5 提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。　　9.1.6 提供施工所需水、电、冬季供暖设备，保证施工期间的需要。　　9.1.7 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行。　　9.1.8 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。　　9.1.9 在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）增加楼、地面荷载。（4）破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。　　（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。　　凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。　　9.2 乙方义务　　9.2.1 制定并组织落实施工进度计划。　　9.2.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。　　9.2.3 安全施工　　9.2.3.1 应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。　　9.2.3.2 发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。　　9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。　　9.2.3.4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。　　9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。　　9.2.5 负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。　　10 工程验收　　10.1 隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。　　10.2 竣工验收　　10.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收，并在验收后28日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。　　10.2.2 甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。　　10.2.3 竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。　　10.2.4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用;如甲方强行使用,则视为竣工验收合格,由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。　　10.2.5 因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。　　10.2.6 竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起28日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。　　11 违约责任　　11.1 甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。　　11.2 甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款 ‰的违约金。　　11.3 由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的 ‰支付违约金。　　11.4 由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。　　11.5 违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：　　（1）合同已无法履行。　　（2）甲、乙方协议停止施工。　　（3）调解要求停止施工。　　（4）仲裁要求停止施工。　　（5）法院要求停止施工。　　12 其他：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。　　13 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。　　14 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第种方式解决：　　（1）依法向人民法院提请诉讼。　　（2）提交仲裁委员会仲裁。　　15 合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。　　16 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本份，甲方份，乙方份。　　17 补充约定：。甲方（签章）：乙方（签章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：联系电话：联系电话：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：账号：账号：签订时间：签订时间：签订地点：签订地点：合同附件： 1 中标通知书 2 承包人承揽工程项目及报价表 3 发包人材料供应及设备一览表 4 工程验收验收时间：验收地点：工程名称：工程地点：验收意见：发包方（甲方或用户单位）：施工单位： 5 环境检测记录：检测时间：检测地点：检测部位：检测结果：（报告书） 6 保修合同：
- 施工合同示范文本建筑工程合同建筑工程集团 8年以前

3 回答
- 建设工程设计合同示范文本哪位有？
- 你那么爱他_5924 回答：1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 4、工程质量。 5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及工程价款的审定方式等。 6、技术资料交付时间。工程的技术资料，如勘察、设计资料等，是进行建筑施工的依据和基础，发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人，才能保证工程的顺利进行。 7、材料和设备的供应责任。 8、拨款和结算。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中，采用何种方式进行结算，需双方根据具体情况进行协商，并在合同中明确约定。对于工程款的拨付，需根据付款内容由当事人双方确定，具体有如下四项：预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。 9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政法规予以规范。 10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后，在规定的期限内，因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。 11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自积极履行义务，还需要当事人相互协作，协助对方履行义务，如在施工过程中及时提交相关技术资料、通报工程情况，在完工时，及时检查验收等。
- 施工合同示范文本工程设计合同照明工程设计 6年以前

3 回答
- 谁有商品房预售合同示范文本？
- 蒙娜丽莎的小胖手回答：商品房预售合同预售人（下称“甲方”）：_____________ 预购人（下称“乙方”）：_____________ 甲方已领取___号《国有土地使用证》，依法享有南京市____区____地块的国有土地使用权；该宗地块地号为_________。甲方获准在上述地块上开发建设的商品房【】地名核准名称【】暂定名称为。甲方已领取宁房销第_____号《南京市商品房预售许可证》，依法可以预售相应商品房。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及建设部《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》等规定，甲、乙双方就商品房预售事宜，经协商一致，订立合同如下。第一条合同标的基本情况一、甲方预售给乙方的商品房（下称“该商品房”）为上述《南京市商品房预售许可证》证载范围中的号，该房号为【】公安审定编号【】工程暂定编号。该商品房所在楼幢的总平面位置见附件1总平面图，套型及分层平面位置图见附件2。二、该商品房所在楼幢的主体建筑结构为_____，主体建筑层数为____层，其中＋0.00米以下_____层，＋0.00米以上_____层，该商品房位于【】 0.00米以上【】＋0.00米以下第_____层。三、该商品房设计用途为_____，层高_____米（与本层高不一致的部位另见附件2中的层高标注）。四、该商品房的建筑面积_____平方米，其中套内建筑面积_____平方米，共有共用分摊建筑面积_____平方米。计入上述共有共用分摊面积的建筑部位见附件3。五、该商品房的装修装饰材料及设备标准见附件4。六、该商品房占用范围内的国有土地使用权，其土地使用权面积在乙方办理国有土地使用权登记时，由政府主管部门核定。该商品房的土地用途为_____，土地使用年限自 ____年____月____日起至____年____月____日止。
- 施工合同示范文本商品房预售商品房买卖合同示范 8年以前

5 回答
- 求一份装修合同示范文本？
- a1120520977 回答：委托方(甲方)：_________________ 　　承接方(乙方)：_________________ 　　工程项目：__________________________________ 　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。　　第一条：工程概况　　1. 工程地址： ___________________________________ 　　2. 居室规格：房型 ______ 层(式) ______ 室 ______ 厅 ______ 厨 ______ 卫，总计施工面积 ____________ 平方米。　　3. 施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。　　4. 委托方式： ____________________________________________ 　　5. 工程开工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日　　6. 工程竣工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日　　工程总天数： ________ 天　　第二条：工程价款　　工程价款(金额大写) ___________________ 元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。　　1 、材料款 __________ 元; 2 、人　工　费 __________ 元; 　　3 、设计费 __________ 元; 4 、施工清运费 __________ 元; 　　5 、搬卸费 __________ 元; 6 、管　理　费 __________ 元; 　　7 、其他费用(注明内容) ______________ 元。　　第三条：质量要求　　1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。　　2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。　　3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。　　4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。　　5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。　　第四条：材料供应　　1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。　　2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。　　3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。　　第五条：付款方式　　1. 合同一经签订，甲方即应付 100 %工程材料款和施工工费的 50 %;当工期进度过半( 　年　月　日)，甲方即第二次付施工工费的 40 %。剩余 10 %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。　　2. 工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。　　3. 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的 1 %支付给乙方。　　4. 甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。　　第六条：工程工期　　1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的 1 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 1 %作为误工费支付给乙方　　　元。　　2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。　　3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。　　4. 施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。　　5. 施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。　　第七条：工程验收　　1. 工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。　　2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。　　3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。　　第八条：其他事项　　1. 甲方责任　　1 )必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。　　2 )二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。　　3 )如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。　　2. 乙方责任　　1 )应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。　　2 )指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。　　3 )负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。　　4 )严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。　　5 )在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为 12 个月。　　第九条：违约责任　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。　　第十条：争议解决　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。　　第十一条：合同的变更和终止　　1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的 10 %交付违约金，并办理终止合同手续。　　2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。　　第十二条：合同生效　　1. 本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。　　2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。　　甲方(业主)：____________ (签章) 乙方：____________　　　(签章)____________ 　　住所地址：____________　　　　　　　　　　　企业地址：____________ 　　邮政编码：____________ 　　　　　　　　　　　邮政编码：____________ 　　工作单位：____________ 　　　　　　　　　　　法人代表：____________ 　　委托代理人：____________　　　　　　　　　委托代理人：____________ 　　电　　话：____________　　　　　　　　　　　电　　话：____________ 　　签约地址：____________　　　　　　　　　　　签约日期：____________
- 施工合同示范文本商品房买卖合同示范内装修合同 8年以前

3 回答
- 求一份建筑施工劳务分包合同示范文本~~~
- Ambition_6663 回答：包单位（以下简称甲方）：；劳务分包单位（以下简称乙方）：；依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建；施工合同》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自；（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包；在本工程施工中，甲方实行项目法施工，推行企业管理；的经营管理模式；第一条劳务分包工作对象及提供劳务内容；1工程名称：2 建设工程施工劳务分包合同施工总承包单位（以下简称甲方）：劳务分包单位（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。在本工程施工中，甲方实行项目法施工，推行企业管理层和劳务层分离的经营管理模式。经过考察，甲方同意选定乙方为本工程的劳务层。乙方也同意在本工程上与甲方进行劳务合作。第一条劳务分包工作对象及提供劳务内容 1工程名称： 2工程地点： 3工程内容： 4劳务承包范围： 5合作方式：劳务承包合作方式。甲方负责工程全面的施工技术管理，施工组织管理、材料供应、设备供应等。乙方按甲方的要求为工程提供施工所需的劳务及部分施工用小机具等。第二条劳务分包工作期限 1 开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天（为全部工程竣工时间）。 2 如遇下列情形，经甲、乙双方工地代表签证，甲方认可，工期方可顺延。 A：因不可抗力导致工期延误； B：因业主原因无法正常施工。第三条质量目标及验评标准 1 质量目标： 2 验评标准：对工程所有分部分项工程施工均按照总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收规范》和地方性标准、规定执行。第四条合同文件的组成与解释顺序合同文件由下列各项组成，并依序解释：（1）本合同；（2）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；（3）建设工程施工总承包合同（4）图纸；（5）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。第五条合同文件适用标准和法律 1 适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 2适用标准及规范；现行国家及工程当地有关标准、规范；第六条图纸甲方在乙方分项工程施工前提供施工图贰套。第七条甲方责任 1按合同规定时间和要求提供材料、设备、场地、资金、技术资料等。组建与工程相适用的项目管理班子，实施工程项目的全面组织与管理。 2编制施工组织设计、施工方案和总体施工进度计划，并组织图纸会审，进行技术交底。 3对乙方承包范围内的工作进行全面管理，主要有：施工现场、工程质量、工程进度、安全生产及防护、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收，办理中间隐蔽工程的检查等，提出改进意见，限期整改落实，组织验收。 4按照施工平面布置图的内容，统筹安排甲、乙双方的办公、宿舍、食堂、厕所及材料、设备、工具的场地，成品及半成品加工场地。水、电源的设置和分布。 5及时组织审核乙方编制的月度工程量报表、进度计划、材料计划、工程预结算等，办理工程款拨付。统一安排技术档案资料的收集整理及存档工作。 6负责定期组织召开每周的生产会和月度生产会，协调解决工程中出现的问题，负责管理和协调其它专业分包与乙方在工序穿插、空间占用、作业面冲突、成品保护等方面的工作。 7负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的工作联系与协调。第八条乙方责任对本合同劳务分包范围内的工程向甲方负责，服从甲方的领导和统一指挥，按照甲方编制的施工组织设计和方案编制施工作业计划，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，严禁转包和再分包；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。第九四条合同终止乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，劳务报酬价款支付完毕，双方履行完合同全部义务后，本合同即告终止。第十条争议解决方式甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决，若协商不成则提请甲方所在地人民法院审理。第十一条合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；合同副本六份，甲方执四份，乙方执两份。第十二条补充条款 1甲乙双方所有经济行政关系往来，一律采用书面形式，双方及时办理签收。 2若本工程由于乙方原因造成甲方被质量、安全、环保省市政府职能部门企业扣分及罚款，则甲方扣罚乙方五倍罚款，并承担由此给甲方造成的一切后果。若本工程出现被建设单位、监理方罚款，则由乙方承担。 3如工程项目在本合同实际签署前已经实际履行，则本合同自动具有向前的溯及效力。 4其它未尽事宜，双方协商解决。第十三条合同生效合同订立时间： 20 年月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。工程承包人：（公章）劳务分包人：（公章）法定代表人：法定代表人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订日期：年月日
- 施工合同示范文本分包合同分包合同范本 8年以前

3 回答
- 建筑工程施工合同示范文本求一份？
- 请叫我雷锋回答：您好，　施工单位：_______公司　　（以下简称甲方）　　承包单位：_______有限公司（以下简称乙方）　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。　　一、总则　　1．工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼　　2．工程地点：上梅林深华石料公司大院内　　3．工程内容：根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜（找平层上作基层处理）。　　二、承包方式　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。　　三、工程造价　　厨卫间聚合物防水每平米_______元；屋面“851”聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。　　四、质量标准　　乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准 DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。　　五、双方责任　　1. 甲方责任：　　（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。　　（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。　　（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。　　2．乙方责任：　　（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。　　（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。　　六、付款方式　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。　　七、其它　　　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。　　甲方：（签章）____________ 　　代表：____________________ 　　乙方：（签章）____________ 　　代表：____________________
- 施工合同示范文本建筑工程施工合同建筑工程施工现场 6年以前

5 回答
- 求一份建筑工程施工合同示范文本
- adgjl1 回答：　第一部分　　协议书　　发包人（全称）：__________________________________________________________________ 　　承包人（全称）：__________________________________________________________________ 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称：______________________________________________________________________ 　　工程地点：______________________________________________________________________ 　　工程内容：______________________________________________________________________ 　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________ 　　资金来源：______________________________________________________________________ 　　二、工程承包范围　　承包范围：______________________________________________________________________ 　　三、合同工期：　　开工日期：______________________________________________________________________ 　　竣工日期：______________________________________________________________________ 　　合同工期总日历天数_________________天　　四、质量标准　　工程质量标准：__________________________________________________________________ 　　五、合同价款　　金额（大写）：_____________________________元（人民币）　　￥：_____________________________元　　六、组成合同的文件
- 施工合同示范文本建筑工程施工合同建筑工程施工现场 8年以前

载入更多

我要提问